Тендер - Поставка чистящих и моющих средств №244160520

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку чистящих и моющих средств

Наименование и количество поставляемых товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров).

- Посмотреть таблицу с данными

Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не повреждены.

Место доставки товара. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25.

Сроки (периоды) поставки товаров. В течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика до места назначения по заявкам заказчика. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика.

Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

Требования к гарантийному сроку товаров. Срок годности должен быть указан на этикетке товара.

Требования к объему предоставляемых гарантий качества товаров, к гарантийному обслуживанию товаров. Поставщик гарантирует, что товар поставлен новым, не бывшим в употреблении и с неистекающим (истекшим) сроком годности.

Требования к безопасности товаров. Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

ПРОЕКТ_товара ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ КОНТРАКТА № __

на поставку чистящих и моющих средств

г.Новомосковск «___» _______ 2023 год

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице директора Зайцевой Наталии Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, ___________________ именуемый в дальнейшем «поставщик», в лице _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим контрактом поставщик обязуется осуществить поставку чистящих и моющих средств (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту) и описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

ЦЕНА КОНТРАКТА

Цена Контракта, составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС ________ руб. (____)____ коп. по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.
Цена настоящего контракта включает стоимость работ, оборудования, материалов, изделий, страхования, уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортных и иных расходов поставщика.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения обязательств по Контракту.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соглашению сторон, в том числе в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной накладной или УПД, с указанием даты приемки товара.
Обязанность заказчика оплатить товары в сроки, предусмотренные контрактом, возникает при условии получения заказчиком от поставщика всех отчетных документов, предусмотренных контрактом, оформленных в соответствии с условиями контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.

Основанием для оплаты являются: товарная накладная или УПД, счет, счет-фактура (не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), в таком случае оформляется акт сдачи-приемки.
При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту.

Расчеты заказчика с поставщиком за поставленный товар производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.
В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет поставщика, несет поставщик.

Авансирование по контракту не предусмотрено.
1 Аванс в отношении каждого этапа исполнения контракта устанавливается в размере ____ % от размера цены соответствующего этапа.
Источник финансирования – средства бюджетного учреждения. Оплата денежных средств по контракту осуществляется по КВР:244 КОСГУ 346 Код типа средств▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКФО 4 КРО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ___________ рублей

Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

Передать товар в соответствии с условиями контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

Представлять по требованию заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету контракта для проверки исполнения поставщиком обязательств по контракту;

Незамедлительно информировать заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению контракта;

Устранить обнаруженные недостатки товара в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет поставщик.

При обнаружении недостатков товара и невозможности их устранения, по требованию заказчика заменить товар.

Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями контракта;

Возвратить излишне уплаченные за выполненные работы денежные средства в случае выявления в ходе проверки уполномоченными контролирующими органами фактов завышения объемов и (или) стоимости выполненных в течение трех лет с момента подписания документа, удостоверяющего приемку.

Поставщик вправе:

Требовать от заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по контракту;

Требовать от заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом;

Заказчик обязан:

Предоставлять поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету контракта и необходимые для исполнения поставщиком обязательств по контракту;

Своевременно принять и оплатить переданный товар;

Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями контракта;

Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару.

Заказчик вправе:

Требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

Запрашивать у поставщика информацию об исполнении им обязательств по контракту;

Проверять в любое время ход исполнения поставщиком обязательств по контракту;

Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки товара требованиям контракта;

Требовать от поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении контракта;

Отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

Привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения поставщиком обязательств по контракту требованиям, установленным контрактом;

Отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ и настоящим контрактом.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Удержать сумму неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 4 настоящего контракта.

Иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Поставка товара осуществляется по согласованию сторон в момент заключения контракта, в течение 15 рабочих дней дней с момента заключения контракта по предварительной заявке заказчика.

4.2. Фактической датой поставки считается крайняя дата подписания представителями Сторон товарной накладной (или УПД).

4.3. При передаче товара поставщик представляет следующую документацию:

а) инструкцию.

б) товарная накладная (или УПД).

в) сертификат/декларацию соответствия (при необходимости их наличия)

г) гарантийный талон

4.4. При поставке товара без надлежащей документации товар принятию и оплате не подлежит.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка переданного товара включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры переданного товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к контракту) и Описанию объекта закупки (приложение № 2 к контракту);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;
г) проверку комплектности и целостности поставленного товара.
Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По факту приемки товара поставщик и заказчик подписывают товарную накладную (или УПД).

Для проверки предоставленных поставщиком результатов поставки, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае проведения экспертизы силами заказчика в товарной накладной (или УПД) проставляется штамп о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 10 (десять) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пять) рабочих дней), со дня получения от поставщика документов, предусмотренных пунктом 7.1 контракта.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы заказчик направляет поставщику подписанную заказчиком товарную накладную (или УПД), с проставленным штампом экспертизы или мотивированный отказ от подписания указанного документа, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Некачественный и (или) некомплектный товар (факт должен быть подтвержден в установленном порядке) и (или) не соответствующий описанию объекта закупки (приложение № 2 к контракту) должен быть заменен и (или) доукомплектован поставщиком за собственный счет поставщика в течение 5 дней после получения уведомления о необходимости замены или допоставки товара.

После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания товарной накладной (или УПД), поставщик и заказчик подписывают товарную накладную (или УПД) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 7.4 контракта.

Датой приемки товара считается дата указанная на штампе о проведении экспертизы, отдельного документа о приёмке не требуется.

По решению заказчика для приемки товаров, поставленных в соответствии с контрактом, может создаваться приемочная комиссия.

В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества поставщик обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении заказчиком письменного требования и других документов, подтверждающих затраты заказчика.

Со дня подписания товарной накладной (или УПД) заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к заказчику.

ГАРАНТИИ

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с контрактом, является новым, неиспользованным (товаром, который не был в употреблении).
Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту), Описанием объекта закупки (приложение № 2 к контракту).

Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

Неисправный или дефектный товар будет возвращен поставщику за его счет в сроки, согласованные заказчиком и поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

Гарантийный срок: в соответствии со сроком годности, указанным на этикетке товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Подрядчик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.5.2.2 настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 1.1 контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости подрядчик осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения соответствующей претензии (требования) заказчика.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении обязательств по настоящему контракту (договору) Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении обязательств по настоящему контракту (договору) Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта (договора).

В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 6.1 и 6.2 настоящего контракта (договора), а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта (договора), которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 6.1 и 6.2 настоящего контракта (договора), а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта (договора), которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 6.3 настоящего контракта (договора), обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения такого уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 6.1 и 6.2 настоящего контракта (договора) и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта (договора) действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом (договором) срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель заказчика, контрактный управляющий (руководитель контрактной службы, работники контрактной службы) обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление информации о соисполнителях, субподрядчиках при цене закупки свыше 100 млн. рублей).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если невозможность выполнения явилась следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Если обстоятельства, указанные в п. 11.1 настоящего контракта, будут длиться более 10 дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления наиболее приемлемых для Сторон альтернативных способов исполнения контракта.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием товара в рамках контракта.

Все убытки, понесенные заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются поставщиком.

УВЕДОМЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для Сторон обязательным.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 16 контракта.

Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.

Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего.

Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по «09» июня 2023 года (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщиком по контракту, оплаты за поставленный товар).
Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

Все изменения контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к контракту.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;
-существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
-невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;
-неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров;

В случае если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Существенные условия контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

Обязательства по контракту считаются выполненными поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной (или УПД) с проставленным штампом экспертизы.

Контракт составлен в форме электронного документа в одном экземпляре и подписан Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложения к контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация на __ л.;

Приложение № 2 – Описание объекта закупки на __ л.;

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

от «__» ________ 2023 г. № __

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _____________ рублей (__________________) НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации или НДС__%-____________рублей (____________________)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту

от «__» ________ 2023 г. № __

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку чистящих и моющих средств

Наименование и количество поставляемых товаров. - Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров). - Посмотреть таблицу с данными

Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не повреждены.

Место доставки товара. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25.

Сроки (периоды) поставки товаров. В течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика до места назначения по заявкам заказчика. Доставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика.
Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

Требования к гарантийному сроку товаров. Срок годности должен быть указан на этикетке товара.

Требования к объему предоставляемых гарантий качества товаров, к гарантийному обслуживанию товаров. Поставщик гарантирует, что товар поставлен новым, не бывшим в употреблении и с неистекающим (истекшим) сроком годности.

Требования к безопасности товаров. Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Абзац включается в текст контракта, если контрактом предусмотрено его поэтапное исполнение и выплата аванса.

Ценовая_информация

Индивидуальный предприниматель Клоков

Александр Николаевич

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть549

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская область,

г.Новомосковск, ул. Клин,

д. 105

Фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская область,

г.Новомосковск, ул. Клин,

д. 105

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Название банка: АО «МИНБАНК»

№ расчетного счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кор.счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«НОВОМОСКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ

ПИЩЕВЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ»

(ГПОУ ТО «НТПБ»)

ул. Дзержинского, дом 25, г. Новомосковск,

Тульская область,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел/факс: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5846

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В ответ на Ваш запрос от 02.03.2023 № 24 Индивидуальный предприниматель

Клоков Александр Николаевич направляет ценовое предложение для организации

закупки на поставку чистящих и моющих средств.

Ценовое предложение учитывает все условия закупки, указанные в Вашем

запросе от 02.03.2023г. № 24.

Индивидуальный предприниматель Клоков Александр Николаевич дает

следующее ценовое предложение▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,04 (сто восемьдесят пять тысяч

четыреста семьдесят восемь

Расчет ценового предложения приведен в приложении к настоящему письму.

Срок действия ценового предложения: 2 квартал 2023г.

Расчет ценового предложения

№

Наименование и характеристики товара

1

Универсальное моющее средство

Средство моющее для туалетов и

ванных комнат

Средство моющее для стекол и зеркал

Универсальное моющее средство

Универсальное моющее средство

Освежитель воздуха

Сода кальцинированная

Средство для мытья посуды

Универсальное моющее средство

Универсальное моющее средство

Универсальное моющее средство

Универсальное моющее средство

Средство чистящее от жира

Мыло туалетное жидкое

Чистящее средство кремообразное

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12.04.2023 г

Единица

измерения

Количество

ШТ

44

ШТ

55

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

Л;^КУБ.ДМ

20

20

40

15

27

332

106

23

22

204

44

300

75

Цена

96,00

Сумма

4224,00

189,00

91,05

149,37

39,00

76,80

36,00

66,20

246,00

283,50

522,00

69,44

229,17

177,00

252,78

10395,00

1821,00

2987,40

1560,00

1152,00

972,00

21978,40

26076,00

6520,50

11484,00

14165,76

10083,48

53100,00

18958,50

Запрос_№_24_от_02.03.2023

%8e%8d%8c%96%8a