Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №243605971

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Лакокрасочные.xlsx

¥ªΆ¨§¨βλ_ŽˆŠ

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская Центральная Районная Больница"

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№ лицевого счета: 20036У20210

Реквизиты банка:

Отдел №31 УФК по РД

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р\сч №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН /УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН Г. МАХАЧКАЛА

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 10.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000039

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Дагестан Респ, Сергокалинский р-н, Сергокала с, ул. Г.Азизова д.81, склад заказчика

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.69 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

2198.18 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или в виде независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки.

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20036У20210

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20036У20210

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК_Лакокрасочные

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 требования к заявке

Дополнительная информация и документы

1 Реквизиты ОИК

- Посмотреть таблицу с даннымиописание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

В случае наличия требования соответствия товара не действующему ГОСТу, участник может подать заявку в соответствии с действующим ГОСТом. В случае не соответствия требования заказчика ГОСТу, участник может подать заявку в соответствии с соответствующим ГОСТом.

В случае описания используемых товаров не стандартными параметрами и обозначениями данные параметры использованы ввиду отсутствия стандартных параметров и обозначений, либо ввиду потребностей заказчика.

*Обоснование включения дополнительных характеристик, не указанных в КТРУ: дополнительные характеристики указаны в соответствии с потребностями Заказчика, а также в целях определения качественных, функциональных, технических характеристик товара, увеличения сроков использования

Требования к товарам, к их безопасности и гарантии:

Качество товара и условия транспортировки должны соответствовать техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик за свой счет должен обеспечить погрузку-разгрузку Товара и перемещение его к месту, указанному Заказчиком.

В случае поставки некачественной продукции, нарушении условий о маркировке продукции, не предоставления документов, подтверждающих качество продукции, Поставщик обязан в течение 3 календарных дней заменить, товар на товар, соответствующий всем требованиям.

Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, серийным и свободно поставляться в Российскую Федерацию свободным от прав третьих лиц, не ранее 2022 года. Товар должен поставляться готовым к эксплуатации. Поставляемый товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

требования_к_заявке

Приложение к извещению

о проведении электронного аукциона

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

2. Участники закупки, подавшие в соответствии с настоящим Федеральным законом заявки на участие в закупке, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта подать с использованием электронной площадки ценовые предложения, предусматривающие снижение (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ) начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии с ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ подача ценовых предложений проводится в следующем порядке:

1) подача ценовых предложений осуществляется путем снижения текущего минимального ценового предложения на величину, составляющую от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона");

2) не допускается подача участником закупки ценового предложения:

а) равного нулю;

б) равного ранее поданному таким участником ценовому предложению или превышающего его;

в) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, сниженное в пределах "шага аукциона";

г) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, если оно подано таким участником закупки;

3) допускается подача ценового предложения независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 2 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ;

4) оператор электронной площадки с использованием электронной площадки автоматически отклоняет ценовые предложения, не соответствующие требованиям настоящей части. Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не допускается;

5) время приема ценовых предложений составляет четыре минуты с момента начала процедуры подачи ценовых предложений. В случае поступления в такое время ценового предложения в соответствии с пунктами 1 и 2 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ время приема ценовых предложений на электронной площадке автоматически увеличивается на четыре минуты с момента поступления такого предложения. При этом общая продолжительность приема ценовых предложений не должна превышать пять часов с момента начала процедуры подачи ценовых предложений;

6) не позднее десяти минут с момента окончания времени приема ценовых предложений, предусмотренного пунктом 5 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ, участник закупки вправе подать одно ценовое предложение не ниже чем минимальное ценовое предложение, поступившее во время приема ценовых предложений, предусмотренное пунктом 5 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ. Ценовое предложение участника закупки должно соответствовать требованиям подпунктов "а", "б" и "г" пункта 2 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ и может быть подано независимо от "шага аукциона";

7) оператор электронной площадки указывает на электронной площадке все поданные ценовые предложения и время их поступления без указания информации о подавших их участниках закупки, а также оставшееся время приема ценовых предложений;

8) в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение, минимальным ценовым предложением такого участника закупки признается начальная (максимальная) цена контракта;

9) в случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений подано ценовое предложение, предусматривающее снижение цены контракта до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такая процедура проводится на право заключения контракта в порядке, предусмотренном настоящей частью, с учетом следующих особенностей:

а) по результатам такой процедуры определяется размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта. При этом такой размер указывается в соответствии с Законом № 44-ФЗ в качестве цены контракта;

б) участники закупки вправе подать ценовые предложения, предусматривающие увеличение ценового предложения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта;

в) процедура подачи ценовых предложений проводится путем повышения текущего максимального ценового предложения на величину в пределах "шага аукциона", составляющего до пяти миллионов рублей;

г) не допускается подача ценового предложения, размер которого превышает сто миллионов рублей.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заявка подается на русском языке, исключением является указание товарного знака либо указание характеристик товара, которые могут быть указаны либо общепринято указываются только на иностранном языке. Заявка подается оператору электронной площадки, на которой проводится закупка. При подаче предложения в соответствии с описанием объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком.

Характеристики предлагаемого участником закупки товара должны соответствовать показателям, установленным в описании объекта закупки. Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.п. Значения показателей не должны допускать разночтений или двусмысленного толкования и сопровождаться словами: «должно, должен, должна, должны, должно быть, должен быть, должна быть, должны быть».

При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

• символ " " (или слово «не менее»), указанный(ое) слева от числа означают, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;
• символ " " (или слово «не более»), указанный(ое) слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;
• союз "или" между значениями (или диапазонами значений) означает, что показателю будет соответствовать любое из значений (или диапазонов значений), разделенных союзом;
• символ «>» (или слово «более»), указанный(ое) слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного;
• символ «
• слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;
• слова "диапазон от и до" означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;
• сочетание символа " " и знака «тире», указанного в диапазоне означает, что показателю будет соответствовать диапазон равный указанному диапазону или расширяющий указанный диапазон как в одну сторону, так и в обе стороны от крайних значений;
• сочетание символов «≥ и и ≤» слева от чисел означает, что показателю будет соответствовать одно конкретное значение в пределах заданного диапазона. Например, если в техническом задании требуется значение «≥ 100 и

Описание заказчиком объекта закупки с использованием слов, таких как "не хуже", "не ниже", "до", "от", "выше" и подобных слов означает, что удовлетворяющим потребности заказчика будет являться как соответствующее значение, так и то же самое значение с применением указанных слов.

Проект_контракта

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

контракт № ________________________________

«___» _________ 2023 г.

с. Сергокала

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Сергокалинская центральная районная больница», действующее, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Багомедова А.Г., действующего на основании Устава , с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», по результатам проведения аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от _____________ № ____________ , на основании протокола ____________ от «____» ________ 20_ года № ______ , заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. предмет контракта

1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить лакокрасочный материал (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.2 ИКЗ

1.3. Наименование Товара, его количество и стоимость определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.4. Место поставки товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РД, Сергокалинский р-н, с. Сергокала, ул. Г.Азизова, д. 81 склад заказчика (Поставщик обязан поставить заказчику товар в комплекте с документацией, относящейся к ней, в объеме и ассортименте, указанной в настоящем техническом задании. Поставка товара включает доставку и разгрузку товара в кабинеты хранения.)

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

2.1. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА:

2.1.1. Доставить, разгрузить и собрать Товар Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки (количество согласно заявке), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РД, Сергокалинский р-н, с. Сергокала, ул. Г.Азизова, д. 81 склад заказчика.

2.1.2. Поставить Товар в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации. К поставляемому Товару должны прилагаться счет, накладная, сертификаты и другие документы, подтверждающие качество Товара. В случае отсутствия указанных документов Заказчик вправе отказать в приемке Товара до предоставления Поставщиком указанных документов.

2.1.3. Поставщик по телефону сообщает Заказчику о намерении осуществить поставку, а также о времени поставки, в течение рабочего времени Заказчика.

2.1.4. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. В случае невозможности поставить товар в оговоренные с Заказчиком сроки, немедленно сообщить об этом Заказчику.

2.1.5. Нарушение Поставщиком срока поставки товара, указанного в п.2.1.1. Контракта и не соблюдение условий (в соответствии с установленными требованиями) транспортировки и хранения признаются существенным нарушением настоящего Контракта.

2.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:

2.2.1. Принять по количеству и качеству и оплатить Товар, согласно условиям настоящего Контракта.

2.2.2. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки, приемки.

2.2.3.Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями Контракта и требованиями статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.4. Приемка Товара по качеству, количеству мест, комплектности и ассортименту осуществляется лицами, уполномоченными на то Заказчиком, в течение 3 рабочих дней после поступления ее на склад Заказчика

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________(_____________________) рублей __копеек, в том числе НДС - _____% ____________(___________________________) рублей __копеек. (при условии наличия у «Подрядчика» обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если «Поставщик» в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

Суммы, подлежащие уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком..

В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 закона № 44-ФЗ, в контракт включается условие об уменьшении суммы оплаты на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты, если заказчик исполняет функции налогового агента

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3. и п. 3.4., настоящего Контракта. В Цену Контракта входят все налоги, пошлины, сборы, стоимость сборки и доставки до Заказчика которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренного Контрактом Товара при изменении потребности в Товаре, указанного в пункте 1.1. Контракта. При поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену настоящего Контракта, предусмотренную пунктом 3.1. настоящего Контракта, пропорционально количеству Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке Товара Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

3.4. Цена Контракта, может быть, снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

3.5. Заказчик вправе осуществить возврат Поставщику документов, оформленных ненадлежащим образом без оплаты или с частичной оплатой с указанием конкретных отклонений от установленного порядка. В случае неполного акцепта Заказчиком счетов на оплату товара, составляется акт с указанием причин, повлиявших на их неполную оплату.

4. Нормы и стандарты

4.1. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен соответствовать нормам и стандартам, установленным законодательством Российской Федерации, и во всех случаях, когда в Контракте имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Контракт, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания настоящего Контракта.

5. Упаковка и маркировка

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.

5.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, транспортная тара должна иметь следующую маркировку:

5.3. Упаковка и маркировка ящиков/коробок, а также документация внутри и вне них должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены к данному Товару.

5.4. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара.

5.5. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

5.6. Остаточный срок годности товара, , имеющего срок годности от 3 лет и более – не менее 24 месяцев с даты поставки, со сроком годности 2,5 года не менее 20 месяцев с даты поставки, со сроком годности 2 года - не менее 16 месяцев с даты поставки, поставка товара со сроком годности 1,5 года – не менее 12 месяцев с даты поставки, со сроком годности год – не менее 10 месяцев с даты поставки, от гарантированного производителем срока годности относительно каждой единицы товара. Качество должно быть подтверждено документами, согласно действующему законодательству, на момент поставки.

Поставка товара с меньшим сроком годности возможна с согласия Заказчика.

6.Поставка товара и документация

6.1. Исполнение Контракта состоит из одного этапа.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, предусмотренные договором.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком с соблюдением температурных режимов, применяемых к поставкам товаров, требующих поддержания определенных температур при перевозке. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика или привлеченного им перевозчика, отвечающим требованиям СанПиН.

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки товара.

6.2. Поставщик в течение пяти дней, с 09:00 по 14:00 после получения заявки по телефону либо по электронной почте от Заказчика производит поставку и сборку товара.

6.3. Фактической датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой формационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком..

6.4. Поставщик возлагает на себя все расходы, связанные с доставкой и сборкой Товара непосредственно Заказчику. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет разгрузку Товара в конкретное место хранения товаров, определенное Заказчиком.

6.5. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур

поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, установленный в контракте в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 настоящего Федерального закона идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона;

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ товара

7.1. Заказчик в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляет приемку поставленных Товаров на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте в течение 3-х дней после поставки.

7.2. По факту приемки Товара Заказчик подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок на основании документов, предусмотренных контрактом

а) к документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная 5.3 информация, содержащаяся в документе о приемке

б) документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик

6.2 В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

в)документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

6.3. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

6.4. В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

6.5. Со дня подписания в единой информационной системе в сфере закупок структурированный документ о приемке Получателем риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Получателю.

6.6 Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

8. КАЧЕСТВО ТОВАРА

8.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным требованиям, что удостоверяется: регистрационным удостоверением; паспортом производителя, декларацией о соответствии или сертификатом соответствия на товара.

8.2. В случае возникновения сомнений в качестве поставляемого товара, Заказчик вправе затребовать, а Поставщик обязуется представить информацию о происхождении поставляемого товара (цепи посредников от Производителя), для подтверждения факта реализации.

9.Порядок оплаты

9.1. Цена Контракта, и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата осуществляется за счет Средства бюджетный учреждений (ОМС).

9.3. Оплата за поставленный Товар, осуществляется платежным поручением с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

9.4. Оплата осуществляется за каждую партию Товара, поставленную Заказчику.

9.5. По факту поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

а) Сводный счет на партию Товара, счета-фактуры, выставленные Заказчику, с указанием Заказчика;

б) Товарные накладные о приеме Товара;

в) Акты приема-передачи Товара, подписанные Поставщиком и Заказчиком;

9.6. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в» п. 9.5 Контракта обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата контракта, даты оформления и подписания документов.

9.7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в следующем порядке:

9.7.1. Партии Товара оплачивается по факту поставки Товара (партии Товара) в течение 7 рабочих дней

9.7.2 Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает от оплаты в полном объеме своих обязательств по контракту.

10.обеспечение исполнения контракта

10.1. Поставщик при заключении настоящего Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта. (В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт) Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Поставщиком самостоятельно В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме безотзывной независимой гарантии, срок действия такой независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

10.2. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии выданной

1. банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 44ФЗ,

2. государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ",

3.фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 настоящей статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона);

4.Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации),

или внесением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчика.

10.3. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования

Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 настоящей статьи, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 44ФЗ

10.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

10.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

10.6. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.8 Переданные Заказчику в залог денежные средства (в случае обеспечения исполнения Договора указанным способом) возвращаются Поставщику в течение 30 календарных дней (При закупке у СМП и СОНО – 15 календарных дней). со дня исполнения Поставщиком обязательств по Договору, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору. В случае нарушения выполнения обязательств по Договору взыскание на заложенные денежные средства обращается во внесудебном порядке и предмет залога поступает в собственность Заказчика.

10.9. В случае, если Поставщиком по Договору является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

10.10 Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.11 Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Сергокалинская Центральная Районная Больница"

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть № лицевого счета: 20036У20230 Реквизиты банка: Отдел №31 УФК по РД

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть р\сч №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН /УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН Г. МАХАЧКАЛА

11.ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042

11.2. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф)

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.7 За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

11.8 В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

11.9 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.10 Уплата неустойки (штрафа), предусмотренного настоящим Контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия Контракта) сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

11.11. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

11.12. В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, последний уплачивает Заказчику неустойку в связи:

- с ненадлежащим исполнением своих обязательств в размере соответствующем условиям Контракта;

11.13. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.14. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

11.15. В случае установления фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств.

11.16. В случае поставки Государственному заказчику Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.17. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, вследствие чего гражданину (либо гражданам) не был произведен или произведен несвоевременный отпуск товара, Поставщик оплачивает Заказчику все расходы, связанные с каждым конкретным случаем разбирательства.

11.18. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки , остаточного срока годности и не соблюдение условий (в соответствии с установленными требованиями) транспортировки и хранения, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки данного товара, о чем извещает Поставщика в течение 3 рабочих дней, с момента принятия решения.

11.19. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.

11.20. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11.21. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств.

12. Порядок изменения и расторжения Договора

12.1. Установление, изменение и прекращение обязательств Сторон осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;.

Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по инициативе какой-либо из Сторон, по решению суда, в связи с нарушением сторонами условий настоящего Контракта, а также при прекращении у Поставщика действия лицензии, изменения действующего законодательства, если таковое влечет невозможность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ контракта на поставку товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, такой специальный инвестиционный контракт расторгнут.

12.5. Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

12.6. Согласно статье 523 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для расторжения контракта (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения контракта одной из сторон.

12.6.1. Согласно статье 450 ГК РФ, существенным признается нарушение контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении контракта.

12.6.2. Нарушение контракта поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров, не соблюдение условий (в соответствии с установленными требованиями) транспортировки и хранения.

12.7. В случае просрочки поставки Товара более 5 дней, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, Заказчик, в течение одного дня направляет Поставщику односторонний отказ от исполнения Контракта и взыскания с Поставщика причиненных убытков.

12.8. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) заказчик вправе отказаться от товара или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Контракту.

12.9. Процедура расторжения настоящего Контракта в одностороннем порядке проводится сторонами в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

12.10. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке, с требованием о расторжении настоящего Контракта в случае существенного нарушения Контракта Поставщиком.

12.11. Процедура расторжения настоящего Контракта по соглашению сторон проводится сторонами в соответствии с действующим гражданским законодательством.

12.12. Не позднее 10 календарных дней со дня прекращения или досрочного расторжения настоящего Контракта Поставщик обязан передать Заказчику все предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом документы, а также произвести с Заказчиком сверку взаиморасчетов.

При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику

12.13. Настоящий контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, в соответствии со ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», гражданским законодательством и настоящим контрактом.

12.14. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) снижение цены Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

б) В ходе исполнения настоящего Контракта по предложению Заказчика возможно изменение количества (уменьшение или увеличение) предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги, не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на Товар поставляемый по настоящему Контракту;

г) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренного настоящим Контрактом. Принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества Товара. Сокращение количества Товара при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1090.

12.15. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в Приложении 1 к настоящему Контракту. В этом случае изменение настоящего Контракта оформляется в порядке, установленном в Контракте.

12.16. Изменение и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12.17. При заключении и исполнении Контракта, с соблюдением ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 05 февраля 2015 г. N 102, не допускается замена медицинского изделия на медицинское изделие, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского экономического союза, и замена производителя медицинского изделия.

13.форс-мажор

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5. Если, по мнению сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, высылается по электронной почте, в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

14.2. Уведомление вступает в силу со дня его получения соответствующей Стороной.

15. прочие положения

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 года. за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

15.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Обязательства сторон не исполненные до окончания срока действия контракта сохраняются.

15.3. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон

15.4. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, а также статьями, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда РД.

15.2. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 – Спецификация

Приложение № 4 – Информация об исполнении контракта

16. БАНКОВСКИЕ Реквизиты и ПОДПИСИ сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ___________________________-_ от «____»________2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта составляет: ___________________ (__________________________) рублей ___копеек в т.ч НДС___% ____________ рублей ____копеек (при условии наличия у «Подрядчика» обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если «Поставщик» в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к

Контракту № _________от «___» _________ 2023 г

ОБРАЗЕЦ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА

АКТ

о выполнении поставки по контракту №_____ от «____»_____________20__г

с. Сергокала

В соответствии с контрактом № _______ от ________ на поставку товара между ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ» в лице Главного врача Багомедова А.Г. , и_____________ в лице __________, Поставщик осуществил поставку продукции Заказчику, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РД, Сергокалинский р-н, с. Сергокала, ул. Г.Азизова, д. 81 склад заказчика.

1. Поставщик передал (поставил), а Заказчик принял предусмотренный Контрактом товар.

2. Товар поставлен в полном объеме, в сроки и порядке предусмотренные контрактом, без каких либо нарушений со стороны Поставщика.

(В случае, каких либо нарушений заполняется пункт 2. редакция)

2. (редакция)

Товар поставлен с нарушением: (указать виды нарушений)

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Стороны претензий друг к другу имеют / не имеют.

- Посмотреть таблицу с данными

На общую сумму: _________________ (прописью), в том числе НДС.

- Посмотреть таблицу с данными