Тендер - Поставка моторных масел, специальных смазок и жидкостей №243860905

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Мурманская облМесто поставки (адрес):183035, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Александра Невского, 86, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Раздел_5_Обоснование_цены._Моторные_маслаxx - Посмотреть таблицу с данными

Коэффициент

вариации

цен V (%)

Совокупность значений

V>33% - неоднородная
V

1

Масло моторное MOL Dynamic Star (или эквивалент)

8

л

674,25

787,50

845,00

768,92

6 152,00

7 547,66

11,30

однородная

2

Масло моторное ROLF KRAFTON P5 U (или эквивалент)

80

л

334,40

412,50

395,00

380,63

30 480,00

1 679,70

10,77

однородная

3

Масло моторное ZIC X7 (или эквивалент)

20

л

592,75

800,00

762,50

718,42

14 360,00

12 195,65

15,37

однородная

4

Автомобильная смазка МС-1640 (или эквивалент)

5

упак.

404,25

455,00

530,00

463,08

2 315,00

4 002,27

13,66

однородная

5

Масло трансмиссионное ZIC GFT (или эквивалент)

40

л

701,00

862,50

796,25

786,58

31 480,00

6 590,65

10,32

однородная

6

Масло индустриальное Волга-ойл (или эквивалент)

100

л

133,93

160,00

157,50

150,48

15 000,00

206,91

9,56

однородная

7

Масло моторное Волга-ойл (или эквивалент)

40

л

116,62

145,00

152,50

138,04

5 520,00

358,28

13,71

однородная

8

Масло моторное Лукойл Авангард (или эквивалент)

50

л

276,68

330,00

330,00

312,23

15 600,00

947,53

9,86

однородная

9

Антифриз SINTEC EURO (или эквивалент)

50

кг

130,00

150,00

150,00

143,33

7 150,00

133,33

8,06

однородная

10

Антифриз SINTEC LUX (или эквивалент)

100

кг

140,00

170,00

171,00

160,33

16 000,00

310,33

10,99

однородная

11

Автомобильная смазка BBF (или эквивалент)

10

упак.

247,49

320,00

385,00

317,50

3 170,00

4 731,95

21,67

однородная

12

Автомобильная смазка SINTEC MULTI GREASE EP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(или эквивалент)

5

упак.

296,70

350,00

365,00

337,23

1 685,00

1 288,46

10,64

однородная

13

Автомобильная смазка SINTEC MULTI GREASE EP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьHD (или эквивалент)

2

упак.

382,50

420,00

445,00

415,83

832,00

989,58

7,56

однородная

14

Автомобильная смазка LUXE Литол-24 (или эквивалент)

10

упак.

260,00

320,00

480,00

353,33

3 530,00

12 933,33

32,19

однородная

15

Автомобильная смазка SINTEC УСсА (или эквивалент)

5

упак.

228,10

450,00

385,00

354,37

1 770,00

13 013,70

32,19

однородная

16

Масло моторное MOL Dynamic Prima (или эквивалент)

20

л

632,02

800,00

862,50

764,84

15 300,00

14 207,09

15,58

однородная

17

Суперантигель для дизтоплива HI-GEAR HG3427 (или эквивалент)

10

шт.

2041,08

2500,00

2650,00

2 397,03

23 970,00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,52

13,24

однородная

18

Стеклоомыватель "SIBIRIA-20" (или эквивалент)

100

л

66,98

80,00

87,50

78,16

7 800,00

107,86

13,29

однородная

19

Масло моторное ЛУКОЙЛ Авангард Экстра (или эквивалент)

40

л

299,31

340,00

350,00

329,77

13 200,00

720,98

8,14

однородная

20

Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ ТМ-4 (или эквивалент)

84

л

328,35

387,50

463,50

393,12

33 012,00

4 589,88

17,23

однородная

21

Триботехнический состав SUPROTEC Актив Регуляр (или эквивалент)

5

упак.

913,00

1200,00

1300,00

1 137,67

5 690,00

40 356,33

17,66

однородная

22

Триботехнический состав SUPROTEC АКПП (или эквивалент)

4

упак.

1308,00

1550,00

1780,00

1 546,00

6 184,00

55 708,00

15,27

однородная

23

Триботехнический состав SUPROTEC ГУР (или эквивалент)

4

упак.

1068,00

1350,00

1450,00

1 289,33

5 156,00

39 241,33

15,36

однородная

итого

792

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания товаров и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах на товары). Поиск ценовой информации результатов не дал. Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующего товара, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от трех поставщиков с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Реквизиты документов, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта:

Предложение 1: от 02.03.2023 исх. 100;

Предложение 2: от 15.03.2023 исх. 15-03;

Предложение 3: от 20.03.2023 исх. 150.

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 05.04.2023 Ф.И.О. сотрудника контрактной службы Антоновская Оксана Александровна

Раздел_4_Рекомендуемые_формы._Моторные_маслаxx

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМЫ

Рекомендуемая форма 1.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку моторных масел, специальных смазок и жидкостей

1. Сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения с

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е.Момота»

договора на _______________________________________________________________________________

(наименование товаров/работ/услуг по данному запросу котировок цен)

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника данной закупки (являясь участником закупки), выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и предлагаю поставить товар/выполнить работы/оказать услуги на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок цен в электронной форме.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации

и подтверждаем, что ______________________________________________ (указывается наименование), _____________________________ (необходимо указать соответствует или не соответствует) требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

__________________________________ ______________ _________________

Должность руководителя (уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

участника размещения заказа

М. П.

Рекомендуемая форма 2.

Ценовое предложение

на поставку моторных масел, специальных смазок и жидкостей

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения с

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е.Момота»

договора на _________________________________________________________________________

(наименование товаров/работ/услуг по данному запросу котировок цен)

я, нижеподписавшийся, действуя от имени участника данной закупки (являясь участником закупки), выражаю свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и предлагаю поставить товар/выполнить работы/оказать услуги на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок цен в электронной форме.

2. Таблица предлагаемых для поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (оставить нужное):

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение о цене договора составляет: ____________________ рублей (___________________)
Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя на оказание услуг, в том числе затраты на заработную плату, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

__________________________________ ______________ _________________

Должность руководителя (уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

участника размещения заказа

М. П.

Инструкция по заполнению таблицы:

1. При заполнении графы 2 указывается наименование товара в соответствии с наименованием объекта закупки, указанном в документации технического задания.

2. При заполнении графы 2:

- указывается (при наличии) товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы предлагаемого к поставке товара;

- все средства индивидуализации предлагаемого к поставке товара, содержащиеся в данной графе, указываются только при их наличии у предлагаемого к поставке товара;

- в случае отсутствия средств индивидуализации предлагаемого к поставке товара, содержащихся в данной графе, рекомендуется указывать информацию об отсутствии перечисленных средств индивидуализации (Например, товарный знак (его словесное обозначение) отсутствует и (или) знак обслуживания отсутствует и (или), фирменное наименование отсутствует и (или), патент отсутствует и (или), полезная модель отсутствует и (или), промышленный образец отсутствует;

- заявка должна содержать наименование, модель каждого предложенного компонента, для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.

3. В графе 4 указываются конкретные значения характеристик (показателей) товара, установленных Заказчиком в документации, с учетом порядка, установленного настоящей инструкции.

4. Порядок указания конкретных значений характеристик (показателей) товара, предлагаемого к поставке участником закупки:

4.1. При указании конкретных показателей используемого товара не допускается наличие нескольких значений. Участник указывает конкретный показатель без использования терминов «не более/более», «не менее/менее», «не выше/выше», «не ниже/ниже», «+/-», «от», «до», «не уже/уже», «не шире/шире», «или», «в пределах», «примерно», «ориентировочно», знаков «;», «≤», «≥», «-», «…» или им подобных обозначений, не позволяющих четко и однозначно определить соответствие предлагаемого товара требованиям Заказчика (за исключением случаев, когда Заказчику прямо требуется значение показателя «±», если это прямо отражено в описании объекта закупки).

Допускается указание участником размещения заказа диапазонов значений только в том случае, если такой диапазон установлен производителем товара и сам производитель товара не использует конкретный показатель.

4.2. Если заказчиком установлено требование «не менее…» или «не более…» участником указываются значения, соответствующие характеристикам предлагаемого товара, и составляющие значение, соответствующее минимальному/максимальному и более/менее. Например, при требовании заказчика «не менее 5», участник указывается значение 5 или более. При требовании заказчика «не более 28» участник указывает значение 28 или менее.

Или же, например, при одновременном требовании заказчика «Не менее 5 и не более 8» участник указывает значение, находящееся в пределах заданного диапазона – 5,6,7 или 8.

4.3. В случае установления Заказчиком требования диапазона значений, участник указывает значения, соответствующие данному диапазону. Например, при требовании заказчика «Не уже диапазона от -3 до +10 оС» соответствующим будет считаться предлагаемый участником диапазон от -3 и ниже до +10 и выше. Предложение участника «от -2 до +10» не будет являться соответствующим требованию заказчика.

4.4. Если заказчиком установлено требование «…или…» участником указывается одно конкретное значение, соответствующее характеристикам предлагаемого товара. Например, при требовании заказчика «навесная или встроенная», участником указывается одно значение - или «навесная», или «встроенная».

4.5. Если заказчиком установлено требование «…и…» участником указываются все конкретные значения, требуемые Заказчиком и соответствующие характеристикам предлагаемого товара. Например, при требовании заказчика «Ручной и автоматический», участником указываются оба значения - «Ручной и автоматический».

4.6. Если заказчиком установлено несколько требований через знак « ; » участником указываются все конкретные значения, указанные Заказчиком и соответствующие характеристикам предлагаемого товара (по аналогии с требованием «…и…»). Например, при требовании заказчика «Красный; желтый; зеленый», участником указываются все значения - «Красный; желтый; зеленый».

4.7. Если заказчиком установлено конкретное требование о наличии характеристики без вариантов ее значений, то участник предлагает к поставке товар с наличием указанных требований. Например, при установлении требования Заказчика «Автоматический выключатель – наличие» участник предлагает наличие указанной характеристики путем проставления слов «Наличие», «Есть», «Имеется», «Да» и т.п.

4.8. Если заказчиком установлены значения характеристик без вариантов, диапазонов, минимальных и максимальных пределов, участник закупки указывает конкретные значения характеристик (показателей) предлагаемого товара, в том виде, в каком они установлены заказчиком. Указанные значения установлены в таблице настоящей документации как не допускающие отклонений от заданного Заказчиком требования.

Например, при установлении требования Заказчика «Количество кнопок - 5» участник предлагает к поставке товар только с характеристикой «Количество кнопок - 5». При установлении требования Заказчика «Назначение товара – для измерения температуры тела» участник предлагает к поставке товар только с характеристикой «Назначение товара – для измерения температуры тела».

4.9. Показатель графы в Техническом задании «Значение характеристики», в которой стоит прочерк, участником в предложении не заполняется, оставляется прочерк.

5. В графе 5 заполняется наименование страны происхождения поставляемых товаров (Постановление № 925);

При заполнении указывается наименование страны происхождения товара, предлагаемого к поставке. Страной происхождения товаров считается страна, определенная по правилам, установленным постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 N 968.

Раздел_3._Проект_договора._Моторные_масла ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № __________

на поставку моторных масел, специальных смазок и жидкостей

г. Мурманск «_____»___________ 2023 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота», именуемое в дальнейшем “Заказчик” в лице директора Милиева Вадима Анваровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ МО «МСК», утвержденного Наблюдательным советом, Протокол № 08 от 28.12.2022 заключили настоящий Договор (далее Договор) в электронной форме по итогам проведения запроса котировок в электронной форме о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя принимает на себя обязательство на поставку моторных масел, специальных смазок и жидкостей (далее «Товар») в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Перечень, технические характеристики, стоимость поставляемого «Товара» определяется Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора на поставку составляет _____________ руб. ___ коп. (__________________________), в том числе НДС - ____%, ________(_____) рублей ____копеек. (В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «НДС _____%-_____руб. (_______)» заменяются на слова «НДС не облагается» или «НДС не предусмотрен»).

2.2. При возникновении необходимости в ходе исполнения договора возможно изменение количества товара, определенного спецификацией (Приложение №1), при этом цена товара остается неизменной.

2.3. Цена Договора включает в себя расходы Поставщика на транспортировку к месту нахождения заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора

2.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за поставленный товар в полном объёме производится Заказчиком безналичным расчетом в течение в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания обеими сторонами товарной накладной, на основании выставленного счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

2.5. Товар, поставленный с отклонениями от требований к техническим характеристикам и конфигурации, с отклонениями от других обязательных требований заказчика или иными недостатками не подлежат оплате заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

Сроки, место, условия поставки, порядок приемки товара
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка Товара Заказчику осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора.
3.2. Поставка включает в себя доставку, разгрузку Товара на территории Заказчика, а также услуги, предусмотренные предметом Договора.
3.3. Доставка товара производится по адресу: г. Мурманск, ул. Александра Невского, д. 86 транспортом Поставщика, за счет средств Поставщика. Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида товара, устанавливающих требования к качеству такого вида товара, в соответствии с условиями Договора.
3.4. При поставке Оборудования Поставщик представляет Грузополучателю следующую документацию:
Вместе с товаром при каждой поставке Поставщик обязан предоставить надлежащим образом заверенные копии (оттиск оригинальной печати, дата заверения, подпись, расшифровка подписи и должность ответственного лица Поставщика): действующих сертификатов соответствия, для тех товаров, для которых предусмотрена обязательная сертификация или декларации о соответствии, на товар, подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, разрешающих использование товара на территории Российской Федерации.
а) товаросопроводительные документы (счет, счет-фактура (при наличии), товарная накладная и / или товарно-транспортная накладная), содержащие достоверную информацию:
- о дате оформления сопроводительного документа,
- о наименовании товара, его характеристиках, артикуле,
- о производителе товара,
- о количестве товара,
- о номере документа, подтверждающего качество и безопасность данного товара,
о поставщике (ИНН, полное наименование Поставщика, его местонахождение),
- о покупателе (ИНН, полное наименование Заказчика, его местонахождение),
- о должностном лице, заверяющим сопроводительный документ.
Обязательным условием является указание в предъявляемой товаросопроводительной документации следующего: «Поставка от «___» _____20__ г. по договору от «___»_______ 20__ г. № _______________.»;
б) Акт приема-передачи (приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика, и один экземпляр для Поставщика);
в) гарантию производителя (изготовителя) на Товар, гарантию Поставщика на Товаре. Копии соответствующих документов должны быть заверены установленным образом (оттиск оригинальной печати (при наличии), дата заверения, подпись, расшифровка подписи и должность руководителя Поставщика).
3.5. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику (Получателю) в месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение №1 к Договору);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар, копию сертификата соответствия Товара ГОСТ Р или копию декларации о соответствии ГОСТ Р;
д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;
е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.6. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик (Получатель) подписывают Акт приема-передачи (Приложение №2 к Договору).
3.7. Заказчик (Получатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.4. Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи (Приложение №2 к Договором) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
3.8. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи (Приложение №2 к Договору), Поставщик и Заказчик (Получатель) подписывают Акт приема-передачи (Приложение №2 к Договору) в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.7. Договора.

Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Обеспечить поставку Товара в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.2. Предоставить возможность заказчику осуществить проверку поставляемого Товара.
4.1.3. Передать заказчику необходимую техническую документацию на Товар.
4.1.4. Гарантировать поставку товара, соответствующего ГОСТам и (или) иным документам, регламентирующим его качество, а также первоначальным потребительским свойствам, присущим данному виду товара. Предоставить заказчику все требуемые законодательством РФ документы, регламентирующие качество товара и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности (сертификаты качества, декларации о соответствии, заполненный гарантийный талон и другие документы, предусмотренные законом).
4.1.5. Осуществить поставку Товара в указанные сроки.
4.1.6. Производить замену бракованного и (или) поврежденного Товара без расходов со стороны заказчика.
4.1.7. Рассматривать претензии заказчика в случае возникновения факта нарушения сроков поставки и (или) обнаружения брака в Товаре в течение двух недель со дня обнаружения факта нарушения сроков поставки и (или) обнаружения брака.
4.1.8. Обеспечить условия хранения, транспортировку поставляемого Товара в соответствии с нормами и стандартами для данного вида Товара с целью предотвращения его повреждения и порчу во время хранения, перевозки и доставки по адресу заказчика.
4.1.9. Обеспечить сервисное обслуживание поставленного Товара в течение всего срока гарантийного обслуживания.
4.1.10. Немедленно письменно предупредить заказчика при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельствах, которые грозят неисполнению условий настоящего договора, либо создают невозможность поставки Товара в срок.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Получать консультации от Заказчика по вопросам выполнения Договора.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с п.2.4 настоящего Договора.
4.3.2. Принять поставляемый Товар, удостоверяя факт его получения подписью ответственного лица в накладных с указанием даты получения и возвратом одного экземпляра накладных Поставщику.
4.3.3. При возникновении претензий по качеству поставляемого Товара, их замене и срокам поставки предъявлять их в адрес Поставщика в течение трёх рабочих дней со дня возникновения факта претензии.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.
4.5. В период действия настоящего Договора Стороны в рамках договорных обязательств стремятся не нанести друг другу ущерба в любой форме и действуют с целью создания наиболее благоприятных условий для выполнения настоящего договора.

Качество Товара
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать техническому заданию, должен быть новым, ранее не использованным, изготовленным в соответствии с государственными стандартами и параметрами. Поставляемый товар должен иметь необходимую документацию и сертификаты, предусмотренные законодательством.
Качество поставляемого товара и его маркировка должны соответствовать установленным для данного вида товаров стандартам и техническим условиям. Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам и (или) иным документам, регламентирующим ее качество, а также первоначальным потребительским свойствам, присущим данному виду товара.
Поставщик при поставке товара предоставляет заказчику все требуемые законодательством РФ документы, регламентирующие качество товара и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности (сертификаты качества, декларации о соответствии, заполненный гарантийный талон и другие документы, предусмотренные законом), спецификацию, технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке.
5.2. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям к упаковке и маркировке продукции (ГОСТы, технические регламенты), импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки. Целостность упаковки не должна быть нарушена, иметь механические и иные повреждения.
5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать замены Товара. Поставщик обязан предоставить Заказчику Товар надлежащего качества в течение срока, указанного Заказчиком. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
5.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по хранению и (или) эксплуатации Товара. Поставщик должен предоставить контактные телефоны и адреса электронной почты, по которым представитель Заказчика мог информировать квалифицированный персонал Поставщика о дефектах в работе продукции. Контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(местное время).
5.5. Гарантийный срок эксплуатации поставляемого Товара должен составлять не менее срока гарантии Производителя Товара. Гарантия распространяется на все составные части Товара.
5.6. При исполнении Договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору и просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором в виде неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки Товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки в поставке, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока поставки. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки банка Российской Федерации.

6.2.2. За неисполнение обязательств по поставке Товара уплачивает штраф в размере 10 процентов цены договора.

6.2.2.1. За поставку Товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п 5.1. настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1) уплачивает штраф в размере 10 процентов цены договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.5. Заказчик имеет право, без согласия Поставщика, удержать причитающуюся ему сумму неустойки, пеней, штрафов при окончательном расчете с Поставщиком.

6.6. Истечение срока действия Договора также не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение настоящего Договора.

6.7. Поставщик несет ответственность за недостаток Товара, который повлек за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц. Бремя доказывания возлагается на Заказчика. Расходы, связанные с проведением соответствующих экспертиз, возмещаются Поставщиком в полном объеме, если будет доказано, что недостаток Товара возник не по вине Заказчика.

6.8. Поставщик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за недостатка Товара.

7. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств или его прекращения в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим договором.

7.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, включая изменение сроков поставки товара, которые оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при соглашении Сторон, отраженном в письменном виде. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7.3. Не допускаются изменения существенных условий договора при его заключении и исполнении, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- при изменении не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- при изменении по согласованию с исполнительным органом государственной власти Мурманской области, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 (тридцать) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- при изменении цены договора в случае изменения в соответствии с законодательством регулируемых государством цен (тарифов) на товары (работы, услуги);

- при изменении цены договора в случае предоставлении приоритета в соответствии с пунктами 3, 3(1), 4, 4(1) Постановления № 925;

- при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

- при изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

- при поставке товара, выполнения работы или оказания услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;

7.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.5. Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

7.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, Поставщик) и (или) поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным в извещении и (или) документации об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или поставщик (исполнитель, Поставщик) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

7.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара (выполнения работ, оказания услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора

7.8. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара (выполнения работ, оказания услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара(выполнения работ, оказания услуг), в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) одним или несколькими из следующих способов:

по адресу электронной почты, указанному в договоре, с получением уведомления от поставщика (исполнителя, подрядчика) о получении им такого сообщения

по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, либо нарочно с отметкой о получении решения, либо посредством факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими получение заказчиком подтверждения получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанного решения.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) указанного решения либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре.

7.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.11. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором

7.12. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.13. Информация о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать другую Сторону посредством телефонной связи, а впоследствии уведомительным письмом.

8.3. Несвоевременное уведомление о возникших обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими государственными органами.

9. Прочие условия

9.1. Порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров:

9.1.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из Договора или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров;

9.1.2. Для разрешения споров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований;

9.1.3. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем переговоров и/или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику, в том же объеме и на тех же условиях.

9.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. Заказчик устанавливает требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике.

9.6. Стороны договорились, что в процессе исполнения Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией (направление писем, претензий, уведомлений), которая может направляться с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте. Автоматическое уведомление программными средствами о получении сообщения по факсимильной связи или по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается подтверждением получения сообщения другой Стороной.

9.6.1. Сообщения (направление писем, претензий, уведомлений) направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

В адрес Заказчика: _______________________ по тел/факсу __________________и по e-mail: ________________.

В адрес Поставщика: _____________________ по тел/факсу ____________и по e-mail: _________________.

9.7. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, указанным в пункте 12 Договора, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.

9.8. Датой передачи соответствующих сообщений считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

9.9. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несёт ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

9.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области.

9.11. В случае изменения местонахождения и (или) реквизитов Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомления об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.

10. Приложения

10.1. Приложение № 1 - Спецификация на поставку товара.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К договору № _________ от «___» ____2023

Спецификация на поставку товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиРаздел_2._Описание_предмета_закупки._Моторные_масла ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если в техническом задании содержится указание на товарные знаки, необходимо читать «или эквивалент».

2.1. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам предмета закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

2.2. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья установленным действующим законодательством Российской Федерации. В случае если в соответствии с законодательством РФ поставляемый Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, при поставке он должен сопровождаться копией сертификата соответствия и/или декларации о соответствии.

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. На момент поставки упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, которые могут повлиять на качество Товара. Риски порчи Товара при транспортировке несет Поставщик. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать установленным требованиям и стандартам.

2.3. Порядок сдачи и приемки товара

Товар поставляется Заказчику по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, соответствующим указанному в Спецификации (Приложение 1) к Договору. Поставка и разгрузка Товара осуществляется за счет Поставщика и его силами. Датой поставки товара считается дата приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, подтверждающих передачу Товара. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и/или недостача Товара, Заказчик обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке/недостаче.

2.4. Требования по сроку гарантий качества:

Поставщик должен обеспечить доставку предлагаемого товара в соответствии со сроком годности и качеству, предъявляемому к товару, согласно действующему законодательству РФ. Гарантийный срок устанавливается производителем и должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия. Гарантийный срок Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара. В случае необходимости замены некачественного Товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену некачественного Товара на качественный аналогичный Товар или Товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками без взимания дополнительной платы. Замена некондиционного Товара осуществляется в течение 15 дней с момента выставления Заказчиком претензии.

Раздел_1._Информационная_карта._Моторные_масла ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Предмет закупки: Поставка моторных масел, специальных смазок и жидкостей

_____________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Информационная карта.

Раздел 2. Описание предмета закупки (отдельный файл - «Разделы 2-5 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства»).

Раздел 3. Проект договора (отдельный файл - «Разделы 2-5 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства»).

Раздел 4. Рекомендуемые формы (отдельный файл - «Разделы 2-5 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства»).

Раздел 5. Обоснование НМЦД (отдельный файл - «Разделы 2-5 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства»).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАПОУ МО «МСК», утвержденным Наблюдательным советом, протоколом (приказом) от 28.12.2022 года № 8 (далее – Положение), соответствующим Типовому положению о закупке товаров, работ, услуг государственными бюджетными и автономными учреждениями Мурманской области, государственными унитарными предприятиями Мурманской области (далее – Типовое положение).

2.Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В случае проведения закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 1

«Количество товара, объем работ, услуг»

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (российский рубль)