Описание тендера: | Поставка незамерзающей жидкости (с результатом) |
Сумма контракта: | 47 600,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 17.04.2023 |
Окончание: | 25.04.2023 09:00:00 |
Тендер №: | 244206963 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
Регион поставки: | Центральный ФО / г. Москва |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒k▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка незамерзающей жидкости
Цена контракта: 47 600,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов | 47600 | 238 | 200 | Штука |
Протокол подведения итогов №0373100014323000019 от 26.04.2023.pdf | 370 КБ | 25.04.23 11:35 | Действующая |
Электронный документ, полученный из внешней системы.doc | 8 КБ | 25.04.23 11:35 | Действующая |
Электронный документ, полученный из внешней системы.doc | 374 КБ | 25.04.23 11:35 | Не действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона от 17.04.2023 №0373100014323000019.html | 13 КБ | 17.04.23 00:00 | Действующая |
Инструкция по заполнению заявки.doc | 29 КБ | 17.04.23 00:00 | Действующая |
Обоснование НМЦК.doc | 36 КБ | 17.04.23 00:00 | Действующая |
Описание объекта закупки.docx | 20 КБ | 17.04.23 00:00 | Действующая |
Проект контракта.docx | 50 КБ | 17.04.23 00:00 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000019
- Посмотреть таблицу с даннымиЭтапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет внебюджетных средств
Идентификационный код закупки
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Российская Федерация, Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 20
Объект закупки
Российский рубль
Итого: 47600.00 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или)
мер ограничительного характера
Ограничения
Не установлены
Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Обеспечение исполнения контракта не требуется
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1 Обоснование НМЦК
Проект контракта
1 Проект контракта
Описание объекта закупки
1 Описание объекта закупки
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1 Инструкция по заполнению заявки
Дополнительная информация и документы
Документы не прикрепленыОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Предмет закупки: Поставка незамерзающей жидкости.
2. Срок поставки: В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.
3. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 20.
4. Требования к качественным характеристикам Товара:
Поставщик должен поставить Товар, описанный в таблице (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), указав в заявке их товарный знак (при наличии).
Поставщик должен гарантировать легальность производства и оборота Товара на территории Российской Федерации.
Товар должен быть новым и предназначен для реализации и использования на территории Российской Федерации.
На Товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Поставщик обязан представить соответствующие сертификаты.
Если в ходе передачи Товара в отсутствии представителя Поставщика, будут выявлены явные признаки контрафактной или несоответствие поставляемого Товара описанию объекта закупки, приемка Товара будет остановлена и весь Товар будет возвращен Поставщику с составлением соответствующего акта о несоответствии Товара. В случае если поставка Товара осуществляется через транспортную компанию и без представителя Поставщика, Заказчик оставляет за собой право отказаться принимать Товар по количеству транспортных мест. В случае отказа представителя транспортной компании подписать акт о несоответствии количества поставленного Товара, указанному в товарной накладной Поставщика, Заказчик не будет осуществлять приемку Товара.
В случае обнаружения несоответствия поставляемого Товара техническим характеристикам, установленным в настоящем описании объекта закупки, Заказчик имеет право требовать замены всей партии Товара на Товар, соответствующий условиям поставки и выплаты Заказчику неустойки. Вывоз Товара, погрузочно-разгрузочные работы выполняются за счет Поставщика.
5. Условия поставки Товара:
5.1. Доставка Товара осуществляется силами и средствами (транспортом) Поставщика с разгрузкой, в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья с 09.00 до 17.00 часов.
5.2. Поставщик обязан уведомить Заказчика не менее чем за сутки о дате поставки Товара, транспортном средстве и лице, сопровождающем груз по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.440,488). В случае непредвиденных обстоятельств, Поставщик не позднее 1 (одного) рабочего дня, уведомляет Заказчика о срыве сроков поставки.
5.3. Поставщик должен осуществлять доставку и разгрузку Товара по требуемому адресу и в полном объеме (частичная поставка, указанного количества Товара не допускается).
6. Требования к техническим характеристикам поставляемого товара:
Приведены в Приложение № 1 к Описанию объекта закупки
Приложение № 1 к Описанию объекта закупки
Сведения
о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара и иные сведения о товаре
- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контрактаxxПРОЕКТ КОНТРАКТА
Контракт № _____
г. Москва «___» _______ 2023 года
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр ветеринарии» (ФГБУ ЦВ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Барсукова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме, протокола подведения итогов электронного аукциона № ________ от «___»________2023 г., заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар соответствует обязательным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации для Товаров данного вида.
1.4. Товар доставляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 20.
1.5. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.
1.6. ИКЗ: ______________
1.7. ОКПД 2: 29.31.23.120: Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов.2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет _________ (_________) руб. __ коп., в том числе НДС*___% - __________руб. (_______рублей ________коп.)
*В случае если НДС не облагается, Поставщиком прописываются основания в соответствии с законодательством РФ.
2.2. Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость Товара, включая поставку, погрузочно-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, которые Поставщик должен оплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением следующих случаев:
2.3.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;
2.3.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.
2.4. Оплата Товара между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания усиленной электронной подписью лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, документа о приемке.
2.5. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в ст. 10 Контракта.
2.6. Источник финансирования: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания и приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
2.7. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3. Порядок приемки-передачи Товара
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику.
3.3. Поставщик после поставки Товаров, предусмотренных настоящим Контрактом, в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (электронный универсальный передаточный документ).
Документ о приемке должен содержать:
а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товаров, информацию о Поставщике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;
б) наименование поставленного Товара;
в) наименование страны происхождения поставленного Товара;
г) информацию о количестве поставленного Товара;
д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;
е) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.
К документу о приёмке прилагается счёт, счет-фактура (при наличии).
Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
3.4. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
3.5. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
3.6. Для проверки поставленного Товара Поставщиком в соответствии с условиями Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов поставки Товара, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае проведения экспертизы результатов поставки Товара, экспертными организациями, срок приемки Работ продляется на срок получения экспертного заключения.
3.7. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара создается приемочная комиссия (далее-Комиссия), которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
3.8. Заказчик проводит экспертизу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки Товара.
3.9. По итогу проведения экспертизы Комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.
3.10. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
3.11. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.12 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
3.12. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 3.3 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
3.13. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
3.14. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документа о приёмке.
3.15. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.
4. Ответственность Сторон
4.1. При нарушении условий Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
4.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
4.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
4.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Размер штрафа устанавливается Контрактом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).
4.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
4.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
4.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
4.11. Обязательство по Контракту является просроченным в случае нарушения срока поставки любой партии в соответствии с разнарядкой или графиком (при поставках по разнарядкам или графику).
4.12. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Поставщика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту и (или) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.
4.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.
4.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4.15. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.
4.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
4.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
5.2. Обе стороны обязаны письменно не позднее 5 (пяти) календарных дней известить друг друга о наступлении и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Контракту и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Контракта должны быть выполнены без изменений.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Контракт, может быть, расторгнут Заказчиком и Поставщиком путем подписания обеими сторонами дополнительного соглашения к Контракту.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законом порядке.
6.3. При ведении сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 10 (десять) дней с даты получения претензии.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных Контрактом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания и действует до 30.06.2023 г.
9.3. Все приложения к Контракту, подписанные сторонами, являются его неотъемлемыми частями.
9.4. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих сторон.
9.5. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия и прочего, за исключения банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.
9.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан сторонами электронной цифровой подписью, каждый со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Приложение:
Приложение № 1 – Спецификация
Приложение № 2 – Описание объекта закупки
10. Реквизиты и расчетные счета сторон
- Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик: Поставщик:
______________/Ю.И. Барсуков/ _________________/_________/
М.П. М.П.
Приложение №1
к Контракту №_________
от___________2023 г.
Спецификация
- Посмотреть таблицу с данными
ИТОГО: Цена Контракта составляет ____________(_____________________), в том числе НДС*___% - __________руб. (_______рублей ________коп.)
*В случае если НДС не облагается, Поставщиком прописываются основания в соответствии с законодательством РФ.
- Посмотреть таблицу с данными____________________/____________/
М.П.
Приложение № 2
к Контракту №_________
от___________2023 г.
Описание объекта закупки
(Заполняется по факту, после проведения электронного аукциона на стадии заключения Контракта)
- Посмотреть таблицу с данными____________________/____________/
М.П.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ от 05.04.2013 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.
Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке.
Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке должна содержать:
Исключающие и дополняющие положения
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта на поставку незамерзающей жидкости.
В целях получения ценовой информации на поставку незамерзающей жидкости для определения НМЦК была взята информация сайтов в информационно-телекоммуникационной сети. В результате проведенного мониторинга была рассчитана начальная (максимальная) цена Контракта.
- Посмотреть таблицу с даннымигде:
- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.
Коэффициент вариации менее 33%.
На основании вышеизложенного Заказчиком установлена начальная максимальная цена Контракта, которая составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сорок семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек).
Во избежание сговора участников размещения заказа и нарушения ст. 11 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», Заказчик не указывает сведения о потенциальных поставщиках, сделавших коммерческие предложения. Данные сведения хранятся у Заказчика.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#273050756 |
5 дней
21.05.2024 11.06.2024 |
||
Запрос предложений
#273216810 |
4 дня
23.05.2024 10.06.2024 |
||
Тендер №273342470
ООО "РН-СЕРВИС" объявляет тендер: ЖГС (Мамонтовский регион) РНСН 2024
|
Запрос цен
#273342470 |
96 528 716
|
2 часа
24.05.2024 06.06.2024 |
Запрос предложений
#273417871 |
1 день
27.05.2024 07.06.2024 |
||
Запрос предложений
#273417874 |
6 дней
27.05.2024 12.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Конкурс
#244206729 |
срок истек
- 02.05.2023 |
||
Тендер №244206561
Поставка химических реактивов
|
Электронный аукцион
#244206561 |
91 518
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
- 25.04.2023 |
Запрос котировок
#244206375 |
183 851
|
срок истек
- 24.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#244206096 |
10 820 192
|
срок истек
- 04.05.2023 |
|
Запрос предложений
#244206042 |
срок истек
17.04.2023 24.04.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#244206940 |
47 600
|
срок истек
- 25.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#244206924 |
1 729 200
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
17 292 |
срок истек
17.04.2023 26.04.2023 |
|
Электронный аукцион
#244206922 |
1 972 920
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
9 865 |
срок истек
17.04.2023 05.05.2023 |
|
Запрос цен
#244206918 |
срок истек
- 20.04.2023 |
||
Запрос предложений
#244206915 |
срок истек
- 27.04.2023 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |