Тендер - Строительные материалы №244414145

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен проект_контракта_новый

Контракт №_____

г. Ленинск-Кузнецкий «_____»_________ 2022 год

Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение №42 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице начальника Мухачева Максима Александровича, действующего на основании приказа Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «…….» (………..»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице………….., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязуется поставить линолеум Бавария «Фавор» 3м , именуемый в дальнейшем товар, в ассортименте, количестве и по цене согласно Ведомости поставки (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в срок, установленный Контрактом.

ОКПД2 ( )

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить приемку товара согласно условиям разделов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКонтракта.

2.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.4. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 8 Контракта за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний Актов приема-передачи товара, выполненных по разработанной Государственным заказчиком форме (приложение № 2).

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.7. Использовать для расчетов по контракту лицевой счет, открываемый в территориальном органе Федерального казначейства исполнителю; (для организаций-не участников бюджетного процесса).

2.1.8. Указывать идентификатор государственного контракта в подтверждающих документах, а также в платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату государственных контрактов, контрактов учреждений, договоров, соглашений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством; (для организаций-неучастников бюджетного процесса).

2.1.9. Направлять в Федеральное казначейство уведомление о полном исполнении государственного контракта;(для организаций-неучастников бюджетного процесса).

2.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно - хозяйственную деятельность Поставщика.

2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.

2.2.4. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.

2.2.5 В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения ущерба, причиненого Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. Контракта.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, новый не бывший в употреблении, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.4. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.5. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта.

2.3.6. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3. Контракта.

2.3.7. Передать платежные и иные документы в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 4.5. Контракта.

2.3.8. Обеспечить устранение за свой счет недостатков товара в в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 Контракта.

2.3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.4.2. Требовать уплату неустоки (штрафов, пеней) согласно разделу 8 Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 10 Контракта.

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Цена Контракта, порядок и срок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ……. (…………..) рублей 00 копеек (в том числе НДС ..% - …… рублей), стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы, связанные с погрузкой и разгрузкой товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена единицы товара указана в Ведомости поставки (приложение № 1).

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 10 Контракта.

3.3. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных денежных средств из Федерального бюджета на расчетный счет Поставщика. Расчеты за поставленный товар производятся по факту поставки товара в течение 30 календарных дней с момента доведения предельного объема финансирования на 2021 год по главе 320 раздел (подраздел) 0305 целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 вид расхода 243 на основании правильно оформленных документов на оплату: счет-фактура, товарная накладная, акт приема-передачи товара, сертификат или декларация о соответствии (либо их копии).

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписано Сторонами. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Государственному заказчику путем отгрузки и доставки его в течении 3-х дней по качеству, цене, в количестве, сроки и по адресам, предусмотренным Ведомостью поставки (приложение № 1) и иными условиями Контракта.

4.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты передачи (поставки) товара Поставщик в письменной форме уведомляет Государственного заказчика по адресу, указанному в разделе 14 Контракта, о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

4.3. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к Товару документацию:

товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, Государственного заказчика);

счет-фактуру, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, Государственного заказчика);

акт приема-передачи товара, составленный по прилагаемой форме (приложение №2) в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, Государственного заказчика)

оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4.4. В случае, когда документы, указанные в пункте 4.3. Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата подписания без замечаний Государственным заказчиком и Поставщиком Акта приема-передачи товара (приложение № 2) по факту приемки товара.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товарав соответствии с пунктом 4.5 Контракта.

4.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Государственным заказчиком и Поставщиком Акта приема-передачи товара (приложение № 2) без замечаний.

5. Порядок и сроки проведения экспертизы поставляемого товара,

порядок и сроки оформления результатов такой экспертизы

5.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта, Государственный заказчик проводит экспертизу представленных Поставщиком результатов исполнения контракта.

5.2. Государственный заказчик приступает к проведению экспертизы течение 7 (семи) дней с момента получения документов, подтверждающих поставку Товара.

5.3. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое составляется и подписывается уполномоченным представителем Заказчика (экспертом) в 3 (трех) экземплярах.

5.4. В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия качественного состояния товара условиям Контракта, не препятствующего приемке товара, в заключении указываются предложения об устранении данных нарушений и срок их устранения.

6. Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки

6.1. Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии
с действующими стандартами и техническими условиями, предусмотренными действующим законодательством РФ к данному виду товара.

6.2. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту его от повреждения, порчи или загрязнения во время транспортировки и хранения. Упаковка товара должна быть целой, без механических повреждений, товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

6.3. Товар должен иметь необходимую маркировку, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения,
в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары
и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке
не подлежит.

6.5. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается, и данные материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается
в стоимость товара.

6.6. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 с последующими изменениями и дополнениями в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.7. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 с последующими изменениями и дополнениями, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.8. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке (передаче) товара считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний акта приема – передачи товара по форме, предусмотренной (приложением № 2), по факту приемки товара.

6.9. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.10. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика (Грузополучателя).

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара действующим государственным стандартам, техническим условиям и нормативам
для данного вида товара.

7.2. На товар устанавливается гарантия Поставщика не менее 12 (двенадцать) месяцев, в том случае, если срок действия гарантии производителя больше указанного срока – гарантийный срок устанавливается в соответствии со сроком действия гарантии производителя.

7.3. Выявленные в период гарантийного срока недостатки или дефекты Поставщик обязан устранить за свой счет, в сроки, согласованные Сторонами в соответствующем акте. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается на период их устранения.

7.4. Для составления о выявлении недостатков и согласования порядка и сроков
их устранения Поставщик обязуется направить своего представителя к Государственному заказчику не позднее, чем в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от него соответствующего уведомления.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 10 процентов цены контракта - ……. рублей.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы – 1000 рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически оказанных исполнителем.

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.10. В случае начисления Государственным заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Государственным заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования.

8.11. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Государственным заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Государственный заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Государственного заказчика.

8.12. Перечисление неустойки производится Государственным заказчиком в доход бюджета за счет средств данного контракта, высвободившихся от уменьшения размера оплаты в соответствии с п.8.11 Контракта.

8.13. Вред, причиненный третьим лицам по вине Исполнителя при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторонув письменной форме.

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ (сертификат, справку, иное) компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5.Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение и расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнение допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013№ 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара;

10.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качественные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качественными характеристиками, указанными в Контракте.

10.4. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товараненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:

неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

10.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

11.3. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме. Изменение адресов и реквизитов оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

13.4. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок, не позднее 15 рабочих дней после оплаты товара Государственным заказчиком, а также по требованию Сторон, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями

Приложение № 1 – Ведомость поставки (на 1 л.);

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара (форма)(на 1 л.)

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ______

от « ______» ___________ 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставщик –Государственный заказчик – ФКУ ЛИУ-42ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу

- Посмотреть таблицу с данными

Доставка товара осуществляется по адресу: Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона №15. (ФКУ ЛИУ-42 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу)

Поставка товара осуществляется единой партией в течение 3 календарных дней, после заключения контракта.

Примечание приемка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8-30ч до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. Суббота, воскресенье, праздничные дни-выходные дни.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №_______

от «_____» ________ 2022

г.

АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ФОРМА)

по контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

г. _______________ «____» ____________________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и представитель Государственного заказчика в лице (должность, Ф.И.О. представителя) , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ______ № _______;

счет-фактура от _______ № _______;

счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Заказчика; _________________________________________;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр –Заказчику, 2-й экземпляр –– Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется Государственным заказчиком

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными