Тендер - Продукты питания. Услуги питания. №243034374

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• проект.docx

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

на поставку продуктов питания

с.Стерлибашево « » 2023г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Стерлибашевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Стерлибашевского района РБ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», Афанасьев Алексей Андреевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, с другой стороны (при совместном упоминании – именуемые «Стороны»), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44 - ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации на основании результатов определения поставщика по п 5. ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФФЗ определен единственный поставщик, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты питания, (далее – «Товар») для нужд государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Стерлибашевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в количестве и по цене согласно прилагаемой спецификации (Приложение №1), являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Срок поставки Товара осуществляется с по в соответствии с заявкой по телефону о дате и количестве поставки товара.

1.4. Место поставки Товара: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Пролетарская 30а, тел. 8(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Цена настоящего Договора составляет , в том числе НДС не предусмотрен (далее – Цена Договора).

2.2. Цена Договора стоимость единицы Товара, является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена Договора формируется с учетом расходов на загрузку, перевозку, отгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе прямые и косвенные затраты Поставщика, любые иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, расходы Поставщика на устранение недостатков, возникших в результате поставки Товара.

2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет:

- субсидий, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан

- субсидии, представленных из Федерального бюджета.

2.5. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика. несет Поставщик.

2.6. Оплата Товара по настоящему Договору производится Заказчиком по факту передачи Товара, на основании предоставленных Поставщиком Заказчику счета (счета-фактуры), товарной накладной, акта приема-передачи Товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

2.7. Источник финансирования: бюджет РБ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Заказчик обязуется.

3.1.1. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно количества, качества и других характеристик Товара, подписать акт приема-передачи Товара и передать один экземпляр Поставщику.

3.1.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Поставщик обязуется.

3.2.1. Поставить Товар надлежащего качества в объёме и сроки, предусмотренным настоящим Договором.

3.2.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара установленным настоящим Договором требованиям, техническому заданию, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Гарантировать, что при хранении и транспортировке Товара соблюдается необходимый температурный режим.

3.2.4. Осуществить доставку, разгрузку и складирование Товара в местах хранения на складе Заказчика по адресу, указанному в п.1.4. настоящего Договора и в сроки, предусмотренные Договором.

3.2.5. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.

3.2.6. В день поставки Товара Поставщик обязан представить все относящиеся к Товару документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для Товара данного вида (свидетельств о декларировании, качественное удостоверение, ветеринарная справка, ветеринарное свидетельство и т.д.).

3.2.7. Обеспечить сохранность Товара до приемки его Заказчиком.

3.2.8. Осуществлять поставку пищевых продуктов в соответствии с требованиями действующих санитарно-гигиенических норм и правил СП 2.3.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

4.1. Прием-передача поставленного товара по настоящему Договору производиться Поставщиком Заказчику в соответствии с заявкой по телефону о дате и количестве по поставке товара и завершается путем подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

4.2.Прием-передача поставленного Товара осуществляется Заказчиком по адресу указанному, в п.1.4. настоящего Договора.

4.3. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года №П-7, Инструкцией «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составлению и направлению рекламационных актов», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.10.1990 года.

4.4. Заказчик при приемки Товара обязан проверить количество и качество поставляемого Товара в порядке, установленному действующим законодательством, в случае выявления недостатков или некачественного Товара уведомить Поставщика в течение 3-х рабочих дней в письменной форме, составить акт о выявленных недостатках. В случае если Поставщик не явится для подписания акта выявления несоответствий или недостатков Товара в течение 2-х дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить несоответствия и недостатки.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента поставки Товара и подписания Сторонами акта приема-передачи.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать требованиям действующих стандартов, ГОСТов и санитарно-технических условий, иных документов, обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по договору, не имеет недостатков, связанных с качеством. Срок годности на дату поставки Товара должен быть не менее 80 от общего срока годности, установленного производителем.

5.3. Поставщик гарантирует, что при хранении и транспортировке Товара соблюдается необходимый температурный режим.

5.4. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям стандартов и санитарно-техническим условиям. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке. Каждое грузовое место должно быть маркировано: вес брутто/нетто, наименование, адрес Заказчика, внутри него должна находится документация, свидетельствующая о количестве тарных единиц. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза, при хранении Поставщиком Товара в несоответствующей упаковке.

6. ЭКСПЕРТИЗА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

6.1 Для проверки качества поставляемого Поставщиком Товара, предусмотренного условиями настоящего Договора, в части его соответствия условия Договора Заказчик обязан провести экспертизу поставляемого Товара при его приемке. Экспертиза Товара, предусмотренного Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.2. По требованию Заказчика, Поставщик за счет собственных средств осуществляет проведение лабораторных исследований образцов поставляемого товара и представляет Заказчику протоколы лабораторных исследований в течение 2 (двух) дней со дня их получения.

6.3. Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением экспертов, в ходе исполнения Договора, с участием представителя Поставщика, провести мониторинг условий хранения на складских помещениях поставляемого товара и условия его транспортировки до Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, а в случаях, им не урегулированных, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующую на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленному Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором» (далее – Постановление Правительства № 1063) и составляет 2,5 цены Договора, что составляет.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц – цена Договора; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемки товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров; С – размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100 (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по Договору (количество дней)).

При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленному Постановлением Правительства №1063 и составляет 10 цены Договора, что составляет.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. Осуществление банковского сопровождения Договора не предусматривается.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

9.2. К обстоятельствам, предусмотренным пунктом 10.1. настоящего Договора, относятся войны и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, доказательством наличия и продолжительности которых является соответствующее письменное свидетельство компетентных органов государственной власти Российской Федерации.

9.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения.

9.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии соблюдения пункта 10.3. настоящего Договора продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

9.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более трех месяцев, Стороны совместно решают вопрос об изменении или расторжении настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

10.1. В случае возникновения споров и разногласий, вытекающих из Договора или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.

10.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует , а в части взаиморасчетов Сторон по настоящему Договору – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение.

11.3. Изменение существенных условий настоящего Договора возможно в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 5 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями, подписываются Сторонами и являются частью настоящего Договора.

11.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Сторон Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.6. Стороны в праве принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8 – 26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

12.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий Договор подписан сторонами усиленными цифровыми подписями и заключен в форме электронного документа.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Приложение № 1. Спецификация – является неотъемлемой частью настоящего Договора.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору №

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №319681925 Лот №170, Права требования к Миннибаев Барый Файрузович	Электронный аукцион #319681925	356 877	41 день 12.12.2025 29.01.2026
Тендер №319693693 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР объявляет тендер: Поставка углекислоты газообразной на 2026 г.	Электронный аукцион #319693693	103 987 Обеспечение контракта: 10%	3 дня 12.12.2025 22.12.2025
Тендер №319732187 Закупка кислорода медицинского	Электронный аукцион #319732187	180 000 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 1 800	3 дня 12.12.2025 22.12.2025
Тендер №319760071 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 18 ГОРОДА УФЫ объявляет тендер: Поставка кислорода медицинского (жидкого)	Электронный аукцион #319760071	600 000 Обеспечение контракта: 10%	4 дня 15.12.2025 23.12.2025
Тендер №319804282 Запрос химического реагента Этилен гликоль диглицидиловый эфир. Потребность 200,71 граммов.	Запрос цен #319804282	См. док.	4 дня 15.12.2025 23.12.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243034359 Товары для филиала Беркут (повтор) (с результатом)	Запрос предложений #243034359	140 000	срок истек 03.04.2023 10.04.2023
Тендер №243034188 Изделий медицинского назначения 11 (с результатом)	Запрос предложений #243034188	460 000	срок истек 03.04.2023 08.04.2023
Тендер №243034049 Приобретение ИМН (для платных услуг) (с результатом)	Запрос предложений #243034049	572 804	срок истек 03.04.2023 08.04.2023
Тендер №243034044 Азотная кислота (с результатом)	Запрос предложений #243034044	386 700	срок истек 03.04.2023 10.04.2023
Тендер №243034027 Покупка пищевой соды (с результатом)	Запрос предложений #243034027	20 400	срок истек 03.04.2023 10.04.2023

Тендеры из региона Стерлибашево

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243027117 Приобретение жилого помещения в муниципальном районе Стерлибашевский район Республики Башкортостан в рамках исполнения государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, о...	Запрос котировок #243027117	1 699 241 Обеспечение заявки: 16 992	срок истек 02.04.2023 07.04.2023
Тендер №242859730 Сельскохозяйственные товары. Саженцы. Зоотовары.	Малая закупка #242859730	42 788	срок истек - 03.04.2023
Тендер №242849478 Поставка автомобильных фильтров	Электронный аукцион #242849478	163 663 Обеспечение заявки: 1 637	срок истек - 07.04.2023
Тендер №242841880 Поставка медицинских изделий	Электронный аукцион #242841880	302 500 Обеспечение заявки: 3 025	срок истек - 07.04.2023
Тендер №242818351 Образовательные услуги и материалы.	Малая закупка #242818351	89 400	срок истек - 30.03.2023