Тендер - Поставка строительных и отделочных материалов №244060193

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Ульяновская облМесто поставки (адрес):Чердаклинский район, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 29.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_ЗКЭФ_МСП_Поставка_строительных_и_отделочных_материалов ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ запроса котировок

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» приглашает всех заинтересованных лиц для участия в запросе котировок. /Извещение о проведении запроса котировок подготовлено в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (далее – 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, иными нормами действующего законодательства РФ и Положением «О закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина (далее – Положение о закупке).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к извещению запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных и отделочных материалов

Место поставки: Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Октябрьский, ул. Студенческая, 29.

Сроки поставки: 14 календарных дней с момента заключения договора.

- Посмотреть таблицу с данными

*Цвет, стиль дизайна, фактуру обоев согласовать с заказчиком.

Приложение 2 к извещению запроса котировок

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме №

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок, участник запроса котировок согласен исполнить условия договора, указанные в извещении (в том числе проекте договора)

по цене: _____________________________________ рублей (указать цифрами и прописью) в том числе НДС 20% - ___________________ (если НДС не облагается, указать – «НДС не предусмотрен»).

Документы (или копии документов), подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ: предоставление данных документов (или копий документов) не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок.

Приложение:

Участник запроса котировок (уполномоченный представитель):

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к извещению запроса котировок

Проект договора

ДОГОВОР № ______

г. Ульяновск «___» _______ 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице проректора по административно-хозяйственной работе Илькина Сергея Николаевича, действующего на основании Доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24/02 от 09 января 2023 года с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице _________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые “Стороны”, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением «О закупке товаров, работ, услуг» заключили по итогам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол от «___» _____________2023 г. № ________________) настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
По настоящему контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке строительных и отделочных материалов (далее – Товар), согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1)

Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена договора включает общую стоимость Товара, включая расходы по доставке, разгрузке, страхованию, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара по настоящему договору.
2.2. Оплата Цены Договора производится Заказчиком:
в течении 7 (семи) рабочих дней по факту поставки при получении от Поставщика Товара и документов на оплату (счет, счет-фактура) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Цена настоящего договора составляет ___________________ (_____________________) рублей, в том числе НДС.
2.4. Цена договора включает в себя стоимость Товара и его доставку по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 29.
2.5. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.6. В случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, но не более чем на десять процентов цены товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара, и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части товара должны определять, как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.
2.7. В случае несоответствия поставленного Товара спецификации Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 (десяти) дней после получения Товара. Поставщик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.
2.8. При расчетах, составлении любых, в том числе финансовых документов, в счетах, счетах-фактурах Поставщик обязан указывать номер, дату настоящего договора, правильное полное и сокращенное наименование Заказчика (учитывая кавычки, сокращения и т.п.). В противном случае, документ признается не надлежаще оформленным, оплата по нему не производится до устранения замечаний. Риск убытков, неоплаты Товара или любого другого материального ущерба за неправильное составление документов несет Поставщик.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставить Товар в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.
Срок поставки товара: в течении 14 календарных дней с момента заключения договора.
3.1.2. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Заказчику.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар на условиях, установленных настоящим договором.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. При приемке Товара уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивает проверку количества и комплектности товара, а также документов (сертификата соответствия, регистрационного удостоверения и т.д.) на соответствие требованиям настоящего договора.
4.2. При обнаружении несоответствия количества и комплектности поставленного Товара условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах к Товару и удостоверяющим его качество, уполномоченное должностное лица Заказчика приостанавливает дальнейшую приемку Товара и незамедлительно информирует руководителя Заказчика
4.3. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывается перечень и количество осмотренного товара, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Поставщику в день его подписания комиссией.
4.4. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного товара обязан без промедления заменить поставленные Товары Товарами надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае нарушения Поставщиком установленных сроков замены Товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему договору считается факт передачи Товара Поставщиком.
4.6. Упаковка и маркировка (комплектность) товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки, Поставщик вместе с Товаром передает инструкцию (описание) поставляемого Товара, в случае поставки Товара, происходящего из иностранного государства перевод на русский язык инструкции (описания) поставляемого Товара.
4.7. При поставке технологически сложного Товара Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и условиям настоящего договора.
5.3. Наличие гарантии качества Товара удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий настоящего договора. Передача информации другим лицам или иное ее разглашение может осуществляться только с письменного согласия другой стороны.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени, штрафа). Неустойка (пени, штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки (пени, штраф) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени, штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени, штрафа). Неустойка (пени, штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Неустойка (пени, штраф) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени, штраф) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.5. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков (замены) поставленного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней (либо возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара).
6.6. В случае просрочки сроков безвозмездного устранения недостатков (замены) поставленного некачественного Товара (п. 6.5. договора) Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пени, штраф) за каждый день просрочки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени, штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.7. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренных настоящим договором, по вине Поставщика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
6.8. Уплата Поставщиком неустойки (пени, штрафа) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору, если Заказчиком не инициирована процедура расторжения настоящего договора.

ФОРС-МАЖОР
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие бедствия как пожар, гражданские волнения или иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля участников.
7.2. Обязанность доказывания возникновения вышеперечисленных обстоятельств лежит на той Стороне настоящего Договора, которая утверждает, что наличие обстоятельств непреодолимой силы препятствует исполнению ей своих обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана незамедлительно, но не позднее 3 дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за исполнение обязательств. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше двух месяцев, Стороны будут иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязанности по возмещению убытков.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, связанные с ненадлежащим исполнением настоящего договора Стороны будут решать путем взаимоприемлемых решений. В случае не достижения согласия между Сторонами, все спорные вопросы подлежат разрешению в Арбитражном суде Ульяновской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут если другая Сторона допустила грубые и неоднократные нарушения условий настоящего договора: по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договора вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии их оформления в письменной форме за подписью обеих Сторон и печатями организаций.
9.3. Поставщик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.
9.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.5. К настоящему договору прилагается спецификация (Приложение № 1).

Юридические адреса, подписи и реквизиты Сторон

10.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина»

432017.Ульяновск, бульвар Новый Венец,

дом 1. Тел.(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,

л/с 20686X85030

р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК // УФК по Ульяновской области г. Ульяновск

10.2. Поставщик:

«Поставщик» «Заказчик»

Проректор по административно-

хозяйственной работе

_____________ ___________________С.Н. Илькин

Приложение № 1

к договору № ___/23 от «____» ______________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

ПОДПИСИ СТОРОН

«Поставщик» «Заказчик»

Проректор по административно-

хозяйственной работе

_____________ ___________________С.Н. Илькин

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Ульяновская облМесто поставки (адрес):Чердаклинский район, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 29.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_ЗКЭФ_МСП_Поставка_строительных_и_отделочных_материалов ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ запроса котировок

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» приглашает всех заинтересованных лиц для участия в запросе котировок. /Извещение о проведении запроса котировок подготовлено в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (далее – 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, иными нормами действующего законодательства РФ и Положением «О закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина (далее – Положение о закупке).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к извещению запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных и отделочных материалов

Место поставки: Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Октябрьский, ул. Студенческая, 29.

Сроки поставки: 14 календарных дней с момента заключения договора.

- Посмотреть таблицу с данными

*Цвет, стиль дизайна, фактуру обоев согласовать с заказчиком.

Приложение 2 к извещению запроса котировок

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме №

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок, участник запроса котировок согласен исполнить условия договора, указанные в извещении (в том числе проекте договора)

по цене: _____________________________________ рублей (указать цифрами и прописью) в том числе НДС 20% - ___________________ (если НДС не облагается, указать – «НДС не предусмотрен»).

Документы (или копии документов), подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ: предоставление данных документов (или копий документов) не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок.

Приложение:

Участник запроса котировок (уполномоченный представитель):

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3 к извещению запроса котировок

Проект договора

ДОГОВОР № ______

г. Ульяновск «___» _______ 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице проректора по административно-хозяйственной работе Илькина Сергея Николаевича, действующего на основании Доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24/02 от 09 января 2023 года с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице _________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые “Стороны”, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением «О закупке товаров, работ, услуг» заключили по итогам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол от «___» _____________2023 г. № ________________) настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
По настоящему контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке строительных и отделочных материалов (далее – Товар), согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1)

Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена договора включает общую стоимость Товара, включая расходы по доставке, разгрузке, страхованию, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара по настоящему договору.
2.2. Оплата Цены Договора производится Заказчиком:
в течении 7 (семи) рабочих дней по факту поставки при получении от Поставщика Товара и документов на оплату (счет, счет-фактура) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Цена настоящего договора составляет ___________________ (_____________________) рублей, в том числе НДС.
2.4. Цена договора включает в себя стоимость Товара и его доставку по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 29.
2.5. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.6. В случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, но не более чем на десять процентов цены товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара, и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части товара должны определять, как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.
2.7. В случае несоответствия поставленного Товара спецификации Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 (десяти) дней после получения Товара. Поставщик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены.
2.8. При расчетах, составлении любых, в том числе финансовых документов, в счетах, счетах-фактурах Поставщик обязан указывать номер, дату настоящего договора, правильное полное и сокращенное наименование Заказчика (учитывая кавычки, сокращения и т.п.). В противном случае, документ признается не надлежаще оформленным, оплата по нему не производится до устранения замечаний. Риск убытков, неоплаты Товара или любого другого материального ущерба за неправильное составление документов несет Поставщик.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставить Товар в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.
Срок поставки товара: в течении 14 календарных дней с момента заключения договора.
3.1.2. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Заказчику.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар на условиях, установленных настоящим договором.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. При приемке Товара уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивает проверку количества и комплектности товара, а также документов (сертификата соответствия, регистрационного удостоверения и т.д.) на соответствие требованиям настоящего договора.
4.2. При обнаружении несоответствия количества и комплектности поставленного Товара условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах к Товару и удостоверяющим его качество, уполномоченное должностное лица Заказчика приостанавливает дальнейшую приемку Товара и незамедлительно информирует руководителя Заказчика
4.3. Заказчик формирует комиссию для составления акта, в котором указывается перечень и количество осмотренного товара, характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Поставщику в день его подписания комиссией.
4.4. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного товара обязан без промедления заменить поставленные Товары Товарами надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае нарушения Поставщиком установленных сроков замены Товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему договору считается факт передачи Товара Поставщиком.
4.6. Упаковка и маркировка (комплектность) товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки, Поставщик вместе с Товаром передает инструкцию (описание) поставляемого Товара, в случае поставки Товара, происходящего из иностранного государства перевод на русский язык инструкции (описания) поставляемого Товара.
4.7. При поставке технологически сложного Товара Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и условиям настоящего договора.
5.3. Наличие гарантии качества Товара удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий настоящего договора. Передача информации другим лицам или иное ее разглашение может осуществляться только с письменного согласия другой стороны.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени, штрафа). Неустойка (пени, штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки (пени, штраф) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени, штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени, штрафа). Неустойка (пени, штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Неустойка (пени, штраф) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени, штраф) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.5. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков (замены) поставленного Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней (либо возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара).
6.6. В случае просрочки сроков безвозмездного устранения недостатков (замены) поставленного некачественного Товара (п. 6.5. договора) Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пени, штраф) за каждый день просрочки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени, штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.7. В случае прекращения поставок Товара, предусмотренных настоящим договором, по вине Поставщика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
6.8. Уплата Поставщиком неустойки (пени, штрафа) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору, если Заказчиком не инициирована процедура расторжения настоящего договора.

ФОРС-МАЖОР
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие бедствия как пожар, гражданские волнения или иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля участников.
7.2. Обязанность доказывания возникновения вышеперечисленных обстоятельств лежит на той Стороне настоящего Договора, которая утверждает, что наличие обстоятельств непреодолимой силы препятствует исполнению ей своих обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана незамедлительно, но не позднее 3 дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за исполнение обязательств. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше двух месяцев, Стороны будут иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязанности по возмещению убытков.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, связанные с ненадлежащим исполнением настоящего договора Стороны будут решать путем взаимоприемлемых решений. В случае не достижения согласия между Сторонами, все спорные вопросы подлежат разрешению в Арбитражном суде Ульяновской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут если другая Сторона допустила грубые и неоднократные нарушения условий настоящего договора: по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договора вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии их оформления в письменной форме за подписью обеих Сторон и печатями организаций.
9.3. Поставщик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.
9.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.5. К настоящему договору прилагается спецификация (Приложение № 1).

Юридические адреса, подписи и реквизиты Сторон

10.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина»

432017.Ульяновск, бульвар Новый Венец,

дом 1. Тел.(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,

л/с 20686X85030

р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК // УФК по Ульяновской области г. Ульяновск

10.2. Поставщик:

«Поставщик» «Заказчик»

Проректор по административно-

хозяйственной работе

_____________ ___________________С.Н. Илькин

Приложение № 1

к договору № ___/23 от «____» ______________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

ПОДПИСИ СТОРОН

«Поставщик» «Заказчик»

Проректор по административно-

хозяйственной работе

_____________ ___________________С.Н. Илькин

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Ульяновская облМесто поставки (адрес):Чердаклинский район, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 29.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков