Тендер - мыло хозяйственное 72% №244418880

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• садко.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "САДКО" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Официальный представитель ООО «Химбьп контраст», ООО «Мечта» Холдинга «Солнечные продукты»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Челябинск, ул. 2-я Потребительская 26 помещение 26

Фактический адрес : г. Челябинск, ул. 2-я Потребительская 26. База "ОблПотребСоюза"

Склад №6 Факс/тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Исх. 028/23от 17.04.2023

ГУФСИН России по Свердловской области ФКУ СИЗО-6

Коммерческое предложение

ООО «Садко» готово изготовить и поставить:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена указана с учетом доставки до заказчика г. Кировград, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Поставляемый товар соответствует требованиям качества и безопасности ГОСТ, сертифицирован и имеет сертификат соответствия.

директор ООО «Садко»Таранов Н.Ю.

Проект_договора_мыло_хоз._2023

Договор №

поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Свердловской области, выступающее от имени Российской Федерации в соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио начальника Киселёва Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь: Гражданским кодексом Российской Федерации, п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется передать Заказчику Товар для нужд ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Свердловской области, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

Предметом поставки по настоящему Договору является мыло хозяйственное твердое 72%, выработанное по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 (далее – Товар), количество и качество, которого определяется в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.2. Обеспечивает своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.3. В случае расторжения Договора оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Договора, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных без замечаний актов приема-передачи Товара.

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договорм.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству
и качеству.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Договоре, в ходе приемки товара.

2.2.3. Требовать замены Товара, несоответствующей по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Договоре.

2.2.4. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

2.2.5. При расторжении Договора потребовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Договора о сроках поставки и качестве Товара.

2.2.6. Взыскивать с Поставщика пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1 Обеспечить соответствие Товара требованиям законодательства, нормативных
и технических документов и условиям Договора.

2.3.2. Передать товар, по количеству и качеству, предусмотренному условиями настоящего Длоговора в соответствии с требованиями, содержащимся в нормативных и технических документах, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Договора и в Спецификации (Приложение № 1).

2.3.5. Передать Заказчику Товар с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.2. Договора.

2.3.7. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 Договора.

2.3.8. В случае нарушения условий Договора о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 8 Договора.

2.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Договора.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно пунктов 8.2. Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет _______________ рублей 00 копеек, в том числе НДС (без НДС) и включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по Договору, определяемые действующим законодательством Российской Федерации. Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1). Источник финансирования- федеральный бюджет.

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

3.3. Счета-фактуры/счета и товарные накладные выставляются Поставщиком на весь объем поставленного Товара.

3.4. Оплата Товара, поставленного по Договору, осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений в пределах лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств Федерального бюджета в 2023 году, путем перечисления Заказчиком выделенных из средств Федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика, после доведения предельного объема финансирования на 2023 год.

3.5. Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней, начиная с даты получения Заказчиком всего объема Товара и сопроводительных документов, оформленных надлежащим образом и подписанных Сторонами.

3.6. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Упаковка (тара)

4.1. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

4.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Стоимость упаковочных материалов включена в цену товара. Тара и упаковка возврату не подлежит.

Сроки и порядок поставки (приемки) товара

5.1. Поставщик обязуется передать Заказчику, Товар в количестве, по качеству, цене, адресу и в сроки, предусмотренные Спецификацией (Приложение № 1).

5.2. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:

счет – фактуру (счет);

товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) с печатью Поставщика, или универсальный передаточный документ (УПД).

документ, подтверждающий качество поставляемого Товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

5.3. Приемка Товара по количеству производится по транспортным и сопроводительным документам (счет-фактура, накладная, опись, упаковочный лист и др.) Поставщика. При приемке Товара по количеству составляется акт о фактически поступившем в адрес Заказчика количестве Товара за подписями лиц, производивших прием-передачу Товара. Данный акт в течение 3 (трех) дней направляется в адрес Поставщика.

5.4. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТ, предусмотренными действующим законодательством РФ к данному виду Товара и подтверждаться документами о качестве (сертификат, декларация и т.д.), предусмотренными законодательством Российской Федерации к данному виду Товара.

5.5. В случае выявления несоответствия качества Товара заявленным требованиям Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и составляет акт за подписями лиц, производивших прием-передачу Товара, в котором указывает, какие из документов, подтверждающих качество Товара, отсутствуют либо характер выявленных при его приемке недостатков. Данный акт в течение 3 (три) дней направляется в адрес Поставщика. Поступивший Товар считается не поставленным и помещается на ответственное хранение на склад Заказчика до предоставления Поставщиком недостающих документов, удостоверяющих качество товара, либо замены некачественного Товара.

5.6. В случае, если документы, указанные в пункте 5.2 Договора, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с Товаром, Товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.7. Срок предоставления Поставщиком недостающих документов или замены не соответствующей установленным требованиям по качеству Товара – 10 (десять) календарных дней с момента получения акта Поставщиком.

5.8. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Заказчиком без замечаний акта приема – передачи товара.

5.9. Заказчик имеет право направить Товар, поставленный по Договору, на экспертизу для определения соответствия его требованиям, установленным к качеству данному Товару. До направления проб (образцов) Товара на экспертизу Заказчик уведомляет Поставщика об организации, проводящей экспертизу. В случае установления ненадлежащего качества Товара все расходы возлагаются на Поставщика.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит
на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.8. Контракта.

5.11. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента поставки товара в соответствии с пунктом 5.8. Договора.

Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов и условиям Договора.

• На товар устанавливается гарантия Поставщика не менее 12 (двенадцати) месяцев, в том случае, если срок действия гарантии производителя больше указанного срока – гарантийный срок устанавливается в соответствии со сроком действия гарантии производителя.
• В течение гарантийного срока на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

6.4. Срок замены некачественного товара составляет не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

6.5. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Заказчиком.

6.6. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.

6.7. Заказчик обязуется обеспечить режим эксплуатации Товара в соответствии с требованием производителя Товара.

6.8. Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком по акту возврата товаров, оформленного надлежащим образом.

Порядок проведения экспертизы

7.1. В целях проверки соответствия передаваемого Поставщиком Товара условиям Договора и предусмотренной на Товар нормативной и технической документации проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами, либо экспертами, экспертными организациями, привлеченными Заказчиком на основании джоговоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств.

7.2. До направления проб (образцов) Товара на экспертизу Заказчик уведомляет Поставщика об организации, проводящей экспертизу.

7.3. В случае установления ненадлежащего качества Товара все расходы возлагаются на Поставщика.

Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (в том числе за недопоставку товара (не поставку предусмотренного Договором количества товара к моменту окончания срока действия Договора), за поставку некачественного товара (поставку товара, не соответствующего требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Договора), за не возврат суммы авансового платежа) Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % цены Договора, что составляет _______рублей ____ копеек.

8.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты
или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности
форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Догоовру отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Изменение, расторжение Договора

11.1. Все изменения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами.

11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и условиями Договора.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

11.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

11.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Прочие условия

12.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, а исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2023 года.

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

___________________________А.В. Киселев __________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма Договора _______ рублей _____ копеек, в т.ч. НДС (НДС не предусмотрен)

Государственный заказчик: ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Свердловской области

Место поставки: Свердловская область, г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 26

Сроки поставки: 14 календарных дней с момента заключения договора.

Заказчик Поставщик

______________ А.В. Киселев _________________