Тендер - Закупка расходных материалов для производства экспертиз, исследований и других процессуальных действий, в рамках государственного оборонного заказа №241932705

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен ГК_на_закупку_расходных_материалов_ЭКЦ_2023_химия ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт № ______

на закупку расходных материалов для производства экспертиз, исследований и других процессуальных действий, в рамках государственного оборонного заказа

ИГК________________________________________

г. Ростов-на-Дону «____» __________2023 г.

Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу (УТ МВД России по СКФО), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующего на основании ______, с одной стороны, и _______________, в ______________ действующего на основании __________, далее Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», и согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) в целях исполнения государственного оборонного заказа о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется выполнить поставку расходных материалов для производства экспертиз, исследований и других процессуальных действий (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Приложением к настоящему Контракту (Спецификация), на условиях, определяемых настоящим Контрактом, Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и оплатить за него определенную настоящим Контрактом денежную сумму.
1.2. Поставляемый товар должен соответствовать качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным настоящим Контрактом и приложением к нему.

Сумма Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет: ______ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% (______) рублей ___ копеек (или НДС не предусмотрен, с обязательным указанием основания освобождения Поставщика от уплаты НДС).
2.2. Цена настоящего Контракта определена в российских рублях. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Изменение цены оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
2.3. В цену настоящего Контракта включены все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщиком, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.4. Расчеты за Товар производятся в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в российских рублях, по факту поставки товара, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной, товаро-транспортной накладной, при наличии счета и счета-фактуры или универсального передаточного документа (далее - УПД) (если Поставщик является плательщиком НДС).
2.5. Финансирование производится за счёт средств Федерального бюджета на 2023 год, в рамках государственного оборонного заказа.
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.7. Днем оплаты за Товар является день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.
2.8. Аванс не предоставляется.

Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Поставщику необходимые и достоверные сведения о себе в объеме, предусмотренном настоящим Контрактом, и подтвердить их документально. В случае изменения указанных сведений Заказчик обязан в течении десяти дней после таких изменений предоставить новые документально подтвержденные данные.
3.1.2. Своевременно принять поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом, и оплатить Товар на указанных в нем условиях.
3.1.3. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.1.4. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Присваивать государственному Контракту идентификатор государственного Контракта и указывать его в государственном Контракте.
3.1.6. Осуществлять контроль за обеспечением головным исполнителем, а также исполнителями (при условии включения в Контракт) поставок продукции по государственному оборонному заказу в соответствии с государственным Контрактом.
3.1.7. Осуществлять контроль качества товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых по государственному оборонному заказу, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика, условиям государственного Контракта.
3.1.8. Обеспечивает приемку продукции по государственному оборонному заказу в соответствии с условиями государственного Контракта.
3.1.9. В случае, если Товар окажется некачественным, оповестить об этом Поставщика в течение 48 часов с момента обнаружения недостатков.
3.1.10. Осуществлять свои права как Государственного Заказчика лично, либо через представителя, действующего на основании закона или доверенности.
3.1.11. Назначить сотрудника, уполномоченного осуществлять приемку поставленного Товара, указывать на недостатки, делать замечания, обладающего правом требовать обязательные для сотрудников Поставщика, в рамках настоящего Контракта, действия по устранению недостатков.
3.1.12. Строго соблюдать Правила пользования Товара.
3.1.13. Осуществить приемку Товара по Контракту, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления товарной накладной, товаро-транспортной накладной, при наличии счета и счета-фактуры или УПД.
3.1.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о государственном оборонном заказе.
3.2. Права Заказчика.
3.2.1. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
3.2.2. Осуществлять контроль исполнения Контракта, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.
3.2.3. Заказчик имеет право при получении Товара провести независимую экспертизу на предмет соответствия товара ГОСТу и другим правовым актам, устанавливающим требования к качеству продукции подобного рода.
3.2.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2.6. Осуществлять контроль за целевым использованием Исполнителем бюджетных ассигнований.
3.2.7. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара.
3.3. Права Поставщика.
3.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями Контракта Заказчиком документов о приемке товара по настоящему Контракту.
3.3.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленный и принятый Заказчиком Товар.
3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.
3.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Отгрузить и передать Заказчику Товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Контракта.
3.4.2. Если в процессе эксплуатации Товара, выявлен некачественный Товар, или качество Товара не соответствует требованиям установленным настоящим Контрактом, то такой Товар подлежит замене в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента официального оповещения Поставщика Заказчиком. При этом Поставщик обязан собственными силами и средствами произвести замену некачественного Товара, либо возместить стоимость ее замены. В случае невозможности замены некачественного Товара, Поставщик возвращает Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней стоимость такого Товара.
3.4.3. Поставить Товар Заказчику в количестве, качестве, ассортименте, указанном в Спецификации (приложение к настоящему Контракту).
3.4.4. Предоставить гарантийный срок эксплуатации на Товар.
3.4.5. Предоставить документацию, подтверждающую получение и оплату Товара.
3.4.6. Участвовать в приемке-передачи Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта.
3.4.7. Соблюдать законодательство РФ в области охраны окружающей среды.
3.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае не предоставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местом нахождения будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
3.4.9. Обеспечивать соответствие поставок продукции по государственному оборонному заказу, в том числе материалов и комплектующих изделий, требованиям законодательства Российской Федерации о государственном оборонном заказе и условиям, установленным Контрактом.
3.4.10. Обеспечивать с учетом специфики поставляемой продукции ее соответствие обязательным требованиям, установленным государственным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом.
3.4.11. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара и в течение гарантийного срока.
3.4.12. Обеспечить осуществление государственным Заказчиком, и контролирующим органом контроля за исполнением государственного Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
3.4.13. Включать идентификатор государственного Контракта в Контракты, заключаемые с другими Поставщиками.
3.4.14. Принимать при заключении Контрактов с другими Поставщиками необходимые меры по их исполнению, информирует Поставщиков о том, что Контракты заключаются, исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа.
3.4.15. Поставщик, не выполнивший обязательства по Контракту, обязан возместить Заказчику сумму понесенного ущерба (убытки), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.4.16. Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе.
3.4.17. Обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Поставщика и условий для осуществления ими контроля за исполнением Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе.
3.4.18. Обеспечить в течение всего срока действия Контракта соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.
3.4.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе о государственном оборонном заказе.

Сроки, место, способ и условия поставки товара, порядок приемки товара
4.1. Поставщик производит поставку товара, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Контракта.
4.2. Поставка и разгрузка товара производится за счет Поставщика по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Великолукская 1, с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв рабочие дни (время московское). Заказчик освобождается от обязательств по оплате хранения товара на складе Поставщика, транспортировки, страховки, и прочих услуг.
4.3. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, разгрузка товара на складах Заказчика, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.
4.4. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара по электронной почте или нарочно, за 3 (три) календарных дня.
4.5. Заказчик осуществляет прием Товара на соответствие его количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте и приложении к нему. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик обязан назначить сотрудника, уполномоченного осуществлять приемку поставленного Товара, указывать на недостатки, делать замечания, обладающего правом требовать обязательные для сотрудников Поставщика, в рамках настоящего Контракта, действия по устранению недостатков.
Срок приемки товара – 20 (двадцать) рабочих дней.
4.6. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать и/или предоставляет отчетные и платежные документы Заказчику надлежаще оформленные и подписанные Поставщиком оригиналы счета, товарной накладной, товаро-транспортной накладной (при наличии) и счета-фактуры (при наличии) или УПД, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае поставки некачественного Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком, либо возместить свои расходы на устранение недостатков Товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение 5 (пяти) дней заменит поставленные Товары качественными Товарами.
4.8. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в п. 4.6. Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных Товаров по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству, комплектности и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр товаро-транспортной накладной, товарной накладной или УПД, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных Товаров, либо мотивированный отказ от принятия поставленных Товаров или Акт выявленных недостатков. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных Товаров в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.
4.9. Заказчик обязан провести экспертизу поставленного товара на предмет их соответствия условиям Контракта. Данную экспертизу Заказчик проводит своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации.
4.10. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров, или мотивированного отказа от принятия поставленного товара, или Акта выявленных недостатков Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемого товара или в срок, установленный в указанном Акте выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанные Поставщиком товаро-транспортную накладную, товарную накладную и счет-фактуру (при наличии) или УПД в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленного товара.
4.11. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленного товара, Заказчик принимает поставленный товар и подписывает 2 (два) экземпляра товаро-транспортной накладной, товарной накладной и счета-фактуры (при наличии) или УПД, один из которых направляет Поставщику.

Качество и безопасность товара
5.1. Товар должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной документации. Подтверждением качества и комплектности со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты на Товар, паспорта и прочее, предусмотренные нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ.
5.2. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска, ранее неиспользованным, изготовленным в соответствии со стандартами и параметрами, установленными для данной модели товара, иметь необходимые сертификаты и документы, предусмотренные законодательством РФ, свободным от имущественных прав и претензий третьих лиц.
5.3. Упаковка поставляемых товаров должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, отгрузке и хранении.
5.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

Гарантийные обязательства
6.1.На поставляемый товар Поставщик должен предоставить гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной или УПД.
6.2.В случае выявления, каких-либо дефектов товара Поставщик обязуется в пятидневный срок устранить или заменить некачественный товар.
6.3.В течение гарантийного срока должна быть обеспечена замена некачественного товара.
6.4.Гарантия качества распространяется на все составляющие (комплектующие) товара.

Ответственность сторон
7.1. Споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров сторон, а при невозможности урегулирования споров сторонами они разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.
7.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком), установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.12. В случае отказа Поставщика от уплаты в добровольном порядке сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим Контрактом, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
7.13. Поставщик возмещает Заказчику причиненные убытки в случаях, предусмотренных ГК РФ.
7.14. Убытки взыскиваются сверх суммы неустойки (штрафа, пени).

Основание и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.3. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в письменной форме, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.7. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке, установленном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013. № 44-ФЗ.
8.9. Недействительность одного из условий настоящего Контракта не влечет недействительность Контракта в целом.

Форс-мажор
9.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, а также войны, военных операций, запретительных актов органов законодательной власти, непосредственно влияющих на сроки и условия настоящего Контракта, исполнение обязанностей сторонами отодвигается на срок действия этих обстоятельств.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту в силу причин, указанных в пункте 9.1 настоящего Контракта, должна письменно известить об этом другую сторону в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

Срок действия Контракта, прочие положения

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 августа 2023г., а в части оплаты до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, кроме гарантийных обязательств Поставщика.

10.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении контракта, будут решаться путём переговоров Сторонами, при не достижении соглашения между Сторонами спор по настоящему Контракту подлежит решению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Все претензии по выполнению условий Контракта должны быть заявлены Сторонами в письменной форме и направлены другой Стороне заказным письмом или вручены под расписку.

10.4. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах её рассмотрения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется другой Стороне заказным письмом или вручается под расписку.

10.5. Поставщик возмещает Заказчику причинённые убытки в случае последующих закупок у иных контрагентов. Такие убытки возмещаются в порядке, предусмотренном пунктом 10.6 настоящего Контракта.

10.6. В случае осуществления новой закупки товара с иным контрагентом, Заказчик после заключения Контракта с иными контрагентами направляет Поставщику претензию с требованием возмещения убытков возникших в связи с последующей закупкой у иных контрагентов. К претензии прилагаются копии обосновывающих документов, отсутствующих у Поставщика (исполнителя, подрядчика). Претензия направляется по адресу Поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в разделе 11 Контракта.

В случае возврата претензии с отметкой почтовой (курьерской) службы об истечении срока хранения или невозможности вручения претензии адресату по иной причине, претензия считается полученной с даты проставления почтовой (курьерской) службой соответствующей отметки.

Заказчик вправе передать спор на разрешение Арбитражного суда после получения отказа в удовлетворении претензии или если претензия не удовлетворена в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения, если иной срок удовлетворения не согласован Сторонами при досудебном урегулировании спора. Споры по возмещению убытков возникших в связи с последующей закупкой у иных контрагентов подлежат разрешению Арбитражным судом Ростовской области в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью. Срок рассмотрения сторонами предложений по внесению изменений в условия Контракта в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их получения.

11.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

11.5. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

Приложение «Спецификация».

11. Юридические адреса банков, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 2/1

тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Ростовской области (УТ МВД России по СКФО, л/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60)

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области

г. Ростова-на-Дону

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

Поставщик:

Наименование, юридический и фактический адрес, телефон, e-mail, ИНН, КПП, ОКПО, ОКТМО, банковские реквизиты.

Подписи Сторон:

Заказчик: Поставщик:

Подпись:_____________/ И.О.Ф./ Подпись:_____________/И.О.Ф./

Приложение к Контракту №________

от «____» ________2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закупку расходных материалов для производства экспертиз, исследований и других процессуальных действий для УТ МВД России по СКФО, в рамках государственного оборонного заказа

- Посмотреть таблицу с данными

ВСЕГО: Цена Контракта составляет: ______ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% (______) рублей ___ копеек (или НДС не предусмотрен, с обязательным указанием основания освобождения Поставщика от уплаты НДС).

Подписи Сторон:

Заказчик: Поставщик:

Подпись:_____________/ И.О.Ф./ Подпись:_____________/И.О.Ф./