Тендер - Поставка моющих средств №244094190

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Пермский крайМесто поставки (адрес):г. Пермь, бульвар Гагарина 35, складское помещение, 1 этаж.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Œ–Š_αβ®«®Ά ο - Посмотреть таблицу с данными223.3_Извещение_Поставка_(моющие)

Извещение № 223/6 от 14.04.2023

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

14.04.2023

Директор Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» А.А. Шалкеев

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

от 14.04.2023г. № ЗК-223/6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупки: Поставка моющих средств.

2. Нормативные акты, устанавливающие характеристики ТРУ (технические регламенты, ГОСТ): товар должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов и технических регламентов.

3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара:

4.1. Поставщик гарантирует:

- качество поставляемого товара;

- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику;

- наличие обязательных сертификатов Российской Федерации на товары (для товаров, сертифицирование которых предусмотрено законом) и других документов, предусмотренных для данного вида товаров.

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

5.1. Место поставки: г. Пермь, бульвар Гагарина, 35 (склад).

5.2. Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

5.3. Срок поставки товара: в течение дней 14с даты заключения договора.

Заведующая складом А.В. Малышева

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

от 14.04.2023г. № ЗК- 223/6

В комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

Основная часть заявки (рекомендуемая форма):

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку (если на стороне участника закупки выступает одно лицо), или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного участника закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне участника закупки выступает несколько лиц):

а) наименование, фирменное наименование (при наличии)_________________________________ адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица______________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель___________________________________________________

б) учредительный документ (копия), если участником закупки является юридическое лицо – приложение к заявке

в) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)______________________________________________________________________________

г) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц______________________________________________________________

д) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки(приложение к заявке), за исключением случаев подписания заявки:

-индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

- лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

ж) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о закупке) является крупной сделкой – приложение к заявке;

Адрес электронной почты ____________________________________________________

Т е л е ф о н________________________________________________________________

Ф а к с ____________________________________________________________________

Банковские реквизиты_______________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________

КПП______________________________________________________________________

ОГРН____________________________________________________________________________

2) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке:

В случае отсутствия функционала на электронной торговой площадке – в составе заявки представляется Декларация, предусмотренная подпунктом 2 пункта 14 Извещения:

На дату подачи заявки на участие в закупке подтверждается:

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

3) предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки

Описание поставляемого товара (рекомендуется в соответствии с п.3 приложения №1 к извещению)

При заполнении заявки указываются характеристики, наименование страны происхождения товара в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016:

Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

**Предоставляемые участником сведения в отношении наименования Товара и значений его характеристик не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «от», «до», «не более», «не менее» «-», «/», «,»(за исключением диапазонных значений, установленных нормативной или технической документацией) и т.п. и допускать разночтения или двусмысленные толкования значений какой-либо характеристики товара.

Согласие участника закупки на обработку персональных данных (при необходимости)

____________________________________ дает согласие на использование данных организации/персональных данных физического лица в целях проведения закупки в электронной форме и размещения протоколов закупки и заключенного договора в Единой информационной системе.

Дата подачи заявки Подпись уполномоченного лица

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

от 14.04.2023г. № ЗК-223/6

В комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Цена договора ___________________________________________________________, в т.ч. НДС/НДС не облагается.

(Цена договора цифрами и прописью)

с учетом сведений о включенных в неё расходах: все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе стоимость товара, упаковки, маркировки, оплата НДС, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, сборку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 не предоставляется в случае, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Дата подачи заявки Подпись уполномоченного лица

Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

от 14.04.2023г. № ЗК- 223/6

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку моющих средств.

№ ЗК- 223/6

г.Пермь «___» __________2023г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________________________________, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон №223-ФЗ), на основании результатов запроса котировок в электронной форме, согласно итогового протокола № ______________________________ от __________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить моющие средства (далее по тексту - Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Спецификацией (Приложение №2) которые является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принимает и оплачивает поставленный Товар в соответствии с условиями договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ___________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % что составляет ____________ (____________) рублей ___ копеек. (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС вместо слов «в том числе НДС ___ % что составляет ____________ (____________) рублей ___ копеек» необходимо указать: НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика специального налогового режима в соответствии с Разделом VIII.1. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ). В цену включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость полностью собранного товара, упаковки, маркировки, оплата НДС, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Оплата производится в валюте: рубль Российской Федерации.

2.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Оплата производится Заказчиком по факту поставки Поставщиком товара надлежащего качества в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов о приемке поставленного товара.

2.5. Оплата производится за счет средств от иной приносящей доход деятельности.

2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется: в течение 14 дней с даты заключения договора.

3.2. Поставка (в том числе доставка и разгрузка) Товара Заказчику осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 35.

3.3. В целях соблюдения требований безопасности до начала поставки Поставщик предоставляет Заказчику номера автомашин, на которых осуществляется доставка товара до адреса поставки (в случае необходимости заезда на территорию Заказчика), а также сведения о работниках, которые будут осуществлять непосредственную доставку Товара.

3.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами документов о приемке поставленного товара.

3.5. Одновременно с поставленным Товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы: счет, документ о приемке поставленного товара (товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД)) с обязательной ссылкой на номер договора, счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством) и все необходимые документы на Товар в соответствии с указанным пунктом и Техническим заданием (Приложение №1): документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, декларации о соответствии, сертификаты соответствия и др. документы, наличие которых обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторона документов о приемке товара. Право собственности на товар по договору возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами документа о приемке.

3.7. В случае установления Заказчиком прекращения потребности в предусмотренной договором части Товара, данный товар поставке и оплате не подлежат.

4.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка Товара по количеству, качеству и цене производится на основании документа о приемке, в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором.

4.2. Приемку Товара осуществляет ответственное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями на основании доверенности. Срок приемки Товара – 5 (пять) рабочих дней, начиная с даты передачи Товара Заказчику по адресу, указанному в пункте 3.2. договора.

4.3. До подписания документа о приемке поставленного товара Заказчик проверяет Товар в следующем порядке:

- наличие документов, подтверждающих соответствие Товара стандартам, техническим требованиям, установленным для этого вида товара, а также документы, указанные в п.3.5. настоящего договора и Техническом задании (Приложение №1).

- соответствие Товара, указанного в документе о приемке поставленного товара, переданному Товару по количеству и ассортименту.

- соответствие переданных Товаров, Товарам, указанным в документах, подтверждающих качество и безопасность товара (сертификаты о соответствии и др. документы).

- визуальный осмотр Товара на предмет наличия брака, дефектов, повреждений.

4.4. Заказчик вправе отказать от приемки Товара в следующих случаях:

- полное или частичное отсутствие документов, подтверждающих соответствие Товара стандартам, техническим требованиям, установленным для этого вида товара, а также документов, указанных в п.3.5. настоящего договора и Техническом задании (Приложение №1).

- недостача Товара или несоответствие его ассортименту и документу о приемке поставленного товара.

- полное или частичное несоответствие переданных Товаров, Товарам, указанным в документах, подтверждающих качество и безопасность Товара (сертификаты о соответствии и др. документы).

- наличие брака, дефектов, повреждений Товара.

4.5. В случае наличия обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.4. договора, Заказчик уведомляет об этом Поставщика любым удобным для себя способом. После получения уведомления Поставщик обязан в течение одного рабочего дня прибыть по адресу, указанному Заказчиком для составления акта о наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.4. договора.

4.6. В случае отказа от приемки Товара Заказчик обязан во всех экземплярах документа о приемке сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности приемщика и его подписи.

4.7. В случае отказа Заказчика от одного и (или) нескольких Товаров, указанных в документе о приемке, Заказчик вправе не принимать весь Товар, указанный в документе о приемке.

4.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

4.9. Поставщик в срок, установленный Заказчиком, должен устранить недостатки и заменить Товар. Замена Товара осуществляется за счет средств Поставщика.

4.10. Дата приемки Товара соответствует дате фактической приемки, указанной Заказчиком в документе о приемке.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям технических регламентов, стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для данного вида товара.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, а также полностью собранным и готовым к установке, без дополнительной сборки.

5.3. На Товар Поставщик предоставляет Заказчику правильно оформленные документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации;

6.1.2. Одновременно с Товаром передать относящиеся к нему документы, предусмотренные договором, Техническим заданием (Приложение №1) и законодательством РФ.

6.1.3. Осуществить за свой счет отгрузку, перевозку, разгрузку Товара в сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.1.4. Передать Товар по ассортименту, качеству и количеству в соответствии с условиями настоящего договора.

6.1.5. Передать товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящим в споре и под арестом, не являющимся предметом залога и т.п.

6.1.6. Передать товар, который должен быть затарен, промаркирован и упакован.

6.1.7. Устранить недостатки, обнаруженные в ходе приемки Товара и указанные в пункте 4.6. договора, в срок установленный Заказчиком.

6.1.8. Заменить Товар ненадлежащего качества или несоответствующего Спецификации в срок, установленный Заказчиком. В случае нарушения указанного срока Товар считается непоставленным.

6.1.9. До начала поставки предоставить Заказчику номера автомашин, на которых осуществляется доставка товара до места поставки – для оформления пропуска (в случае необходимости въезда на территорию Заказчика).

6.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Принять Товар в порядке, установленном настоящим договором.

6.2.2. Обеспечить оплату принятого Товара в порядке, установленном настоящим договором.

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. Отказаться (полностью или частично) от оплаты товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определенных Товаров или требованиям, установленным договором.

6.3.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товаров.

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. Требовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора, если Заказчик в нарушение договора отказывается неоднократно принять и (или) оплатить товар.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Неустойка по договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны договора.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик обязуется выплатить Поставщику фиксированную сумму штрафа в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.4. Ответственность Поставщика:

7.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства и случаев, указанных в пункте 7.4.4. договора), предусмотренных договором, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере ___________ (_____________________) руб. ____ коп., исходя из расчета: 1 % от цены договора, но не более 5000 (пяти тысяч) рублей и не менее 1000 (одной тысячи) рублей.

7.4.3.1. Положения пункта 7.4.3. не применяются, если Поставщик является победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора.

В таком случае за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства и случаев, указанных в пункте 7.4.4. договора), предусмотренных договором, Поставщик обязуется выплатить Заказчику фиксированную сумму штрафа в размере 10% от цены договора, что составляет ______________ (_______________________) руб. ___ коп.

7.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик обязуется выплатить Заказчику фиксированную сумму штрафа в размере 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.

7.4.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.5.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по договору.

7.7. В случае неуплаты Поставщиком неустойки в течение срока, указанного в требовании Заказчика, последний вправе удержать сумму неустойки, исчисленную им в соответствии с настоящим разделом, из любых платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с условиями договора.

7.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора в соответствии с законодательством.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

8.3.1. Поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.3.2. Неоднократного (двукратного) нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

8.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

8.4. Поставщик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке в случаях:

8.4.1. Необоснованного уклонения Заказчика (Получателем) от принятия и (или) оплаты Товара.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

9.2. В случае если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке. Срок на рассмотрение претензии – 3 (три) календарных дня. Все письменные требования, претензии и ответы на них направляются сторонами на адреса электронной почты, указанные в настоящем договоре, в виде скан-копий, с дальнейшим досылом в оригиналах, по почте, заказными письмами.

9.3. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Пермского края.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления форс-мажора.

10.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

• . Приложения:

- Техническое задание

- Спецификация

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к гражданско-правовому договору

от ___.___.20___г. № ЗК-223/6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование закупки: Поставка моющих средств.

2. Нормативные акты, устанавливающие характеристики ТРУ (технические регламенты, ГОСТ): товар должны соответствовать требованиям действующихГОСТов и технических регламентов.

3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара:

4.1. Поставщик гарантирует:

- качество поставляемого товара;

- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику;

- наличие обязательных сертификатов Российской Федерации на товары (для товаров, сертифицирование которых предусмотрено законом) и других документов, предусмотренных для данного вида товаров.

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

5.1. Место поставки:г. Пермь, бульвар Гагарина, 35 (склад).

5.2. Условия поставки товара: Доставка и разгрузкатовара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.

5.3. Срок поставки товара: в течение дней 14с даты заключения договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к гражданско-правовому договору

от ___.___.20___г. № ЗК-223/6

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _________________ (_________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________%, что составляет _________(______________________) рублей ____ копеек. (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС вместо слов «в том числе НДС ___ % что составляет ____________ (____________) рублей ___ копеек» необходимо указать: НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика специального налогового режима в соответствии с Разделом VIII.1. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ)

- Посмотреть таблицу с данными