Тендер - Транспортные средства. Ремонт, обслуживание, запчасти, ГСМ. №243859954

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	Транспортные средства. Ремонт, обслуживание, запчасти, ГСМ.
Сумма контракта:	105 470,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	12.04.2023
Окончание:	14.04.2023 15:57:55
Тендер №:	243859954
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Топливо и энергетика / Масла Топливо и энергетика / Горюче-смазочные материалы Химия / Химические элементы и соединения Химия / Бытовая химия
ОКПД2:	(192029120) Масла гидравлические (192029190) Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки (192029210) Дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки (205943110) Жидкости тормозные для гидравлических передач (205943120) Антифризы
Регион:	Приволжский ФО / Республика Башкортостан
Регион поставки:	Приволжский ФО / Республика Башкортостан
Преимущества СМП, СОНО и др.	Да
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Транспортные средства. Ремонт, обслуживание, запчасти, ГСМ.
Цена контракта: 105 470,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Антифриз Felix Carbox (красный) 10 кг	11180	2236	5	Штука
2	Антифриз Felix Carbox (красный) 5 кг	10710	1071	10	Штука
3	Литол 800 гр.	2990	299	10	Штука
4	Масло Gazpromneft Super 10W-40 API SG/C (бочка 205л) (бензин дизель)	54500	54500	1	Штука
5	Тормозная жидкость РОС ДОТ-4 (г.Дзержинск) 455 гр.	2310	231	10	Штука
6	Тосол FELIX 10кг	15750	1575	10	Штука
7	Тосол	8030	803	10	Штука

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Республики Башкортостан

Задать вопрос по тендеру:

Документация

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на масло антифриз.docx	14 КБ	12.04.23 15:11	Действующая
контракт поставки масло антиф.doc	37 КБ	12.04.23 15:11	Действующая

Скачать все файлы

1.1.Поставщик производит доставку Товара, а также выгрузку Товара непосредственно Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РБ, Нуримановский район, с.Красная Горка, ул. Советская д.87

1.2.Поставка товара, а также погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами Поставщика без дополнительной оплаты.

1.3.Гарантийный срок на поставленный Товар определяется гарантиями заводов-изготовителей и указывается в соответствующей документации на Товар.

1.4. Поставка товара осуществляется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего контракта.

1.5. Поставщик обязан известить Заказчика по телефону или факсу об отгрузке Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день.

2. Требования к качеству и безопасности Товара

2.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в п. 4 настоящего Технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для страны Заказчика.

2.3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к упаковке Товара

3. Товар должен быть упакован, обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировке.

4. Требования к количеству (объему), функциональным и техническим характеристикам Товара

- Посмотреть таблицу с даннымиконтракт_поставки_масло_антиф ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт № ИМЗ-2023-

с. Красная Горка Нуримановский район «___» _______ 2023 г.

Республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Красная Горка муниципального района Нуримановский район РБ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нуртдинова Салавата Рафаэловича, действующего на основании устава с одной стороны и _______________________________, в лице ___________________, действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со ст.15, п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем проведения закупки с использованием системы Агрегатора торгов малого объема (АТМО), заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить горюче-смазочные материалы (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) и с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту), при этом надлежащим образом произвести доставку, разгрузку Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар
1.2.Место поставки: РБ, Нуримановский район, с.Красная Горка, ул. Советская, 87
1.2.1. В случае поставки Товара по месту нахождения Заказчика, Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой, по факсимильной связи, по электронной почте, телефонному звонку или иным доступным способом.
1.2.2. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Цена и порядок расчета
2.1. Общая цена контракта составляет: ________ (____________), НДС – ______________.
2.1.1. Цена Контракта включает все расходы по обязательным платежам, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, а так же расходы на доставку, разгрузку, Товара.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Контрактом условий.
2.4. Заказчик вправе предложить Поставщику изменить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на 10%.
Если увеличивается количество поставляемого товара, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
2.5. Оплата товара, предусмотренного контрактом, производится в форме безналичного расчета по факту поставки:
- не позднее 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приема –передачи товаров
2.5.1. Оплата поставленного товара осуществляется по цене, установленной контрактом. Если дата выплаты любых сумм по Контракту придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена не позднее следующего рабочего дня.
2.5.2. В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Государственным заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
2.6. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.
2.7. Источник финансирования: средства бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.
2.8. Валютой платежа является российский рубль.
2.9. Стороны по соглашению могут изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
2.10. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписано Сторонами. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчикем денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.
2.11. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.12. Сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер связанных с оплатой Контракта налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, уплатить которые Заказчик обязан в соответствии с законодательством.
2.13. Поставщик самостоятельно несет издержки любого вида, понесенные им в ходе поставки Товара по данному Контракту, включая расходы на доставку, упаковку.

Сроки действия контракта
3.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств, но не позднее 31.12.2023г.

Сроки поставки
4.1. Поставка и установка(монтаж) товара осуществляется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего контракта.
4.2. При нарушении срока поставки товара Заказчик утрачивает интерес к Контракту. Поставщик вправе исполнить Контракт до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика.
4.3. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара Заказчику.
4.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.
4.5. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

Обязательства Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять и оплатить товар в соответствии с выставленным счетом (и/или счетом-фактурой), согласно пунктам 2.1 и 2.5. контракта.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, произвести оплату товара по контракту только после перечисления Поставщиком на расчетный счет Заказчика предъявленных ему сумм штрафов и пеней. Заказчик вправе, по своему усмотрению, либо произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера пени.
О сумме начисленной неустойки Заказчик уведомляет Поставщика письмом–уведомлением с приложением расчета неустойки. В этом случае сумма неустойки, удержанная Заказчиком, перечисляется в установленном порядке в доход бюджета муниципального района Нуримановский район РБ.
5.2.2. При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.
Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Заказчиком в течение пяти рабочих дней с даты получения товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.
5.2.3. Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для осмотра и проверки товара.
5.2.4. Если при передаче товара Заказчику обнаружится повреждение тары (упаковки), Заказчик должен будет незамедлительно вскрыть такую тару (упаковку), осмотреть товар и проверить его соответствие условиям Контракта, составить акт об обнаруженных недостатках, сделать необходимые отметки в накладных. В течение одного рабочего дня с момента обнаружения недостатков Поставщику направляются уведомление о факте поставки товара в поврежденной таре (упаковке) и копия акта об обнаруженных недостатках.
Осмотр и проверка остального товара производятся согласно условиям Контракта. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.
5.2.5 Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.
5.2.6. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.
5.2.7. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.
5.3. Поставщик обязан:
5.3.1. Поставить качественный товар.
5.3.2. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Контракта, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.
5.3.3. Участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с условиями договора. Лицо(а), сопровождающий(ие) поставку Товара, должн(ы) иметь право (доверенность) на подписание документов от имени Поставщика, в том числе акта(ов).
5.3.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении. Не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей. Восстановление потребительских свойств).
5.3.5. Недостатки, выявленные при приемке товара и в течение срока действия контракта, устраняются Поставщиком за свой счет, в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения на основании составленного двухстороннего акта. Для согласования акта, фиксирующего недостатки, и согласования порядка, и сроков их устранения.

Качество, комплектность и документы на товар

6.1. Качество, маркировка, упаковка и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать действующим государственному стандарту, техническим условиям, утвержденным эталонным образцам и сертификатам качества, санитарно-эпидемиологическим заключениям (в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной гигиенической сертификации).

6.2. Подтверждением качества товара является сертификат соответствия (удостоверение или паспорт качества), заверенный надлежащим образом, который Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром.

6.3. Комплектность товара указана в Приложении № 1 к контракту («Спецификация товара»).

6.4. В случае предъявления Заказчиком требования о доукомплектовании товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение трех рабочих дней с момента его получения. В требовании Заказчика должны быть указаны недостающие предметы.

6.5. Поставщик обязан передать Заказчику документы, предусмотренные законом или иным правовым актом, а также документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Контракта, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства..

6.6. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение трех рабочих дней с момента его получения.

6.7. Производитель предоставляет гарантию качества на товар. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Заказчику.

6.8. Несоответствие поставленного Товара требованиям Заказчика, признается Сторонами существенным нарушением Поставщиком условий Контракта и является основанием для его расторжения в одностороннем порядке с возмещением Поставщиком причиненных убытков.

Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и согласно Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042
7.2 Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвышеназванных Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвышеназванных Правил):
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рубл.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
1000 (одна тысяча) рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства поставщиком, предусмотренного настоящим контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
7.10. В случае если заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, поставщик обязан возместить такие убытки заказчику независимо от уплаты неустойки.
7.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.12. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок
7.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.
7.14. За каждый факт нарушения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе требовать с Заказчика:
1 000 (одна тысяча) руб., если цена Контракта не превышает 3 млн. руб. (включительно);
7.15. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.17. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с условиями настоящего контракта.

Особые условия

8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения и соответствует действующему законодательству.

8.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда.

9.2. Как Заказчик, так и Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.7. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.8. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. В случае нарушения Поставщиком срока поставки более чем на 20 дней Заказчик вправе потребовать его расторжения.

10. Изменение и дополнение контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.1.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

при улучшении качественных, функциональных характеристик товара, работ, услуг по сравнению с характеристиками, установленными контрактом;

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом

внесение изменений в реквизиты сторон контракта;

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

10.2. Все изменения и/или дополнения к Контракту осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

Разрешение споров
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для Сторон обязательным.
11.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в пункте 14 контракта.
11.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
11.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
11.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Конфиденциальность

Условия контракта и иная информация, полученная Поставщиком в соответствии с контрактом, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

13.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

14. Прочие условия

14.1. Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на контракт.

14.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

14.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения контракта обязательны для Сторон в течение срока действия контракта.

14.4. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по контракту третьим лицам.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.6. настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ИМЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот «__» _____ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272509487 Филиал публичного акционерного общества "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ" объявляет тендер: ПГС, ГСО 2024 г.	Запрос цен #272509487	См. док.	8 дней 14.05.2024 03.06.2024
Тендер №272520992 Общество с ограниченной ответственностью "Шкаповское газоперерабатывающее предприятие" объявляет тендер: Грунт-эмаль 2К ПУ THORAL	Запрос предложений #272520992	См. док.	2 дня 14.05.2024 28.05.2024
Тендер №272708008 Общество с ограниченной ответственностью "Шкаповское газоперерабатывающее предприятие" объявляет тендер: Пакет реагентов СОВ	Запрос цен #272708008	См. док.	3 дня 16.05.2024 29.05.2024
Тендер №272881978 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17 ГОРОДА УФА объявляет тендер: Поставка кислорода медицинского жидкого на 2024 год	Электронный аукцион #272881978	813 750 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 8 138	2 дня 20.05.2024 28.05.2024
Тендер №272915932 Общество с ограниченной ответственностью «Шкаповское газоперерабатывающее предприятие» объявляет тендер: Химреактивы и ГСО для сточных вод	Запрос цен #272915932	См. док.	1 день 20.05.2024 27.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243859895 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕСТ "ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. МАГНИТОГОРСК объявляет тендер: Поставка смазочных материалов	Запрос котировок #243859895	6 186 531	срок истек - 19.04.2023
Тендер №243859888 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МУРМАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.Е. МОМОТА" объявляет тендер: Поставка моторных масел, специальных смазок и жидкостей	Запрос котировок #243859888	265 356	срок истек - 19.04.2023
Тендер №243859886 ГБСУСОН "Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов" объявляет тендер: поставка бакалеи	Запрос котировок #243859886	230 258	срок истек - 19.04.2023
Тендер №243859845 Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Ступинский" объявляет тендер: Закупка масел и технических жидкостей для автомобилей	Электронный аукцион #243859845	332 787	срок истек - 20.04.2023
Тендер №243859815 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка расходных материалов для установок водоподготовки для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая больни...	Электронный аукцион #243859815	176 260	срок истек - 20.04.2023

Тендеры из региона Республика Башкортостан

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243859949 Медицинские изделия и расходные материалы. Товары для лабораторий.	Малая закупка #243859949	2 365	срок истек - 14.04.2023
Тендер №243859923 оказание услуг по текущему ремонту автомобилей (с результатом)	Электронный аукцион #243859923	500 000 Обеспечение заявки: 2 500	срок истек 12.04.2023 20.04.2023
Тендер №243859920 оказание услуг по текущему ремонту автомобилей (с результатом)	Электронный аукцион #243859920	500 000 Обеспечение заявки: 2 500	срок истек 12.04.2023 20.04.2023
Тендер №243859836 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШФАРМАЦИЯ" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН объявляет тендер: Поставка мешков для почтовых отправлений	Запрос котировок #243859836	700 800	срок истек - 19.04.2023
Тендер №243859809 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ГОРОДА УФА объявляет тендер: Поставка моноблоков для нужд ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №1 г. Уфа, участие в котором могут принять тол...	Запрос котировок #243859809	89 000	срок истек - 19.04.2023

Тендер - Транспортные средства. Ремонт, обслуживание, запчасти, ГСМ. №243859954

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Республика Башкортостан