Тендер - Установка оргстекла в отсекающей решетке КЗЛ №243354187

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор № _____

с. Борское " " 2023 г.

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Борский», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника полковника полиции Абрамова Олега Сергеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика подрядные работы по установке оргстекла в отсекающей решетки СПЗЛ в здании МО МВД России «Борский» на условиях, указанных в настоящем Договоре. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и в сроки, которые оговорены Сторонами в настоящем Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: по установке оргстекла в отсекающей решетки СПЗЛ в здании МО МВД России «Борский», расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Восточная - 1.

. 1.3. Подрядчик может привлекать третьих лиц для выполнения задания Заказчика. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц.

. 1.4. Подрядчик обязан выполнить работы, используя собственные материалы либо самостоятельно их закупая. Стоимость используемых (закупаемых) материалов входит в общую стоимость работ по настоящему Договору .

1.5. Сроки и этапы выполнения работ, указанных в п. 1.2 настоящего Договора.

Начало выполнения работ: « 01 » апреля 2023 г.

Окончание работ: « 30 » апреля 2023 г.

2. Обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы, указанные в настоящем Договоре, в объеме и в сроки, и сдать результат Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.2. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

2.1.3. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, на котором производятся работы.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить Подрядчику все необходимые для осуществления работ документы, разрешения, пропуска и материалы.

2.2.2. Принять результат работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения от Подрядчика о завершении работ, подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо предоставить обоснованный отказ от приемки результата работ с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.

2.2.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы в размерах и в сроки, которые установлены настоящим Договором.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет сумму в размере 5405,50 (пять тысяч четыреста пять рублей) рублей 50 копеек. (приложение: локальный ресурсный сметный расчет).

3.2. Заказчик оплачивает выполненные работы путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах в настоящем Договоре.

3.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. В случае просрочки выполнения работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1%(одной десятой) от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки.

4.3. В случае просрочки оплаты выполненных работ по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 (одной десятой) процента от размера просроченного платежа.

4.4. Неустойку (пени) Сторона, нарушившая Договор, уплачивает только после того, как другая Сторона направит письменную претензию об уплате неустойки (пеней) (далее - претензия).

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5. Действие непреодолимой силы

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой Стороне.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке.

7. Срок действия и прекращение Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Настоящий Договор прекращается досрочно:

- по соглашению Сторон;

- иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

8.6- дефектная ведомость,

8.7.-локальный ресурсный сметный расчет.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271818090 Лист ПВХ вспененный	Запрос котировок #271818090	83 410 Обеспечение контракта: 30%	2 дня 27.04.2024 13.05.2024
Тендер №271945679 Поликарбонат монолитный в рамках капитального ремонта	Электронный аукцион #271945679	78 360 Обеспечение контракта: 30%	3 дня 02.05.2024 14.05.2024
Тендер №272090615 Краска и растворитель	Запрос котировок #272090615	21 117 Обеспечение контракта: 30%	4 дня 06.05.2024 15.05.2024
Тендер №272155178 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЧАЙКА" объявляет тендер: Услуги по техническому обслуживанию спецтехники	Запрос котировок #272155178	427 131	4 дня 06.05.2024 15.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243354034 Поставка канцелярских товаров (клей) (План график)	Не определен #243354034	4 769	срок истек - 31.12.2023
Тендер №243354009 Поставка лакокрасочных материалов	Малая закупка #243354009	40 000	срок истек - 06.04.2023
Тендер №243353960 Поставка лакокрасочных материалов	Малая закупка #243353960	40 000	срок истек - 20.04.2023
Тендер №243353807 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Поставка ионообменной смолы (Тюменская область) (ЕП 155/2023) (с результатом)	Единственный поставщик #243353807	854 550	срок истек 04.04.2023 04.04.2023
Тендер №243353806 Поставка расходных мед. материалов Материал (бак 126+102) (март 36 23) общ (План график)	Не определен #243353806	112 430	срок истек - 31.12.2023

Тендеры из региона Борское

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243353244 Установка оргстекла в отсекающей решетке КЗЛ	Малая закупка #243353244	5 406 Обеспечение заявки: 270	срок истек - 06.04.2023
Тендер №243335591 Ассоциация "ДМСО" - Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Квартира, площадь 40.2 кв. м., назначение: жилое, этаж: 2, кадастровый (...	Электронный аукцион #243335591	311 100	срок истек 05.04.2023 17.05.2023
Тендер №243249159 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОКРОВСКОЕ" объявляет тендер: Передача в собственность ООО "ОП СХП "Покровское" доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположен...	Единственный поставщик #243249159	110 000	срок истек 31.03.2023 31.03.2023
Тендер №243249156 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОКРОВСКОЕ" объявляет тендер: Передача в собственность ООО "ОП СХП "Покровское" доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположен...	Единственный поставщик #243249156	110 000	срок истек 31.03.2023 31.03.2023
Тендер №243249153 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОКРОВСКОЕ" объявляет тендер: Передача в собственность ООО "ОП СХП "Покровское" доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположен...	Единственный поставщик #243249153	110 000	срок истек 31.03.2023 31.03.2023