Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №244089143

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Карелия Респ Место поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.04.2023 по 21.04.2023Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_о_проведении_запроса_котировок_КЭО_поставка_МиЧ_апрель_2023

«Утверждаю»

Генеральный директор ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

______________ Иванов В.А.

«____» апреля 2023 г

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26ЗК-23/223-ФЗ

об осуществлении конкурентной закупки – запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих и чистящих средств для нужд ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСИКЙ ОПЕРАТОР»

1. Требования к условиям поставки:

1.1 Поставщик осуществляет поставку Заказчику спецодежды (далее – Товар) по адресу, указанному в п.3.1 Технического задания (далее – Объект).

1.2. Требования к гарантийному сроку товара, сроку годности и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

1.2.1.Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара. Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент передачи товара от Продавца к Заказчику должен составлять не менее 18 (восемнадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем Товара.

1.3. Общие требования к поставляемым товарам (сведения о товарах (сведения о качестве, технических характеристиках товаров, их безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и количестве поставляемых товаров): все поставляемые товары должны быть новыми (не бывшими в использовании, не восстановленными и не должны содержать восстановленных элементов), серийного производства и должны соответствовать нижеприведенной таблице (Таблица 1). Товары не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению.

Дата выпуска товаров: не ранее 01 декабря 2022 года.

Поставляемые товары должны соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, охраны труда, общим требованиям безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности, соответствовать всем действующим нормам, иметь гарантии производителя и Поставщика, а также сертификаты соответствия (если данный товар подлежит сертификации).

Если такие требования установлены к товару, он (товар) должен соответствовать ГОСТам и другим нормативно-техническим документам, утвержденным в установленном порядке, а также иметь соответствующе сертификаты качества (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 26.09.2016) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии").

На товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации или декларированию, участник закупки предоставляет соответствующую информацию с указанием страны происхождения товара (согласно Общероссийскому классификатору стран мира) и производителя товара.

Качество товара должно соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации стандартам для данного вида товара, техническим условиям и иным установленным требованиям, предъявляемым к товарам данной категории.

Безопасность, качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара соответствуют законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика.

Товар не должен иметь повреждений, вмятин, трещин, разрывов. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства.

Товар должен быть предназначен для использования на территории страны Заказчика (либо не запрещен к использованию на территории страны Заказчика).

Товар должен быть маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции. Товар должен бытьупакован. Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и временном хранении. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Цветовые решения поставляемого товара перед поставкой должны быть согласованы с Заказчиком.

Согласование размеров и цветовых решений должно быть совершено в письменной форме. После согласования Заказчик направляет Поставщику заявку в соответствии с условиями контракта. Поставка без согласования с Заказчиком не допускается.

2. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам Товара (Таблица 1):

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые участники закупки!!! Считаем важным обратить Ваше внимание на следующее условий исполнения договора, заключаемого по результатам аукциона:

Договор заключаемый по результатам аукциона является рамочным.

Заказчик имеет право осуществить заказ (приобретение) товара согласно Спецификации частично или вообще не осуществлять заказ товара в том числе в отношении каждой отдельной позиции.

В соответствии с условиями заключаемого договора у Заказчика не возникнет обязанности заказывать и/или приобретать у Поставщика весь объем товара на всю указанную сумму и/или осуществлять приобретение всего товара и/или по каждой позиции частично или в полном объеме, предусмотренном Техническим заданием и Спецификацией.

Указанное в Техническом задании и в Спецификации количество товара по каждой позиции является предельным (максимальным) для приобретения и использовалось в том числе для расчета общей предельной максимальной стоимости товара по договору.

Оплата товара Заказчиком будет осуществляться исходя из фактически поставленного товара на основании заявок Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за частичное приобретение товара и/или отказ от приобретения всего товара или отказа от приобретения по каждой отдельной позиции, предусмотренной Спецификацией и Техническим заданием.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязуется поставлять Товар Заказчику по адресу (-ам): Адрес Заказчика/Грузополучателя: Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д.26 офис.22 (второй этаж).

Заказчик/Грузополучатель: ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР»;

Адрес Заказчика/Грузополучателя: Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д.26 офис.22 (второй этаж).

Адрес поставки: Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, д.26 офис.22 (второй этаж).

Товарная накладная подписывается уполномоченным лицом Заказчика или его уполномоченным лицом.

3.2. Товар доставляется Поставщиком на склад (выделенное помещение) Покупателя/Грузополучателя в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 часов до 16.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 15.00 часов.

3.3. Доставка Товара осуществляется в согласованные между Заказчиком (Грузополучателем) и Поставщиком рабочие дни Грузополучателя на условиях Договора.

3.4. Поставка – партиями по заявке. Срок поставки – в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявки от Заказчика. Минимальная партия поставки – 2 не мене (двух) единиц товара. Срок действия договора (общий срок поставки в течении которого поставляется товар по заявкам) – с даты подписания его сторонами и до 31 декабря 2023 года. В части финансовых обязательство – до полного их исполнения.

3.5. Поставляемый Товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной накладной, счетом, счетом-фактурой (при наличии) с выделенной ставкой НДС, документами, подтверждающими качество Товара (сертификат соответствия) и иными документами, необходимыми Заказчику/Грузополучателю для дальнейшей эксплуатации Товара и иными документами.

3.6.Доставка (перевозка) и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика и в ходит в стоимость договора.

3.7. Договор заключаемый по результатам аукциона является рамочным. В соответствии с условиями Договора у Заказчика не возникает обязанности заказывать товар на всю указанную сумму и/или осуществлять выборку всего товара по каждой позиции в полном объеме или частично, предусмотренном Техническим заданием и спецификацией.

Указанное количество является предельным (максимальным) и используется для расчета общей предельной максимальной стоимости товара, приобретаемого по договору.

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

(форма заявки участника)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

№ ____________

на право заключения договора на поставку моющих и чистящих средств

для нужд ООО «Карельский Экологический Оператор»

Изучив извещение запроса котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, мы/я нижеподписавшиеся/-йся, ____________________________________________________________________________,

(наименование Участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устав, доверенность и т.д.)

находясь на ________________системе налогообложения, размер ставки НДС - _______%,

общей / специальной

Настоящей заявкой подтверждаем/-ю (декларируем/-ю), отсутствие между нами/мной и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Единой комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Настоящей заявкой подтверждаем/-ю (декларируем/-ю) о соответствии требованиям к участникам закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, в том числе:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

Настоящей заявкой декларируем/-ю о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства;

Настоящей заявкой подтверждаем/-ю (декларируем/-ю) о владении исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты.

Настоящей заявкой подтверждаем/-ю (декларируем/-ю) о владении правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Настоящей заявкой подтверждаем/-ю (декларируем/-ю) о своем соответствии указанным в извещении закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, что подтверждается документами (информацией), размещенными/-ой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ____________________________ (адрес сайта, адрес страницы сайта) *.

*Информация подлежит заполнению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «Карельский Экологический Оператор» в сроки, и в соответствии с требованиями и условиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Предлагаем(-ю) к поставке товар:

- Посмотреть таблицу с данными

** Указываются сведения из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/) (реестровый номер товара), либо из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции (https://gisp.gov.ru/documents/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/#) (номер реестровой записи), либо из Реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/) (реестровый номер товара) в случае, если предлагаемый к поставке товар включен в один из вышеуказанных реестров.

Цена Договора __________________ (__________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (20%) - __________ (__________) рублей ___ копеек и включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, погрузки-разгрузки, сборки (монтажа), транспортные расходы по доставке товара Заказчику, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Договору.

__________________ __________________________ _______________

должность подпись Ф.И.О.

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Анкета участника закупки (если участником закупки является юридическое лицо).

АНКЕТА УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

__________________ __________________________ _______________

должность подпись Ф.И.О.

Анкета участника закупки (если участником закупки является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя).

АНКЕТА УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________ _______________

подпись расшифровка

Приложение № 4 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №26зк-23/223-ФЗ

на поставку моющих и чистящих средств для нужд

ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР»

Республика Карелия

г. Петрозаводск «___» ____________ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» (ООО «КЭО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании протокола от «___» _______ 202_ г. № ________, с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ и услуг ООО «КЭО», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик в установленные Договором сроки обязуется осуществить поставку моющих и чистящих средств для нужд Заказчика (Далее – Товар), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование, характеристики, единица измерения, цена за единицу Товара, определяются в Техническом задании и Спецификации (Приложение №1, Приложение №2 к Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставка Товара осуществляется партиями (в количестве не менее 2 (двух) единиц товара), путем отгрузки (передачи) Заказчику Товара на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.

2.КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным Заказчиком, государственным стандартам, действующим в Российской Федерации, иным документам, устанавливающим требования к качеству данного Товара.

2.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. Безопасность товара - это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей».

2.3. Качество Товара должно соответствовать установленным европейским и российским стандартам, ГОСТам, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия или декларации соответствия. Документы, подтверждающие качество поставляемого Товара, должны предоставляться одновременно с передачей Товара.

Поставщик должен обеспечивать гарантийные обязательства на поставляемый Товар на срок, определенный производителем данного товара или более.

2.4. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.5. Товар должен соответствовать требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Поставленный Заказчику Товар, несоответствующий требованиям Договора, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика.

2.6. Поставщик безусловно заявляет и гарантирует, что Товар сертифицирован, новый, промышленного производства, произведен не ранее 01 декабря 2022 года, не был в употреблении, эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не были восстановлены потребительские качества, Товар свободен от любых прав третьих лиц, не находится в залоге, под арестом или под иным обременением, укомплектован в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на него.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Предельная (максимальная) стоимость всего товара - цена Договора составляет - _________ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%)/без НДС. Цена Договора определяется совокупной стоимостью всех партий Товара, поставленных и оплаченных в течение срока действия Договора. Цена настоящего договора является твердой на весь срок исполнения договора, изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных договором.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Например: Цена договора и сведения об НДС, указываются в соответствии с результатами аукциона и предложением Участника (Победителя), заявка которого признана соответствующей требованиям Договор будет заключен на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (три миллиона триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС, в случае наличия у Участника (Победителя), заявка которого будет признана соответствующей, документально подтвержденного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ права на освобождение от НДС;) Договор будет заключен на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (четыре миллиона двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек с НДС, в случае отсутствия у Участника (Победителя), заявка которого будет признана соответствующей, документально подтвержденного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ права на освобождение от НДС.).

Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации, являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения договора.

3.2. Все расчеты производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет поставщика, указанный в реквизитах Договора в следующем порядке:

3.2.1. Авансирование не предусмотрено. Заказчик производит платеж за поставленный товар (партии товара) в размере 100% (сто процентов) в срок не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами оригиналов товаросопроводительных документов на поставленный Товар на основании счета, счёта-фактуры (если Поставщик работает с НДС) полученного Заказчиком.

3.3. В цену настоящего Договора включены: стоимость Товара в полном объеме в соответствии с требованиями Заказчика тары (упаковки) и доставки Товара на склад Заказчика (по указанному в п.5.1. Договора адресу), разгрузка расходы на перевозку, на страхование (если они есть), налоги, в том числе НДС 20%, если Поставщик является плательщиком такого налога, уплата таможенных пошлин, иные пошлины и сборы, а также другие накладные расходы, уплата обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором требований к Товару, отраженных в Техническом задании, и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

3.4. Оплата производится в российских рублях. Обязанность по оплате поставленного товара считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5.Предоставление Поставщиком необходимых документов для приемки и оплаты цены Договора является условием оплаты счета. При этом не предоставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением формы, либо с несогласованными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

3.6.Настоящий Договор является рамочным. В соответствии с условиями настоящего договора у Заказчика не

возникает обязанности приобретать (заказывать) у Поставщика товар на всю указанную сумму и/или осуществлять приобретение всего товара и/или по каждой позиции частично или в полном объеме, предусмотренном Техническим заданием и Спецификацией.

3.7. Заказчик не несет ответственности в случае не достижения указанной суммы по оплате фактически поставленному товару по окончании срока действия Договора.

3.8.Оплата товара Заказчиком осуществляется исходя из фактически поставленного товара Заказчику на основании платежных документов.

3.9. По настоящему договору Заказчик имеет право осуществить заказ (приобретение) товара согласно Спецификации частично или вообще не осуществлять заказ товара, в том числе в отношении каждой отдельной позиции.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.3. Отказаться от приемки Товара в случае обнаружения недостатков.

4.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.1.5. Требовать уплаты штрафов, пеней в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом, поставленный Товар в соответствии с настоящим Договором.

4.2.2. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки.

4.2.3. Направлять Поставщику заявку на поставку партии Товара, по форме установленной Приложением № 3 к настоящему договору.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, связанных с исполнением настоящего Договора.

4.3.2. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного Товара.

4.3.3. Требовать уплаты пеней в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.3.4. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Осуществить поставку Товара надлежащего качества, количества в соответствии со спецификацией (Приложение № 2 настоящего Договора), на условиях настоящего Договора.

4.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4.4. Предоставить одновременно с Товаром документы на отгруженный Товар, подтверждающие качество Товара, в соответствии с действующим законодательством, а также иные документы необходимые Заказчику для дальнейшей эксплуатации Товара.

4.4.5. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

4.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику по адресам:

Заказчик/Грузополучатель: ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕЧСКИЙ ОПЕРАТОР»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 26, оф. 22

Адрес Грузополучателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 26, оф. 22

Адрес поставки (передачи товара от Продавца Заказчику):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 26, оф. 22 (второй этаж).

Товарная накладная подписывается уполномоченным лицом Заказчика или уполномоченным лицом Грузополучателя.

Поставка – партиями по заявке. Срок поставки – в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявки от Заказчика. Минимальная партия поставки – не менее 2 (двух) единиц товара (тубы) .

Форма заявки – Приложение № 3 к договору.

5.2. Товар доставляется Поставщиком на склад (выделенное помещение) Грузополучателя в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 часов до 16.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 15.00 часов.

5.3. Доставка Товара осуществляется в согласованные между Заказчиком (Грузополучателем) и Поставщиком рабочие дни Грузополучателя на условиях Договора.

5.4. Поставщик обязан поставлять Товар в соответствии с Техническим заданием.

5.5. Поставляемый Товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной накладной или УПД, счетом, счетом-фактурой (при наличии) с выделенной ставкой НДС, документами, подтверждающими качество Товара (сертификат соответствия) и иными документами, необходимыми Грузополучателю для дальнейшей эксплуатации Товара и иными документами.

5.6. Моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке партии товара по настоящему Договору считается факт передачи партии товара Грузополучателю.

Факт передачи партии товара Грузополучателю подтверждается товарно-сопроводительными документами, подписанными уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика, счетом и счет-фактурой (при наличии) с выделенной ставкой НДС.

5.7. Право собственности на Товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания товарно-сопроводительными документами.

6.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Грузополучатель осуществляет приемку Товара по качеству, количеству и срокам в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором.

6.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора Грузополучателем в присутствии представителей Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке).

6.3. При передаче Товара Поставщик предоставляет Грузополучателю следующие документы:

Счет;

Счет-фактуру (при наличии) с выделенной в ней ставкой НДС;

Два экземпляра товарно-транспортной накладной по форме № ТОРГ-12;

Два экземпляра товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (при наличии);

Копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на Товар;

УПД.

Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Наименование Товара, единицы измерения, цена за единицу Товара, должны быть указаны в точном соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору). При поставке Товара без надлежаще оформленных товаросопроводительных документов, Товар принятию и оплате не подлежит.

6.4. Приемка Товара по качеству осуществляется после внешнего осмотра Товара и его приемки по количеству и наименованию в течение 5 (пяти) дней с даты передачи товара Поставщиком на склад Грузополучателю.

6.5. Датой приемки Товара, исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается дата подписания Поставщиком и Грузополучателем товарной накладной.

6.5.1. При обнаружении недостатков в момент приемки Товара, отклонений от условий настоящего Договора составляется акт о выявленных недостатках, который направляется Поставщику для устранения указанных в акте недостатков.

6.5.2. В случае наличия разногласий Сторон в отношении качества поставленного Товара, или по отдельному решению Заказчика, к определению соответствия поставленного Товара условиям Договора может быть привлечена специализированная организация (эксперт, лаборатория). Выбор специализированной организации осуществляется по усмотрению Заказчика. В случае если по результатам исследований (испытаний) Товар будет признан несоответствующим какому-либо из нижеперечисленных требований: условиям Договора, требованиям стандартов, норм или правил, действующим на территории РФ, в том числе требованиям экологической или пожарной безопасности, требованиям технических условий, то расходы Заказчика на проведение необходимых исследований (проведение экспертизы) подлежат возмещению Поставщиком в десятидневный срок с момента получения соответствующего требования от Заказчика и копии соответствующего заключения (исследований).

6.6. В случае нарушений условий Договора, Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме. Извещение о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте или электронной почте, либо нарочным способом.

Адресом электронной почты для получения Поставщиком извещений является: _________________ (указывается адрес электронной почты Поставщика)

6.7. Поставщик в установленный в извещении срок обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Срок устранения недостатков устанавливается до 3 (трех) рабочих дней в зависимости от характера выявленных недостатков.

Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.8. После устранения Поставщиком замечаний, установленных в Извещении о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору, Грузополучатель осуществляет приемку Товара в соответствии с настоящим разделом.

6.9. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, не соответствующего спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) или иным требованиям, указанным в настоящем Договоре либо несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность Поставщика:

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.1.2. В случае нарушения сроков, указанных в настоящем Договоре Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5(ноль целых пять десятых) % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.1.3. Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара за вычетом суммы пени, штрафа (зачет встречного однородного требования в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ).

7.1.4. Если будет установлено, что, хотя бы одно из заверений или гарантий, предусмотренных Разделом 2 настоящего Договора, не соответствует действительности, Заказчик имеет право по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Поставщика.

7.1.5. В случае расторжения Договора по основаниям, изложенным в п. 6.7. Договора Поставщик не освобождается от уплаты пени и штрафов.

7.1.6. В случае расторжения Договора по основаниям, изложенным в п. 6.7. Договора Поставщик обязан вернуть Заказчику произведенную оплату за Товар и выплатить Заказчику штраф в размере 5 (пяти) % от цены Договора в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления

Заказчика.

7.2. Ответственность Заказчика.

В случае нарушения Заказчиком п. 3.2.1. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если просрочка исполнения указного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

При отказе Заказчика от выполнения обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, Заказчик оплачивает фактически понесенные Поставщиком расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, на основании письменного обоснования Поставщиком суммы таких расходов.

7.3. Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5.По настоящему Договору положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются.

8. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. До обращения в арбитражный суд обязательно соблюдение претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 14 (четырнадцать) дней с момента ее получения адресатом.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания сторонами по 31 декабря 2023 года, а в части оплаты, в том числе пеней и штрафов – до полного исполнения обязательств Сторонами.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон,

- по решению суда,

- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора, если односторонний отказ не противоречит гражданскому законодательству Российской Федерации,

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае нарушения Поставщиком существенных условий Договора.

9.4.1. Под нарушением существенных условий Договора понимается наступление следующих событий:

9.4.1.1. поставка Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

9.4.1.2. однократное нарушение сроков поставки Товаров;

9.4.1.3. поставка Товаров с нарушением п. 2.6. Договора;

9.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: пожары, наводнения, землетрясения, войны, военных действий любого характера, блокады, эмбарго на экспорт или импорт, акты и действия государственных органов, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Стороны теряют право ссылаться на указанные обстоятельства как на причину невыполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.4 Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, свидетельства соответствующих торговых палат, акты государственных органов.

11.5. В период действия обстоятельств непреодолимой силы санкции за неисполнение обязательств по настоящему Договору не применяются, при условии выполнения п. 11.3. Договора.

11.6. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

11.7. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев подряд, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем, порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

11.8. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Стороной, принявшей решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вторую Сторону.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Во все остальных случаях настоящий Договор подлежит досрочному расторжению с одновременным взысканием с Поставщика убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

12.4. Рабочие и нерабочие дни определяются в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

12.5. Если иное не предусмотрено положениями Договора, фиксация обстоятельств, имеющих значение для определения прав и обязанностей Сторон по Договору, посредством фотофиксации (видеофиксации) производится путем указания даты, места и времени фото-видеосъемки. Материалы фотофиксации полежат представлению в виде фототаблиц, содержащих пронумерованные фотоснимки с указанием всех сведений, изложенных в настоящем пункте, в отношении каждой фотографии.

12.6. Недействительность отдельных положений Договора не влечет недействительности всего Договора.

12.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Спецификация.

Приложение № 3 – Форма заявки на поставку Товара.

12.8. Настоящий Договор может заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Поставщика и Заказчика.

12.9. Лица, подписавшие настоящий Договор, гарантируют наличие у них полномочий на его подписание и отсутствие каких-либо известных им ограничений на его заключение в силу положений учредительных документов и действующего законодательства Российской Федерации.

13.ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ

13.1Стороны вправе направлять уведомления, обращения, запросы и иные юридически-значимые сообщения (далее также – сообщения), включая документы по исполнению Договора, посредством следующих способов:

13.1.1.Нарочно с проставлением отметки о получении.

В этом случае факт получения сообщения должен подтверждаться отметкой другой Стороны в его получении. Отметка должна содержать дату получения сообщения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

13.1.2.Посредством использования курьерской службы с описью вложения.

13.1.3.Заказным письмом с уведомлением о вручении почтового отправления.

13.1.4.Ценным письмом с описью вложения.

13.1.5.Телеграммой с уведомлением о вручении.

13.1.6.Посредством электронной почты (e-mail).

13.2.Все способы направления сообщений, указанные в п. 13.1 являются равнозначными, имеют одинаковую юридическую силу, за исключением случаев, когда в пункте или разделе Договора указан конкретный способ направления того или иного сообщения, в том числе претензии, уведомления, включая документы по исполнению Договора.

13.3.Все сообщения могут быть направлены исключительно либо по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, либо по иным адресам, включая адрес электронной почты, указанным в разделе 15 Договора.

13.4.Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

13.5.Подтверждением направления сообщения и документов адресату по электронной почте является факт отправки сообщения по адресу(ам), указанному(ым) в Договоре, соответствующей почтовой программой.

13.6. При соблюдении требований о направлении документов, предусмотренных п. 13.5. Договора, Стороны считают датой получения документов одной Стороной дату направления документов другой Стороной.

14. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СТОРОНАМИ.

14.1. Стороны настоящим предоставляют друг другу право осуществлять с целью исполнения Договора обработку персональных данных, предоставленных Сторонами, полученных Сторонами в процессе заключения, исполнения Договора, в том числе совершать любые действия (операции) или совокупность действий (операций), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

14.2. Срок обработки персональных данных: период действия Договора, а также до истечения срока исковой давности для предъявления требований после прекращения действия Договора.

14.3. Стороны обязаны обеспечивать сохранность персональных данных, предоставленных ими для заключения Договора, а также ставших известными в связи с исполнением Договора.

14.4. Поставщик предоставляет Заказчику право на передачу сведений о заключенном Договоре третьим лицам.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 Техническое задание

к Договору поставки № __________

от «____» _______________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(заполняется в соответствии с Техническим заданием (технической частью) Аукционной документации.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 Спецификация
к Договору поставки № _____________________
от «____» _______________2023_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Размер понижающего коэффициента составляет - _________

Столбец «Стоимость товара по результатам аукциона (с НДС (20%) устанавливается (определяется, рассчитывается) по результатам аукциона с применением понижающего коэффициента (п.1.5.16 Документации) и учетом применяемого Поставщиком налогового режима (проект договора п.3.1.) .

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки № ____

№ ______ от «___» ________2023_ г.

На бланке Заказчика

ФОРМА

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

Общество с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» именуемое в дальнейшем «Заказчик», поручает __________________________________, именуемому (-ой) в дальнейшем «Поставщик», осуществить в рамках договора поставки № ________ от «____» ___________ 20___ г. поставку товаров на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

_____________ ________________ _______________________________

дата подпись ФИО, должность

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Расчет начальной (максимальной) цены договора на поставку моющих и чистящих средств

для нужд ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР»

- Посмотреть таблицу с данными