Тендер - на поставку кислорода №243978738

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть38 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Оренбургская облМесто поставки (адрес):Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, село Ивановка, ул. Елены Черной здание №1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.04.2023 по 02.05.2023Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП РТС-тендер (адрес в сети интернет: www.rts-tender.ru).Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП РТС-тендер (адрес в сети интернет: www.rts-tender.ru).Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:Плата не взимается
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:13.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):02.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Порядок подачи заявки на участие в закупке в электронной форме определяется регламентом оператора электронной торговой площадки, на которой проводится закупка в электронной форме. Участник вправе подать заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения извещения (документации) о ее проведении в ЕИС и на ЭТП и до времени и дня окончания срока подачи заявок
Подведение итоговМесто подведения итогов:460006, г. Оренбург ул. Комсомольская, д. 122Дата подведения итогов:11.05.2023Порядок подведения итогов:При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и сопоставления ценовых предложений комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности предложенных соответствующими участниками аукциона в электронной форме ценовых предложений. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер Техническое_заданиеxx

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договораxx

ДОГОВОР №

на поставку кислорода

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» (ГАУЗ «ООКИБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Попова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны (далее совместно именуемые «Стороны»), заключили по результатам проведения о аукциона в электронной форме (протокол № ______________ от ______2023г.) настоящий о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товар, согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Степень риска утраты, повреждения продукции, а также право собственности переходят к Покупателю:

- при доставке автотранспортом Поставщика – с момента сдачи товара на склад Заказчика.

2. СУММА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ____________, включая НДС ____ рублей. (если НДС не облагается, указать основание).

Источник финансирования:

- средства от приносящей доход деятельности;

- субсидии за счет средств областного бюджета;

- средства обязательного медицинского страхования;

- субсидии на иные цели

2.2. Цены на товар, условия и сроки оплаты указываются в соответствующих Спецификациях (Приложение №1) к настоящему Договору.

2.3. Оплата товаров производится в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика. В платежных документах ссылка на номер и дату настоящего Договора обязательна.

2.4. Порядок расчетов за поставку продукции: по факту поставки с отсрочкой платежа до 7 (семи) рабочих дней.

2.5. Форма оплаты: безналичный расчет

2.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Срок поставки товара: с момента заключения договора по 31 декабря 2023 года.

Условия поставки товара: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Приемка поставляемого товара осуществляется с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьместного времени Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме, а также посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика.

3.2.1. Место поставки: Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, сельское поселение Ивановский сельсовет, село Ивановка, ул. Елены Черной здание №1

3.2.2. Покупатель обязан своевременно предоставить Поставщику баллоны (обменную аттестованную тару) и осуществлять их погрузку на автотранспорт Поставщика;

3.2.3. Покупателю запрещается в период эксплуатации баллонов заполнять их другими газами, жидкостями, менять трафарет и окраску, вывертывать и ремонтировать вентили.

3.3. Датой поставки Продукции является дата отгрузки Продукции со склада Поставщика;

3.4. Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем:

- по качеству – в соответствии с качественными показателями, указанными в сертификате качества, выданным заводом-изготовителем;

- по количеству – согласно товарным накладным;

3.5. Получив продукцию, Покупатель обязан передать Поставщику экземпляр товарно-транспортной накладной с отметкой (синей печатью) и подписью представителя Покупателя, принявшего продукцию;

3.6. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иной другой согласованной документации, устанавливающей требования по качеству. В соответствии с п. 22 Технического регламента Таможенного союза Технического регламента Таможенного союза «О безопасности работы оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 г. №41 (далее - Решение), баллоны должны сопровождаться паспортом безопасности. Также маркировка, наносимая на баллоны, должна соответствовать п.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРешения. Так, окраска баллонов для кислорода медицинского должна быть голубая и содержать надпись «кислород медицинский», нанесенную черным цветом.

В соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия» каждая партия газообразного медицинского кислорода, а также каждый баллон или моноблок-контейнер медицинского кислорода должны сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:

• наименование предприятия и его товарный знак;
• наименование и сорт продукта;
• номер партии технического или медицинского кислорода и номер баллона
  медицинского кислорода;
• дату изготовления;
• объем газообразного кислорода, м З

Для медицинского кислорода в сопроводительных документах указывается номер регистрационного удостоверения, согласно Государственному реестру лекарственных средств.

3.7. Приемка продукции по количеству производится Покупателем по адресу, указанному в п.3.2.1;

3.8. Продукция принимается по количеству на основании сравнения данных, указанных в товарно-сопроводительных документах, с фактически отгруженным количеством;

3.9. Покупатель, в случае обнаружения дефектов в продукции, предъявляет Поставщику письменную претензию, которая должна быть рассмотрена последним в течение 20 (двадцати) дней;

3.10. Поставщик обязан заменить дефектную продукцию, если Покупатель докажет, что дефекты возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Замена товара производится в течение 30и (Тридцати) дней с момента получения сообщения Покупателя о выявленных дефектах;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

4.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего договора, указанной в п. 2.1. настоящего договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору.

4.3. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком оказания услуг обязательства, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены настоящего договора, указанной в п. 2.2. настоящего договора.

4.4. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной в соответствии по адресу, указанному Стороной в п.12 настоящего договора. Исполнитель уплачивает неустойку в течение 5 дней с момента получения требования Заказчика.

4.5. Заказчик имеет право на бесспорное списание в свою пользу денежных средств, внесенных Исполнителем на указанный Заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения договора, в размере суммы неустойки предъявленной Исполнителю в требовании об уплате неустойки. Бесспорное списание денежных средств осуществляется в случае неисполнения Исполнителем срока, требования об уплате неустойки.

4.6. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.1. настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки. Неустойка начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после последнего дня срока исполнения такого обязательства.

4.7. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны договора.

4.8. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена настоящего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

5.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

5.3. Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является соответствующий документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, ее территориальными органами.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все возникающие вопросы Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

6.2. Споры, связанные с исполнением договора, изменением его условий и расторжением, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области, после принятия мер по урегулированию спора в досудебном (претензионном) порядке. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) календарных дней с момента получения.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ

7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на двадцать пять процентов цены договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в случае наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем, за совершение которого договором предусмотрена ответственность в виде уплату неустойки).

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 7.2. Договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

5) наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925"О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

6) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

8. Размер и порядок обеспечения исполнения обязательств по договору

8. Размер и порядок обеспечения исполнения обязательств по Договору.

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору, Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения договора.

8.2. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены договора.

8.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

8.4. Обеспечение исполнения Договора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.11 настоящего договора, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям, указанным в пункте 8.6 настоящего договора, независимой гарантии, соответствующей требованиям, указанным в пункте 8.12 настоящего договора, или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в пункте 8.7 настоящего договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

8.5. Если с учетом всех переторжек ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены договора / начальной (максимальной) суммы цен единиц товара, работы, услуги, установленной в документации о закупке, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса.

8.6. В случае если обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется Исполнителем путем предоставления банковской гарантии, то банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения Договора, должна соответствовать следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ;

2) банковская гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) банковская гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по банковской гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой банковской гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара);

4) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

5) не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

6) должна содержать обязанность гаранта об уплате Заказчику неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой банковской гарантии, в случае просрочки исполнения обязательств по банковской гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой банковской гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия.

8.7. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке.

8.8. В случае если обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется Исполнителем путем перечисления денежных средств, то денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Реквизиты для внесения обеспечения:

ГАУЗ «ООКИБ»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Министерство финансов Оренбургской области

(ГАУЗ «ООКИБ», л/с 039.09.084.0), р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в назначении платежа указать тип средств 06.04.00, обеспечение исполнения договора на ________________. Номер извещения _________.

8.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.10. Положения настоящего раздела, с учетом положений пункта 9.5 о предоставлении такого обеспечения не применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней Стороной и действует по 31.12.2023 г., а в части оплаты до полного исполнения.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту (Договору) Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло
или может произойти нарушение условий, предусмотренных пунктом 10.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в пункте 13 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным в пункте 12 Договора в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения такого уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных пунктом 10.1 Договора, и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или
предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любая корреспонденция (уведомления, сообщения и т.д.) направляются сторонами по адресам, указанным в п.12 настоящего договора, заказным письмом с уведомлением, телефаксом, телеграммой, электронной почтой либо доставляется лично под роспись.

11.2. В том случае, если стороной договора указан адрес, по которому фактически не находится, либо сторона уклоняется от получения корреспонденции, то она считается полученной по истечении 14 -и (четырнадцати) дней, с момента отправления либо возврата письма (телеграммы) с отметкой отделения почтовой связи о невозможности вручения.

11.3. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам.

11.4. Стороны не имеет право передать обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия противоположной Стороны.

11.5. При изменении реквизитов стороны обязаны в 3 -х (трех) дневный срок уведомить друг друга об этом.

11.6. Настоящий договор составлен в 2 -х (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № от « » ____ 2023г г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными轟埋 - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_04.10.2022г. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Номер закупки № 2023.000840

«УТВЕРЖДАЮ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" ____________________________

должность лица, утвердившего документацию

___________________________ /____________/

ФИО подпись

.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Аукцион в электронной форме

Объект закупки: на поставку кислорода

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика (далее по тексту – Положение о закупке), а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность. В части иных правоотношений, не урегулированных настоящей документацией, в том числе в части иных правил подготовки и проведения закупки, не указанных в настоящей документации, необходимо руководствоваться типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и разработанным на его основе Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

РАЗДЕЛ I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ II.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ прилагается.

РАЗДЕЛ III.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА ЛИБО ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ прилагается.

РАЗДЕЛ IV.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА прилагается

Приложение №1

Первая часть заявки

Представляем следующие сведения о конкретных характеристиках поставляемого товара, в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг:*

- Посмотреть таблицу с данными

*таблица заполняется в случае поставки товара, а также в случае выполнения работ, оказания услуг при наличии в составе документации о закупке отдельного перечня товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг, по которым установлены требования к минимальным и (или) максимальным и (или) диапазонным значениям качественных, функциональных, эксплуатационных или технических характеристик товаров. Предоставление сведений о характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, оказании услуг (т.е. товаров которые не подлежат отдельной приемки заказчиком и отдельному бухгалтерскому учету с постановкой на баланс как отдельные объекты бухгалтерского учета) не требуется.

В случае если в закупке на выполнение работ, оказание услуг поставка товара не осуществляется, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Если в «Техническом задании» и (или) иных документах. входящих в состав документации о закупке, в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

**участник не заполняется в случае закупки с неопределенным объемом (количеством)

Инструкции по заполнению

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

Участник закупки формирует Первую часть заявки на основании данных и требований к качеству и техническим (функциональным) характеристикам товара, работы, услуги, указанным в Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования.
Если в «Техническом задании» и (или) иных документах в наименовании или описании товаров есть указания на товарные знаки и участник предлагает по всем таким товарам поставить товар с такими же товарными знаками, участник закупки вправе не заполнять настоящую таблицу и не прикладывать в составе первой части заявки данный документ (форму первой части заявки) и какие либо другие документы. При этом, наличие факта подачи участником закупки посредством интерфейса электронной торговой площадки заявки на участие в закупке в электронном виде (без приложения к заявке данного документа и иных документов) означает его согласие на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях настоящей документации, в том числе согласие со всеми условиями исполнения договора.

Участник должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в «Техническом задании» и (или) иных документах содержащих таковые требования, и указание на товарный знак (при наличии) в случае отсутствия в перечисленных документах указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в «Техническом задании».

Участник закупки несет ответственность за корректность предоставления данных. В случае выявления при рассмотрении заявок участников заведомо недостоверных сведений, намеренного искажения информации заявка данного участника подлежит отклонению.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений. Значения, предлагаемые участником закупки, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Участник закупки обязательно указывает (декларирует) наименования страны происхождения поставляемого товара.

Приложение №2

Форма декларации

Декларация о соответствии Участника закупки требованиям документации

Настоящей декларацией подтверждаем, что участник закупки на дату подачи заявки на участие в закупке соответствует требованиям, установленным подпунктами 2-6, 8, 10, 11 пункта 14 Информационной карты.