Тендер - Поставка краски (эмали) для дорожной разметки и растворителя №242050387

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть87 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 21.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000012

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Калужская обл, Медынский р-н, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 2 Обоснование НМЦ

Проект контракта

1 проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение № 1 Спецификация

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

1 Обоснование допхарактер

Обоснование_допхарактер

Приложение №3

Обоснование

обуславливающее внесение дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога.

В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Заказчиком принято решение о расширении информации о дополнительных потребительских свойствах товара, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, в соответствии с положением статьи 33 №44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. Кроме того, обеспечение полноты описания объекта закупки, позволит максимально качественно и рационально использовать выделенные бюджетные средства для планируемой закупки.

Включение в описание объекта закупки «Поставка краски (эмали) для дорожной разметки и растворителя» дополнительных потребительских свойств обусловлено следующим:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение_№_1_Спецификация

Приложение №1

Спецификация

Поставка краски (эмали) для дорожной разметки и растворителя

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_Обоснование_НМЦ

Приложение № 2

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Поставка краски (эмали) для дорожной разметки и растворителя

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) исходя из коммерческих предложений.

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦК = (257,05+192,00+161,50) /3*900 =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. и т.д.
НМЦК рын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

Начальная (максимальная) цена контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Требования_к_содержанию,_составу_заявки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

(и инструкция по её заполнению)

Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы:

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания, установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом, срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара (оказание услуги, выполнение работ) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их переводом на русский язык с удостоверением представленного перевода.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст. При этом текст электронных документов должен быть читаем без проведения дополнительных операций – не допускается размещение информации в скрытых полях документов, представление информации шрифтом белого цвета на белом фоне и другое сокрытие информации в представляемых документах.

Сведения, которые содержатся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В случае если в указанных числовых значениях в виде цифр и прописью содержатся разночтения, правильным считается предложение, представленное прописью.

В случае установления требования о предоставлении характеристик предлагаемого участником закупки товара, соответствующих показателям, установленных в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ, товарного знака (при наличии у товара товарного знака):

При описании характеристик товара не должны использоваться слова/или словосочетания, или знаки «не более» или «не менее, «от» или «до», «не ниже» или «не выше», «не хуже» (обозначает максимальное и минимальное значения, включает крайние значения параметра), «более» или «менее», «ниже» или «выше», «лучше», «меньше» или «больше»,(обозначает максимальное и минимальное значения, не включает крайние значения параметра), «должен быть», «должно быть», «не должно быть», «свыше» (то есть значения показателей в составе заявки участника должны быть конкретными), кроме случаев, когда данные характеристики прописаны в сопроводительных документах на товар, когда значения показателей не могут изменяться или когда диапазон является конкретным показателем.

При описании характеристик товара не должны использоваться знаки «>» « » «

Знак «>» следует читать как «более», не включает крайние значения параметра;

Знак «

Знак «≥» следует читать как «больше либо равно», включает крайние значения параметра;

Знак «≤» следует читать как «меньше либо равно», включает крайние значения параметра.

В случае если требуемое значение показателя содержит разделительный союз «ИЛИ» («либо»), то участник закупки выбирает ОДИН из предложенных вариантов.

В случае если требуемое значение показателя содержит разделительный союз «И», то участник закупки выбирает ВСЕ варианты.

В случае если требуемое значение показателя содержит разделительный союз «И/ИЛИ», то участник закупки ЛИБО выбирает ОДИН из предложенных вариантов, ЛИБО выбирает ВСЕ варианты.

При составлении заявки участнику закупки в любом случае необходимо исключить употребление союзов «или», «либо». При перечислении, а также, если предлагаемый показатель имеет все предложенные варианты, необходимо употреблять союз «и», точки с запятой, либо запятые.

Если устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.

Если устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается:

- фразой «не шире диапазона», участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же - диапазонным, либо попадающим в обозначенный диапазон, но без сопровождения фразы «не более, не шире», за исключением случаев, если это предусматривается нормативными документами и/или технической документацией/информацией производителя товара, с обязательным указанием в заявке ссылки, на то, что данные показатели указаны согласно сопроводительным документам на товар.

- фразой «не уже диапазона», участником закупки должен быть предложен товар значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же - диапазонным, либо значением, «поглощающим» заданный диапазон, но без сопровождения фразы «не менее, не уже», за исключением случаев, если это предусматривается нормативными документами и/или технической документацией/информацией производителя товара, с обязательным указанием в заявке ссылки, на то, что данные показатели указаны согласно сопроводительным документам на товар.

В случае если в составе заявки на участие в форме участника закупки не указаны конкретные показатели товара, при рассмотрении заявок такой участник не допускается комиссией к участию в запросе котировок в электронной форме.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, товарном знаке, наименовании страны происхождения товара, указанных в заявке на участие, несет участник закупки.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с пунктом 11 статьи 11 Федерального закона от 14.07.2022 N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" иностранный агент не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

проект_контракта «УТВЕРЖДАЮ»

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________

напоставку краски (эмали) для дорожной разметки и растворителя

г. Медынь «_____» _________ 2023 г.

Администрация муниципального района «Медынский район»,именуемая «Муниципальный заказчик» (далее по тексту –Заказчик),в лице Главы администрации Козлова Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_______________________, в лице___________________, действующего на основании _________________, с другой стороны именуемоеПоставщик, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи на основании _______________ от _____________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Предметом настоящего Контракта являетсяпоставкакраски (эмали) для дорожной разметки и растворителя(далее – товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), а также действующими нормативными правовыми актами, на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте.

1.2. Сроки поставки товара: втечение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

1.3. Место поставки товара:249950, Калужская обл., г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ рублей (________), в том числе НДС (_______________)/без НДС, и включает в себя стоимость товара, затратына транспортировку, взращивания, погрузку и разгрузку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ должен уплачивать Поставщик при выполнении обязательств по Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит, за исключением следующих случаев по соглашению Сторон:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

- в случаях, предусмотренныхпунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контрактаобеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара предусмотренных контрактом;

Предусмотренные вышеуказанные изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии состатьей 96 Федерального закона №44-ФЗ.

2.3.В случае уменьшения в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

2.4. Оплата оказанных услуг производится за счет средств бюджета ГП «Город Медынь».

2.5. Оплата будет производиться в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более чем в течение7 рабочих днейпосле поставки товара на основании подписанного документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.

2.6. Товар, поставленный с изменением или отклонениемот Спецификации (Приложение № 1) оплате не подлежит. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

2.7. Расчет по настоящему Контракту осуществляется в безналичном порядке платежными поручениями. При оформлении платежного поручения Заказчик обязан указать номер и дату настоящего Контракта.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в размере, составляющем цену Контракта.

2.9.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.10. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Поставщик обязан:

3.1.1. Надлежащимобразом исполнять обязанности Поставщика по настоящему Контракту.

3.1.2. Поставить товар в количестве, ассортименте и с характеристиками согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

3.1.3.Поставить Товар надлежащего качества, количества и комплектности, соответствующий установленным стандартам и требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТам и СанПин), имеющий обязательное подтверждение соответствия, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4.Одновременно с поставкой товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.1.6. Принять Товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.1.7. В случае привлечения для исполнения Контракта третьих лиц Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о заключенном контракте с третьим лицом и обеспечить контроль за ходом исполнения им условий настоящего контракта и Спецификации (Приложение № 1).

3.1.8. Доставить товар в количестве и в сроки, согласно настоящему Контракту, и разгрузить в место, указанное Заказчиком.

3.1.9. В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего количества, ассортимента и/или качества Поставщик обязан заменить такой товар на товар надлежащего количества, ассортимента или качества в течение 2 (двух) дней после получения претензии от Заказчика. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

3.1.10. Проводить сверку расчетов с Заказчиком.

3.1.11. По окончании поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.2.Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

3.2.2.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.3.Заказчик обязан:

3.3.1. Принять и оплатить поставленный товар.

3.3.2. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.3.Проводить контроль и надзор за ходом разгрузки Товара представителем Поставщика и провести экспертизу в части соответствия Товара условиям Контракта. Экспертиза проводится собственными силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов или Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Назначить своего представителя в лице: заместителя главы администрации Молина Андрея Викторовича, который с момента заключения настоящего Контракта будет осуществлять обязанности представителя Заказчика по контролю за поставкой Товара Поставщиком.

3.3.4. Уведомить Поставщика в течение 1 (одного) дня об обнаруженных дефектах товара.

3.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, чтоПоставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определенияПоставщика.

3.3.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направитьПоставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресуПоставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчику подтверждения о его врученииПоставщику.

3.3.7. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десяти дней, с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта, устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии сгражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

3.3.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренногочастью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным вподпункте "а" пункта 1) части 15 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотреннымГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.4.2. Провести экспертизу поставленного товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА

4.1. Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям требований действующего законодательства РФ и торгового оборота.

4.2.Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений и загрязнений при его перевозке, а также хранении.

4.3.Поставщик несет ответственность за порчу товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

4.5.Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений и загрязнений при его перевозке, а также хранении.

4.6.Поставщик несет ответственность за порчу товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и средствами Поставщика.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, требованиями государственных стандартов Российской Федерации и иными требованиями в соответствии с законодательством РФ.

5.3. Поставщик имеет право с согласия Заказчика на досрочную поставку.

5.4. При обнаружении несоответствия или повреждений товар подлежит возврату или обмену на товар, соответствующий требованиям Заказчика.

5.5.Поставка осуществляется в рабочий день в интервале с 08 ч.00 м. до 13 ч. 00 м. или с 14 ч. 00 м. до 16. ч.00 м.

За 2 (два) рабочих дня до момента поставки товара Поставщик извещает Заказчика о готовности доставить товар Заказчику.

5.6. Поставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативно - технической документацией на поставляемый товар.

5.7. Способ доставки товара должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемке подлежат полностью поставленные товары в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), действующими ГОСТ, СНиП, нормативными актами и настоящим Контрактом.

6.2. Поставщик по окончанию поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о поставке в соответствии с требованиями ч.13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.5.3 (в том числе счет-фактуру (при необходимости), товарную накладную и подписанного документа о приемке товара).

К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.4. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

6.5. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ)производит приемку поставленного товара и осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа

6.6. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке,производят приемку поставленного товара:

а) члены приемочной комиссии заказчика подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.7. Состав приемочной комиссии, порядок её работы и перечень составляемых ею документов регламентируются приказом заказчика.

6.8. В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта либо выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику.

6.10. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.11. В случае получения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.12. Датой приемки Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

6.13. По согласованию с Заказчиком Поставщик может хранить товар у себя на складе безвозмездно в течение 10 дней, взяв его под полную материальную ответственность. Срок хранения может быть продлен по согласованию Сторон.

7. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО

7.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

7.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ.

7.3. Гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается не менее срока действия гарантии на товар, установленный производителем, но не менее 6 месяцев с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счёт и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

7.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.

На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, установленномПостановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063».

8.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Поставщик»вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФот не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом). Размер штрафа определяется в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4.В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Заказчик»направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размереодной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта, (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных «Поставщиком», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом). Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке согласно «Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта(далее - цена контракта (этапа)). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

(за исключением случаев, предусмотренных п. 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3 Контракта).

8.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральнымзаконом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8.6.5. В случае если в соответствии сч. 6 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о такихобстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в п. 9.2. настоящего Контракта.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяется сторонами самостоятельно с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.3. В случае расторжения настоящего Контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, все расходы по расторжению настоящего Контракта несетПоставщик.

10.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товара, поставленного Поставщиком и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Поставщику за поставленный Товар.

Заказчик в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Односторонний отказ заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до31.05.2023 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по Контракту, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту не устанавливается.

13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего Контракта Стороны обязуются принять все меры по его разрешению путем переговоров.

Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии.

13.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров и претензионного урегулирования, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Калужской области.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеими Сторонами.

14.3. Настоящий Контракт составлен в формеэлектронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

14.4. По согласованию Сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Поставщика.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

15.2. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны Контракта обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. В противном случае Сторона, не исполнившая данное условие Контракта, несет ответственность за убытки, вызванные его неисполнением.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

16.1. Спецификация (Приложение № 1).

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № ____

от « » ________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

на поставку краски (эмали) для дорожной разметки и растворителя

- Посмотреть таблицу с данными