Тендер - Поставка порошка стирального, соды кальцинированной №70-ЭА №242342859

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_порошок-стиральный.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 Извещение о проведении электронного аукциона от 24.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000084

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

в соответствии с извещением (прикрепленный файл)

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 44002.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Указан в разделе 1 "Аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме)" документации об аукционе в электронной форме

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_и_инструкция_по_ее_заполнениюxx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
и инструкция по ее заполнению

1. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие информацию и документы:

1) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон);

3) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

4) предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать:

4.1) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

4.2) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона:

5.1) для целей реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617) подтверждением страны происхождения отдельных видов промышленных товаров является одно из следующих условий:

- указание номеров реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (далее – реестр российской промышленной продукции), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (далее – совокупное количество баллов);

- указание номеров реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение на территории государств – членов Евразийского экономического союза технологических операций (условий), если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 «Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок» (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов);

- наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства – члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами (далее – сертификат СТ-1), в случае отсутствия сведений о таком товаре в реестре российской промышленной продукции и евразийском реестре промышленных товаров;

- наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

5.2) подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617 (далее – перечень), является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии). При отсутствии сведений о таком товаре в реестре российской промышленной продукции и евразийском реестре промышленных товаров указывается регистрационный номер сертификата СТ-1;

подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне и происходящих из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, является указание участником закупки в составе заявки регистрационного номера сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

5.3) подтверждением страны происхождения товаров, указанных в приложении № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н), является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом наименования страны происхождения товара. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В заявку на участие в закупке включается информация о товаре, предусмотренная подпунктами 4.1 и 4.2 настоящих требований, которая должна содержать:

характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в таблице пункта 1 электронного документа «Описание объекта закупки», товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

наименование страны происхождения товара в соответствии с OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОбщероссийский классификатор стран мира.

Характеристики предлагаемого товара должны иметь конкретные показатели, в том числе без сопровождения их словами «не менее», «не более», «или» (за исключением случаев, когда такие характеристики не могут быть описаны точными значениями).

Все документы и информация в составе заявки на участие в закупке должны быть составлены на русском языке, быть полными, достоверными, не допускать возможность их двусмысленного толкования.

3. В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 43 Федерального закона информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) уполномоченному учреждению оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Извещению об осуществлении закупки

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен поставляться в стандартной упаковке (с необходимыми маркировками), обеспечивающей его сохранность и целостность при транспортировке до места доставки и монтажа. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершению приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком. Доставка товара должна быть осуществлена транспортом Поставщика.

Маркировка упаковки товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара действующим законодательством Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, документов об обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект контракта

КОНТРАКТ №

на поставку порошка, соды

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Усмань «___» ___________ 2023 г.

Государственное учреждение здравоохранения «Усманская центральная районная больница» (, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Боевой марины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________ (__________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку порошка, соды (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в порядке, установленном настоящим контрактом.
Количество, ассортимент, технические характеристики, стоимость единицы Товара указаны в Приложении №1 (Спецификация), которые являются неотъемлемыми частями настоящего контракта.

Цена контракта и порядок расчетов
2.1. 2.1. Цена контракта составляет _______________ (________________________________) рублей _______копеек, с НДС ( %) в сумме _____________ (________________________) рублей ______ копеек/без учета НДС (указать основание).
Поставщик несет ответственность за правильность расчета налога на добавленную стоимость (при его наличии).
2.2. Цена контракта включает в себя общую стоимость Товара, расходы по доставке Товара Заказчику, расходы по выполнению погрузочно-разгрузочных работ, расходы по таможенному оформлению, налоги и пошлины, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.4. Цена контракта может быть изменена в случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов.
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с заявкой Заказчика по товарно-транспортным накладным, без предоплаты, при предъявлении представителем Заказчика доверенности, оформленной надлежащим образом. Доверенность на получение Товара, выданная представителю Заказчика, является основанием для подачи предварительной заявки на поставку Товара.
Поставщик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенными документами.
2.6. Оплата за Оказанные услуги производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика, указанный в контракте, не более 7 (семи) рабочих дней, с момента подписания электронной подписью уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика структурированного документа о приемке.
2.7. Датой (днем) оплаты Стороны настоящего Контракта считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.
Источник финансирования – средства бюджетных учреждений (ОМС, средства областного бюджета, средства от приносящей доход деятельности).
2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Качество Товара, порядок поставки Товара
3.1. Поставка товара осуществляется с даты подписания контракта в течение 14 (четырнадцати) дней по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 118 (склад Заказчика).
3.2. Поставка товара осуществляется одной партией с 8.00 до 15.30 часов местного времени по рабочим дням Заказчика. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком. Поставка товара производится транспортом Поставщика в упаковке и при температуре, которые обеспечивали бы сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. При поставке товара в обязательном порядке предоставляются:
- паспорт на Товар, инструкция по эксплуатации, декларация соответствия или сертификат соответствия (если Товар не требует обязательной сертификации, то предоставляется письмо о необязательности сертификации данного Товара, заверенное лицензированной организацией), документы, подтверждающие качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством. Поставщик предоставляет вышеперечисленные по адресу, указанному в контракте.
Предоставление вышеуказанных документов является обязательным условием исполнения Контракта.
В случае отсутствия у Поставщика надлежащим образом оформленных документов, Заказчик будет вынужден отказаться от товара.
Поставляемый товар должен иметь маркировку. Упаковка, маркировка товара должны полностью соответствовать всем действующим на территории РФ требованиям.
3.4. Качество товара должно соответствовать действующему ГОСТу, ТУ для данной категории товаров. Гарантия качества не менее срока, установленного фирмой – производителем. Гарантия качества от Поставщика согласно сроку, установленному фирмой – производителем. Срок гарантии начинается с момента подписания структурированного документа.
По гарантийному случаю устранение неисправностей не должно превышать 10 (десяти) календарных дней, либо Товар должен быть заменен на новый аналогичный Товар. При поставке товаров, подлежащих сертификации, вместе с товаром передается надлежащим образом заверенная копия сертификата.
3.5. Приемка Товара Заказчиком на соответствие условиям Контакта товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней по структурированным документам о приемке, подписываемыми электронной подписью уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика. Качество продукции подтверждается заверенными копиями сертификата качества, декларация соответствия, гигиенического сертификата (при необходимости).
3.6. Для проверки выполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
3.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения экспертизы Заказчик обязан подписать со своей стороны структурированный документ о приемке, либо предоставить Поставщику мотивированный отказ от подписания Заказчиком структурированного документа выполненных обязательств. Подписанные между Заказчиком и Поставщиком структурированных документов по договору являются основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара. В случае, если в течение 10 рабочих дней, Поставщик, направивший отчетные документы с помощью электронного документооборота, не получит от Заказчика, получающего отчетные документы с помощью электронного документооборота, подтверждение о получении отчетных документов, направленных с помощью электронного документооборота, либо их отклонение, то документы считаются принятыми. В случае отклонения документа стороной, последняя обязана помимо указания комментария в системе направить причины или пояснения такого отклонения по электронной почте на официальный адрес другой стороны.
3.8. При возникновении между Заказчиком и Поставщику спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
3.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик. При просрочке передачи или приемки товара риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также поставки товара несет сторона, допустившая просрочку.

Обеспечение исполнения Контракта.

4.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

4.2. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдения сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

4.3. Обеспечения исполнения Контракта предоставляется в размере 10 % (пять процентов) от цены контракта, что составляет _____________ (________________________________) рубля ____ копеек. Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОтделение Липецк банка России//УФК по Липецкой области, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, К/С –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКВЭД 86.10, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Управление финансов Липецкой области (ГУЗ "Усманская центральная районная больница" л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80), ДКЛ 5555. Код дохода▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, назначение платежа: Внесение денежных средств в качестве обеспечения контракта (указать предмет контракта и номер контракта).

В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта будет снижена на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона должен предоставить обеспечение исполнения контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Исполнитель в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

4.5. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, определяется Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

4.6. В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

В случае нарушения Поставщиком срока предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы Контракта, за каждый день просрочки.

4.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, или возврат документов, представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта. Окончанием срока считается исполненные обязательства с обеих сторон.

4.8. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования (часть 3 статьи 45 Закона о контрактной системе).

4.9. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

4.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.11. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений пункта 4.4. настоящего Контракта, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Исполнителем (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). Такая информация предоставляется Исполнителем до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность Заказчика:

5.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

5.2. Ответственность Поставщика (подрядчика, исполнителя):

5.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных (подрядчиком, исполнителем) Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

5.2.2.1. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.2.2.2. и 5.2.2.3. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов пены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

5.2.2.2. В случае если Контракт заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере I процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.2.2.3. В случае если Контракт заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае» если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, а именно:

- несообщение Заказчику об изменение реквизитов Поставщика в трехдневный срок в письменной форме с указанием новых реквизитов;

- выявление Заказчиком фактов предоставления недостоверных сведений в письменном требовании Поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если Поставщик (подрядчик, исполнитель) при заключении Контракта выбрал в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту - перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика)

размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

5.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств» предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.4. Неустойка (пени, штраф) уплачивается Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в двадцатидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

В случае начисления Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны имеют право подписать Соглашение по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумму, подлежащую оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (подрядчику, исполнителю) по Контракту.

В случае подписания Сторонами Соглашения по Контракту, оплата поставленных Товаров осуществляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному в Соглашении. При этом исполнение обязательства Поставщика (подрядчика, исполнителя) по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

5.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

5.6. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Контракта понимается невыполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) одной или нескольких обязанностей, предусмотренных в разделе Контракта: Права и обязанности Сторон.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (война и военные действия, восстания, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия» акты органов власти и иные обстоятельства, наступление и прекращение которых не зависит от води Сторон) и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Контракта не относятся.

5.8. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон Контракта обязана в течение 3-х дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств» а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. В этом случае срок исполнения обязательств согласовывается Сторонами дополнительно.

5.9. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий Контракта.

6.Изменение и расторжение контракта

6.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. Расторжение Контракта по соглашению Сторон оформляется в письменном виде и подписывается обеими Сторонами. 6.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

6.3. Изменение существенных условий контракта допускается, в случаях предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

7.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии, Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

7.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Липецкой области.

8. Принятие Поставщиком условий контракта

Поставщик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что:

8.1. Не ограничиваясь требованиями аукционной документации Заказчика, именно Поставщик несет полную ответственность за поставку Товара по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

8.2. Поставщик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с поставкой Товара и принимает на себя все расходы, риск и трудности поставки Товара.

8.3. Поставщик изучил все материалы Контракта, Регламенты Заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество Товара.

8.4. Никакие другие обязательства Поставщика по поставке Товара не являются приоритетными в ущерб поставки Товара по Контракту.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее - коррупционные нарушения).

9.2. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти коррупционное нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме. В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной или ее работниками совершено коррупционное нарушение.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 31.05.2023 включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

10.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными неквалифицированными электронными подписями Сторон.

10.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.

10.4. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренным Законом № 44-ФЗ.

Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Адреса и реквизиты сторон контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К контракту № -ЭА

от « » 2023 года

Спецификация

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить следующий товар и передать в установленные сроки Заказчику:

- Посмотреть таблицу с данными