Тендер - Поставка хозяйственных товаров №244087652

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение об аукционе в электронной форме.docx
• Приложение № 1 - Требование к заявке.docx
• Приложение № 2 - Техническое задание.docx
• Приложение № 3 - Обоснование НМЦК.docx
• Приложение № 4 - Проект контракта.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52 Извещение о проведении электронного аукциона от 14.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000013

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г.Калининград, Советский проспект, д. 1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 97928.55 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Указан в документации о проведении аукциона в электронной форме

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

2

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_2_-_Техническое_задание

Приложение № 2 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров для нужд ФГБОУ ВО «КГТУ»

- Посмотреть таблицу с данными

* - В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях обеспечения соответствия закупаемого товара индивидуальным потребностям заказчика, в описании объекта закупки заказчиком использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях каталога.

Специалист по снабжению Н.И. Харитонова

Приложение_№_1_-_Требование_к_заявке

Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого аукциона в электронной форме

«Требования к содержанию, составу заявки

на участие в закупке и инструкция по ее заполнению»

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Раздел 1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Согласно части 5 статьи 43 Закона № 44-ФЗ подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.05. 2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» установлено требование о запрете совершать сделки с юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Примечание: согласно пункту 2 части 6 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, информация и документы, предусмотренные подпунктом «ж» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такая информация и документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

Раздел 2. Понятия и определения, используемые Заказчиком в Техническом задании.

- Посмотреть таблицу с данными

* - за исключением случаев использования союза «Или» в понятиях «Больше или равно» и «Меньше или равно»

** - за исключением случаев использования союза «И» с понятиями «>», «≥», «

Раздел 3. Инструкция по заполнению заявки

1. В составе заявки на участие в конкурентной закупке, участник указывает характеристики предлагаемого к поставке товара, соответствующие показателям (наименованию и значению), установленным в описании объекта закупки (техническом задании).

В случае если в техническом задании (описании объекта закупки) (далее – техническое задание) значение показателей функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик необходимого к поставке товара или товара, поставляемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта, является минимальным (больше, больше или равно, более, не менее, от), максимальным (меньше, меньше или равно, менее, не более, до), сопровождается словами «больше», «больше или равно», «не менее», «более», «не более», «меньше», «меньше или равно», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «не ранее», «не позднее», «не реже», «не чаще», «типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо» и знаками «>», «≥», « », «≥», «

Описание товара в заявке без указания конкретных значений показателей не является указанием характеристик, соответствующих показателям, установленным в техническом задании, за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящей инструкции.

Описание в заявке значений показателей, не позволяющее установить их соответствие требованиям технического задания, не является указанием характеристик, соответствующих показателям, установленным в техническом задании.

Значения, понятия и определения, используемые при описании объекта закупки в техническом задании, утвержденные заказчиком, содержатся в приложении № 5 к извещению.

2. Используя указанные в пункте 1 настоящей инструкции слова (знаки) при описании характеристик товара в заявке, участник закупки вправе сопровождать такие слова (знаки) указанием на документ (вид документа), выданный производителем (изготовителем) товара либо выданный в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ (сертификат соответствия, декларации качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющий характеристики товара, с использованием слов, указанных в пункте 1 настоящей инструкции (далее также – документ производителя).

Характеристики товара, соответствующие требованиям, установленным в техническом задании, описанные в заявке на участие в закупке с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, при условии сопровождения таких слов (знаков) указанием на документ производителя (вид документа) являются характеристиками товара, соответствующими показателям, установленным в описании объекта закупки.

Описание характеристик товара в заявке на участие в закупке с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, без сопровождения таких слов (знаков) указанием на документ производителя, не является указанием характеристик товара, соответствующих показателям, установленным в описании объекта закупки.

Допустимо использовать слова «от … до…» и «включая диапазон от … до…» при указании показателей товара, выраженных диапазоном при условии указания в техническом задании диапазонов соответствующих значений со словами «включая диапазон от … до …» или «в диапазоне от … до …».

Участник закупки вправе использовать знаки «+», «-» и «+/-» при описании погрешности, точности (отклонения), температур и градусов (углов), класса бумаги, при условии, что техническим заданием требуется указать такую погрешность, точность (отклонение), класс бумаги, температуру и градусы (углы). При этом, участник при описании таких погрешностей, точностей (отклонений) вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более».

При указании срока годности (остаточного срока годности) участник закупки вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более», «больше», «больше или равно», «меньше», «меньше или равно» и знаки «>», «≥», «

3. Если в техническом задании значение показателя характеристики выражено одним числом без использования слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции, либо прямо содержит указание на то, что значение показателя является неизменным (в том числе с использованием слов (знаков), указанных в пункте 1 настоящей инструкции), то данное значение является точным, не подлежит изменению. В таком случае в заявке на участие в закупке указывается характеристика, соответствующая такому значению показателя, установленному в соответствии с техническим заданием.

Заявка на участие в закупке может быть заполнена с использованием установленных настоящим извещением и постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» обозначений (сокращений, аббревиатур) величин и единиц величин.

4. При описании предлагаемого товара, участник закупки указывает значения показателей характеристик, которые в соответствии с техническим заданием не подлежат изменению, и точные значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения.

Скопированное в заявку техническое задание или часть технического задания со словами (знаками), указанными в пункте 1 настоящей инструкции, без соблюдения требований пункта 2 настоящей инструкции не является указанием характеристик товара, соответствующих показателям, установленным в описании объекта закупки.

5. В случае указания участником закупки в заявке на участие закупке сведений о кодах ОКПД2, ОКВЭД, КТРУ, коде вида медицинского изделия, при отсутствии требований в техническом задании к таким кодам (такому коду), такие сведения не являются информацией и документами, предусмотренными настоящим извещением о проведении закупки.

Приложение_№_3_-_Обоснование_НМЦК

Приложение № 3 к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку хозяйственных товаров для нужд ФГБОУ ВО «КГТУ»

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании п. 1 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях получения ценовой информации в отношении поставки хозяйственных товаров для нужд ФГБОУ ВО «КГТУ» для определения начальной (максимальной) цены контракта (далее так же НМЦК) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), Заказчиком были выполнены следующие действия:

- направлены запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам, обладающим опытом поставки вышеназванного товара, являющегося объектом закупки, информация о котором имеется в свободном доступе.

При расчете начальной (максимальной) цены контракта использовались 3 цены вышеуказанного товара, указанные в следующих источниках информации:

1. коммерческое предложение № 1 вх. от 13.03.2023 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКС;

2. коммерческое предложение № 2 вх. от 13.03.2023 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКС;

3. коммерческое предложение № 3 вх. от 13.03.2023 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКС.

Расчет НМЦК на поставку хозяйственных товаров для нужд ФГБОУ ВО «КГТУ» произведен исходя из учета стоимости единицы и общего количества Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (максимальной) цены контракта, по указанной ниже формуле, был рассчитан коэффициент вариации:

, где

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена товара, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены товара;

n - количество значений, используемых в расчете.

Коэффициент вариации цены составляет 13,38 %, что не превышает 33 %, в связи с чем, совокупность значений, используемых в расчете при определении начальной (максимальной) цены контракта, является однородной.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована по формуле, исходя из средней стоимости товара:

НМЦК рын =

НМЦК рын – начальная (максимальная) цена контракта, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка);

v – количество товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

• - цена товара, представленная в источнике информации с номером i.

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована исходя из учета среднего значения стоимости поставки хозяйственных товаров для нужд ФГБОУ ВО «КГТУ» и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девяносто семь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 55 копеек, с учетом всех расходов на поставку товара, а также всех предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей.

Начальник отдела закупок Н.А. Чайковская

Извещение_об_аукционе_в_электронной_форме

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель контрактной службы

А.М. Бойко

_____________________________

«14» апреля 2023 года

Извещение __________________________

о проведении открытого аукциона в электронной форме

(электронного аукциона)

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_-_Проект_контракта

Приложение № 4

к извещению об осуществлении

открытого аукциона в электронной форме

«Проект контракта»

КОНТРАКТ № ___/44ЭА

г. Калининград «_____»____________2023 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «КГТУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Владимира Алексеевича Волкогона, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Основание заключения контракта

Основанием для заключения настоящего контракта является протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от___ № _____.

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку хозяйственных товаров для нужд ФГБОУ ВО «КГТУ» (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта и Технического задания (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется обеспечить надлежащую приемку Товара и его оплату в порядке, предусмотренном Контрактом.

1.2. Функциональные, технические и качественные характеристики, наименование и количество поставляемого Товара установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему контракту) (далее – Техническое задание).

1.3. Характеристики Товара должны соответствовать характеристикам Технического задания (Приложение №1 к Контракту), содержащего информацию о Товаре, указанную в заявке Поставщика на участие в электронном аукционе.

При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

1.4. В течение срока действия настоящего контракта Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством и условиями настоящего контракта.

1.5. Под существенными условиями контракта понимаются: предмет контракта, цена контракта, срок поставки Товара.

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (поступления федерального бюджета).

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена Контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта составляет ____________ (___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __ % - ________ (_____________________) рублей ____ копеек (НДС не предусмотрен).

В случае если Поставщиком по данному контракту является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

2.3. Цена устанавливается в российских рублях и включает в себя: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходы Поставщика на доставку Товара до склада, разгрузку и подъем Товара на этаж, стоимость оформления документов, подтверждающих качество Товара, страховых услуг, налоги, сборы и иные обязательные платежи, необходимые для исполнения контракта, а также стоимость оказания услуг (выполнения работ), связанных с поставкой Товара.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и разделом 9 настоящего Контракта.

2.5. Заказчик после поставки Товара по настоящему Контракту и подписания структурированного документа о приемке производит расчет с Поставщиком в размере, установленном п. 2.1 настоящего Контракта, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Авансирование контракта не предусмотрено.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Поставщика поставки Товара, предусмотренного Контрактом.

3.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положением частей 8 – 19, 20.1. – 23, 25 статьи 95 Федерального закона № 44 – ФЗ.

3.1.3. Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.1.4. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта по вине Поставщика требовать у него возмещения причиненных убытков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Предъявлять требования по Контракту, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе в период гарантийного обслуживания, корректировать места размещения Товара.

3.1.6. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

3.1.7. Вносить изменения в существенные условия контракта по основаниям, предусмотренным статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Произвести приемку Товара - проверить количество и качество поставляемого Товара и, при условии соответствия его условиям настоящего Контракта и технического задания (Приложение №1 к Контракту) принять поставленный товар.

3.2.2. В порядке и в сроки, установленные Контрактом, оплатить стоимость поставленного Товара при условии соответствия поставленного Товара требованиям Контракта и технического задания (Приложение №1 к Контракту).

3.2.3. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара осуществить сверку расчетов с участием всех Сторон настоящего Контракта. По результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о проведении аукциона в электронной форме требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

3.2.5. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, если она была проведена. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

3.2.6. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, при этом к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.

3.3. Поставщик имеет право:

3.3.1. Получать консультации Заказчика, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

3.3.2. Требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

3.3.3. В случае нарушения сроков исполнения обязательств осуществить сверку расчетов с Заказчиком и по результатам сверки подписать акт сверки расчетов.

3.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, соответствующим требованиям настоящего контракта и технического задания (приложение № 1 к Контракту) по адресу, указанному в пункте 3.1 Контракта.

3.4.2. Передать Заказчику Товар не заложенный, не арестованный, свободный от любых требований третьих лиц.

3.4.3. Передать Товар на условиях, обеспечивающих его качество и комплектность.

3.4.4. При поставке Товара предоставить Заказчику товарную накладную, акт сдачи-приемки Товара, счет на оплату (счет-фактуру), оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.5. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе и о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

4. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

4.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Калининград, Советский проспект, 1 (далее - место доставки) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта.

4.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет до Заказчика. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются силами и техническими средствами Поставщика.

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента приема Товара Заказчиком.

4.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте доставки в соответствии с Техническим заданием. По окончании приемки подписывается товарная накладная.

4.4. Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий Контракта о качестве, количестве, Поставщик обязан произвести замену товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.

4.5. При нарушении условий поставки, условий Контракта, стороны обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий Контракта.

Акты о нарушении условий Контракта, несоответствии поставляемого Товара техническому заданию, маркировке и заявке обязаны подписать представитель Заказчика и представитель Поставщика на основании доверенности.

Отказ от подписания акта представителем Поставщика заверяется представителем Заказчика, после чего акт приобретает юридическую силу.

4.6. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной после поставки Товара в полном объеме в соответствии с условиями контракта.

4.7. Переход рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Товара с Поставщика на Заказчика происходит с момента подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной.

4.8. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего требованиям настоящего контракта и технического задания (приложение № 1 к Контракту) Товара по ассортименту и количеству, а также расходы, связанные с проведением контроля качества Товара, несет Поставщик.

5. Требования к качеству и безопасности товара. Приемка товара.

5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами Российской Федерации, техническим условиям и характеристикам, предъявляемым к данному виду Товара, другим нормативным документам, установленным законодательством РФ.

5.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством РФ.

5.3. Поставляемый Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке производителя, обеспечивающей его полную сохранность и качество при погрузочно – разгрузочных работах, транспортировке и хранении.

Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, количество, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Упаковка не должна иметь вскрытий, вмятин и порезов.

5.4. Гарантии качества Товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого Товара и должны распространяться на время хранения Товара у Поставщика, время его транспортировки до Заказчика, время его хранения у Заказчика.

5.5. В случае обнаружения скрытых дефектов Товара или его несоответствия условиям Контракта, которые не могли быть определены в момент приемки Товара, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования о возмещении ущерба, понесенного Заказчиком в связи с использованием некачественного Товара и/или о замене некачественного Товара на Товар надлежащего качества.

5.6. Поставщик в день поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.7. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.6. настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.6. настоящего Контракта, содержащаяся в документе о приемке.

5.8. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.9. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.10. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.11. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик.

5.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой получения указанного мотивированного отказа от Заказчика.

5.13. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.14. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.15. Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:

отсутствия товаросопроводительных документов, установленных законодательством;

несоответствия по стоимости;

несоответствия по количеству, указанному в товаросопроводительных документах и/или в заявке Заказчика;

несоответствия упаковки и маркировки товара требованиям настоящего Контракта;

несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).

5.16. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия поставленного товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено поставщиком

5.17. Приемка Товара производится по месту нахождения Заказчика, с обязательным участием представителя Поставщика.

Все расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества Товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления претензии.

5.18. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.19. При передаче Товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, а Заказчик производит приемку по количеству и качеству поставляемого Товара.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства от 30 августа 2017 года № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее - Постановлением Правительства № 1042 от 30.08.2017 года), а именно:

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44 – ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей:

Размер штрафа составляет ________ % цены контракта, а именно ________ рублей.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключённым с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44 - ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, утверждённым Постановлением Правительства № 1042 от 30.08.2017 года, за исключением просрочки обязательств (в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

Размер штрафа составляет ________ % (цены контракта / начальной (максимальной) цены контракта), а именно ________ рублей.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.2.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключение просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.2.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать сумму Контракта.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. Применение предусмотренных Контрактом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, сверх суммы имущественных санкций, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. Применение штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения принятых им на себя обязательств.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1 Настоящий Контракт заключен после предоставления Поставщиком документа, подтверждающего обеспечение исполнение обязательств Поставщиком по Контракту.

7.2. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5 % от цены Контракта, что составляет _______________ рублей.

В случае, если Поставщик выбрал обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств, то такие денежные средства вносятся участником закупки по следующим реквизитам:

Получатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический университет»

(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Калининградской области (ФГБОУ ВО КГТУ, л/с 20356U91770)

Банк получателя:

Отделение Калининград Банка России//УФК по Калининградской области г. Калининград .

Номер казн. счета ( Р.счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОбеспечение исполнения договора … (указать предмет договора)

В платежном документе обязательно указывать наименование получателя с указанием лицевого счета: УФК по Калининградской области (ФГБОУ ВО КГТУ, л/с 20356U91770)

В платежном поручении необходимо указать предмет закупки.

7.3. Срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

7.4. В случае, если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта предоставлена независимая гарантия, то указанная независимая гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.2.5 настоящего Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

7.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.8. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

8. Изменение, расторжение контракта. Порядок разрешения споров.

8.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.2. Предусмотренные пунктом 8.1. настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.3. В случае уменьшения в соответствии с настоящей статьей цены Контракта Заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

8.4. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

8.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

8.9. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.10. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.11. В случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.13.1. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

8.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.16. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного пунктом 8.15 настоящего пункта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке:

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим пунктом Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.17. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.19. В случае отмены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе, поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое извещение в единой информационной системе.

8.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.21. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

8.22. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

8.23. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Калининградской области примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.24. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.25. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

8.26. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.27. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.28. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

10. Заключительные положения контракта.

10.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

10.2. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью Техническое задание (Приложение № 1).

10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его размещения в единой информационной системе и действует по 30 июня 2023 года, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

10.4. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

10.5. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.

10.6. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата поставки Товара Заказчику в полном объеме.

10.7. Ответственными за исполнение настоящего контракта являются:

- со стороны Заказчика – менеджер по снабжению Харитонова Надежда Ивановна, телефон: 8 (4012) 99 – 53 – 42.

- со стороны Поставщика - ___________, телефон: _________________.

10.8. Во всем, что не было предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ____/44ЭА

от «____»______________2023 года

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров

для нужд ФГБОУ ВО «КГТУ»

1. Место поставки: склад Заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Калининград, Советский проспект, д. 1.

2. Условия поставки: в стоимость поставки включена стоимость Товара, все расходы на перевозку, доставку, погрузку-разгрузку Товара, подъем Товара на этаж, страхование Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы.

3. Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта.

4. Комплект поставки, функциональные, качественные, технические и эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Включается информация о Товаре (товарный знак и (или) конкретных показателях Товара), указанная в заявке на участие в аукционе в электронной форме Поставщика (часть 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ)

- Посмотреть таблицу с данными