Тендер - Поставка хозяйственных товаров (мыло, перчатки, тряпки, мешки для пылесоса) №244392393

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Хозтовары.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров (мыло, перчатки, тряпки, мешки для пылесоса)» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7462

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров (мыло, перчатки, тряпки, мешки для пылесоса)

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров (мыло, перчатки, тряпки, мешки для пылесоса)

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 19.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:39

Срок завершения подачи оферт: 22.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:38

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 календарных дней

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения д.24, литер А

Источник финансирования: Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: согласно договору

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно договору

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно договору

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно договору

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 5 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "НАРВСКАЯ ЗАСТАВА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ СТАЧЕК, Д. 27/ЛИТЕР Г.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, ПР-КТ СТАЧЕК, ДОМ 27/ЛИТЕР Г.

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0800

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Царенкова

Имя Дарья

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Гражданско-правовой договор № ____

о поставке товара

г. Санкт-Петербург «____» ________ 2023 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава» (СПб ГБУ «ЦФК и С «Нарвская застава»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Евсеева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе стороны, заключили в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Заказчик поручает Поставщику осуществить поставку хозяйственных товаров (мыло, перчатки, тряпки, мешки для пылесоса) (далее - товар) в строгом соответствии со Спецификацией товара, указанной в Приложении к договору, определяющей комплектность, количество и стоимость товара, а также предъявляемыми к ним требованиями, устанавливающими порядок, сроки поставки и иные условия по договору.

Поставщик осуществляет поставку товара Заказчику, включая его погрузку, доставку и разгрузку для обеспечения нужд Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения дом 24 литер А, а Заказчик принимает и оплачивает поставленный товар Поставщику в соответствии с условиями договора.

Обязательства сторон

Заказчик обязуется:

Сообщить Поставщику о дате, времени и месте поставки товара.

Осуществлять контроль поставляемого товара Поставщиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность, при этом запрашивать информацию от Поставщика о ходе и состоянии исполнения обязательств по договору.

Оформлять прием и передачу Поставщиком поставленного товара, а при обнаружении недостатков в результатах поставки товара или иных нарушений условий договора, немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для их устранения.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных сопроводительных и финансовых документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств в соответствии с договором.

Оплатить поставленный товар Поставщику в размере и порядке, определенными условиями договора.

Поставщик обязуется:

Осуществить своими силами и средствами поставку товара Заказчику в указанные сроки, при этом передать товар Заказчику в соответствии с требованиями договора.

Нести риск случайного повреждения или уничтожения поставляемого товара до момента передачи их Заказчику, при этом по его запросу предоставлять в установленный срок информацию о ходе исполнения обязательств по договору.

Передать одновременно с поставкой товара Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар.

Заменить в случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах поставки товара, на товар надлежащего качества, комплектности и/или количества в срок, включая гарантийный период, который установлен Заказчиком в соответствии с условиями договора.

Требовать от Заказчика подписания документов и оплаты по договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств.

Цена и порядок оплаты

Цена договора составляет в сумме ____________________НДС _________________.

Цена договора является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных договором и действующим законодательством РФ.
Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных количества товаров и иных условий исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ценой договора учтены все расходы Поставщика по поставке товара, в том числе расходы на его упаковку, перевозку, погрузку, разгрузку, а также уплату таможенных пошлин, страховки, налогов, сборов и других обязательных.

Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара на основании накладной, счёта и счета-фактуры (при наличии), подписанных и оформленных сторонами, при этом платеж осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента оформления указанных документов сторонами.

В случае нарушения Поставщиком условий договора Заказчик вправе осуществить оплату по договору путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 4.5, 6.4. договора.

Сроки поставки, порядок сдачи и приемки товара

Товар поставляется Поставщиком в соответствии с пунктом 2.1.1. договора, в течение 5 рабочих дней, при этом Поставщик подтверждает Заказчику время поставки не позднее 2-х рабочих дней до даты поставки товара.

При осуществлении Заказчиком приемки поставляемого товара, Заказчик проверяет на соответствие их по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке, установленным в договоре, при этом выявленные нарушения условий договора фиксируются рекламационным актом.

Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение срока, установленного Заказчиком, с момента подписания сторонами рекламационного акта о поставке некачественного товара, при отказе Поставщика от подписи в рекламационном акте делается соответствующая отметка.

Доставка товара Заказчику и ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика, при этом товар считается поставленным Заказчику после подписания сторонами документов в соответствии с договором.

По завершении приемки товара, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных) по договору, направляет Поставщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

Качество товара

Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам, и соответствие требованиям договора по составу и качеству, при этом количество поставляемого Поставщиком товара Заказчику должно строго соответствовать количеству товара, указанному в Приложении к договору.

Поставляемый товар должен быть упакован надлежащим образом и Поставщик должен предоставить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемый товар.

В случае обнаружения фактов нарушений условий договора, Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с разделом 6. Договора, при этом Поставщик несет ответственность за:
- отсутствие при поставке сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) или заверенных соответствующим образом копий;
- отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знака соответствия (в местах нанесения, указанных в сертификате);
- отсутствие сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат) в товарно-распорядительных документах на товар.

Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки товара.

Гарантия качества на поставляемый товар составляет не менее срока гарантии производителя и определяется, как не менее 1 (одного) года и исчисляется со дня подписания Заказчиком товарной накладной, при этом гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром.

Обслуживание и устранение недостатков поставленного товара при эксплуатации в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Поставщика, при этом Заказчик письменно извещает Поставщика об обнаружении недостатков в поставленном товаре.

Ответственность сторон и рассмотрение споров

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, включая полное возмещение другой стороне причиненных убытков.

В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком по договору (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик выплачивает Заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Поставщиком по договору, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф, при этом за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
Размер штрафа определяется в соответствии «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 10 % цены договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных договором, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении приемки товаров.

При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по договору уплата неустойки производится Поставщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика в течение пяти дней.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик может уплатить Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик может выплатить Подрядчику штраф в размере 1000 рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора, при этом указанная в настоящем разделе договора неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности и уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или не по её вине.

Стороны путем переговоров принимают меры к урегулированию споров по договору с соблюдением претензионного порядка, при этом срок ответа на претензию составляет пять дней с момента получения другой стороной, а при не достижении согласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обстоятельства непреодолимой силы

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, включающими: землетрясения, стихийные бедствия или чрезвычайные события, повлекшие полное или частичное не исполнение обязательств по договору, срок исполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого будут действовать наступившие обстоятельства или их последствия.

Обстоятельствами непреодолимой силы не признаются действия, вызванные небрежностью или преднамеренностью стороны или её сотрудников, которые сторона могла предусмотреть, предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по договору.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна незамедлительно известить о наступлении обстоятельства другую сторону, предоставив при этом информацию о характере и причине этого обстоятельства, а также немедленно сообщить другой стороне о восстановлении нормальных условий.

Если наступившее обстоятельство или его последствие будут продолжаться более одного месяца, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору без взаимных требований друг к другу.

Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий обстоятельства непреодолимой силы и совершить все возможные действия для выполнения своих обязательств по договору.

Действие, изменение и расторжение договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2023 года, при этом истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение принятых обязательств.

Изменение условий или расторжение договора возможно по соглашению сторон и основаниям, предусмотренным договором и действующим законодательством РФ.

В случае расторжения договора возмещение расходов, понесенных сторонами в пределах фактически исполненных обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и условиями договора.

Действующий договор расторгается на основании:
- письменного соглашения сторон;
- вынесенного решения суда;
- в иных случаях, предусмотренных договором и действующим законодательством РФ.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ и статьей 523 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае одного из следующих существенных нарушений Поставщиком условий договора:
- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 3 (три) дня;
- в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок;
- в случае нарушения Поставщиком условий договора по качеству товара, изложенных в разделе 5. договора;
- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик, принявший решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора руководствуется требованиями действующего законодательства РФ.

В случае расторжения договора по решению суда, в связи с существенным нарушением договора, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора в случае существенного нарушения Поставщиком условий договора, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

Заключительные условия

Любые изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме за подписями сторон, а все соглашения или приложения являются его неотъемлемой частью.

Проценты по денежным обязательствам, установленные статьей 317.1 ГК РФ, не применяется к отношениям сторон по договору, а также по другим документам, подписанными при исполнении договора, в связи с ним или на его основании.

По вопросам, не предусмотренным условиями договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Договор составлен в двух экземплярах, оформленных по одному для сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Приложение к договору

Приложение является неотъемлемой частью договора.

Приложение – Спецификация товара.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

___________________. ______________________

Приложение

к Гражданско-правовому договору № ____

от «____» _______2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

___________________ ___________________