Тендер - Углекислый газ №241932688

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Договор_поставки_образец ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № __

г. Махачкала «___» ________ 2022 г.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Дагестан», именуемое (-ой) в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Магомедова Магомеда Пахутаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________ действующего на основании ________ с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять Заказчику _________________________ (далее – Товар) в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Договор.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Товар должен быть поставлен в течение суток по заявке от Заказчика с момента заключения настоящего Договора.

2.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки товара.

2.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и (или) за свой счет.

2.4. Товар, поставляемый Поставщиком Государственному заказчику, должен соответствовать техническим характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.5. Моментом исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается момент подписания Акта приема-передачи товара (приложение № 2 к Договору).

2.6. Заказчик в момент приема товара проверяет его на соответствие запрашиваемому качеству, количеству и комплектности. Качество и комплектность Товара должны соответствовать комплектации завода изготовителя и требованиям Заказчика, удостоверяется паспортом, сертификатами соответствия и другими документами, предусмотренными действующим законодательством для поставок данных товаров. Указанные документы передаются Заказчику вместе с Товаром. В случае такого соответствия Заказчик подписывает накладные и иные необходимые документы.

2.7. По итогам приема товара (и сопутствующих работ) при наличии документов, указанных в настоящем Договоре, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара (и сопутствующих работ) Заказчик подписывает акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к договору) в 2-х (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

2.8. Риск случайной гибели или повреждения (потери, повреждения, утраты) Товара до момента передачи по акту приема-передачи лежит на Поставщике.

2.9. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями.

2.10. Срок годности товара составляет не менее 12 месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента поставки товара.

2.11. На все виды поставленного Товара Поставщик предоставляет Заказчику правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче товара.

2.13. В случае если комиссией либо сторонами будут установлены расхождения по количеству, либо качеству товара, об этом составляется соответствующий акт, в котором указываются недостатки товара. Акт подписывается каждой из сторон и возвращается вместе с Товаром Поставщику для устранения выявленных недостатков.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора, составляет: __________ (______________) рублей.

3.2. Цена Договора включает общую стоимость всех Товаров и сопутствующих услуг, уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг по Договору, НДС (в случае необходимости), уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей (в случае необходимости), в цену Договора также входит стоимость доставки Товара Заказчику.

3.4. Оплата производится безналичным расчетом в течение 30-ти рабочих дней после получения товара по качеству, количеству, и наименованию, согласно условий заключенного Договора, на основании счета, счет-фактуры (при наличии), товарной накладной и Акта приемки-передачи товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.5. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков Товара;

4.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ;

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям и на условиях, установленных Договором;

4.2.2. Контролировать исполнение Поставщиком Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;

4.2.3. Соблюдать в ходе исполнения Договора требования нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.3. Поставщик имеет право:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара на условиях, установленных Договором;

4.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить Товар, по качеству, количеству и цене в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Договору), путем его передачи Заказчику на условиях, установленных Договором.

4.4.2. Обеспечить соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Договором;

4.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Товара, в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет;

4.4.4. Предоставлять по требованию Государственного заказчика отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Договором, а также иную информацию о ходе поставки Товара;

4.4.5. Согласовывать с Заказчиком перечень сведений, подлежащих передаче иным лицам, связанным с исполнением Договора. Поставщик без согласования с Государственным заказчиком не имеет права распоряжаться сведениями, ставшими ему известными при исполнении Договора;

4.4.6. Предоставить Заказчику все товарно–транспортные (сопроводительные) документы, требуемые законодательством РФ, документы, регламентирующие качество Товара и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности;

4.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Абонент направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени, штрафа). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.3. Выплата Поставщиком неустойки Абоненту не препятствует предъявлению к нему Абонентом требований о возмещении убытков и не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. Превышения Поставщиком объемов и стоимости выполняемых работ, происшедшие по вине Поставщика, оплачиваются за счет Поставщика.

5.5. В случае просрочки исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Государственным Абонентом обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Абонентом обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

5.6. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 5.7 - 5.11 настоящей главы, в виде процента цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа).

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде процента, определяемой в 10 процентов цены Договора (этапа).

5.8 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

5.9. За каждый факт неисполнения Абонентом обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Абонентом обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.12. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ФОРС – МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и вновь принятые нормативные акты государственных органов, действия органов или должностных лиц государства, возникшие после заключения настоящего Договора и препятствующие его выполнению, сроки выполнения обязательств Сторонами отодвигаются соразмерно сроку действия таких обстоятельств, но не более чем на 3 месяца, по истечении которых действие настоящего Договора досрочно прекращается.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1, каждая сторона должна в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должны содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до 31.12.2022 г.

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, а также обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешатся путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5-ти календарных дней с даты ее получения. Документы, направленные по факсу и электронной почте, считаются действительными, если они позволяют идентифицировать отправителя.

8.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Дагестан.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими Сторонами или надлежаще уполномоченными на от представителей Сторон.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

9.3. Все уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего Договора должны направляться в письменной форме с уведомлением о вручении и описью вложения.

9.4.В течении срока действия настоящего оговора, а также в течение 12 месяцев после его прекращения Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате совместной деятельности, равно как и не должны недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с другом.

9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

9.6. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора при его исполнении, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. К настоящему Договору прилагается Спецификация (Приложение №1 к Договору), являющаяся его неотъемлемой частью.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К договору №______ от ________________ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований __ (____), на сумму ___________(________________) рублей 00 копеек, НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № __ от «__» ________2022 г.

Акт приема-передачи товара по Договору

от "___" ________ 2022 г. № __

- Посмотреть таблицу с данными

1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами Договора от "___" _______ 20___ г. N_____ (далее - Договор) Поставщик передал, а Заказчик принял следующие товары (далее - товар):

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Данные, которые имеют значение для установления соответствия товара условиям Договора, например информация о стране происхождения товара, товарном знаке.

1.1. Поставленный товар, указанный в п. 1 настоящего акта, по комплектности, ассортименту, качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Договором.

1.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

2. В ходе приемки товара Заказчик:

- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование;

- установил соответствие характеристик поставленного товара характеристикам, указанным в Договоре;

3. В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков товара после подписания настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные Договором.

4. Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком товара, поставленного по Договору.

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах одинакового содержания - по одному для каждой из Сторон.

От Заказчика

_______________ / Кадиев Р.М../

подпись Ф.И.О.

_______________ / Омаров К.Ш./

подпись Ф.И.О.

_______________ / Савочкина В.М./

подпись Ф.И.О.

_______________ / Дубухова Р.А./

подпись Ф.И.О.

_______________ / Урдуханова Н.М./

подпись Ф.И.О.

_______________ / Омарова А.А./

подпись Ф.И.О.

_______________ / Магомедова К.Ю./

подпись Ф.И.О

- Посмотреть таблицу с данными