Тендер - в целях капитального ремонта поставка краски эмали ПФ-115 №241882408

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• извещение.краска.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть08 Извещение о проведении электронного аукциона от 20.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000015

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, пр. Мира, 193

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 51988.20 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

519.88 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносят на банковский счет, открытый в банке, включенном в перечень, который Правительство утвердило в распоряжении от 13.07.2018 № 1451-р.

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств любым из двух способов: 1) внесение денежных средств на счет заказчика. Получатель: ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 Cчет №:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть КОД 0002 Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств; 2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 нмц 20.03

Проект контракта

1 проект контр.краска

Описание объекта закупки

1 тех задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 треб. 3

Дополнительная информация и документы

1 извещение.краска

тех_заданиеxx

Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

№ ____ от « ____» ___________ 2023 г.

Описание товара

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантированный срок хранения - не менее 8 месяцев на момент подписания документа о приемке товара.

Товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов и условий, что при поставке должно быть подтверждено сертификатами соответствия.Товар должен быть новым, сертифицированным, не бывшим в употреблении, серийно выпускаемым, отражающим последние модификации конструкций и материалов.

Качество товара должно соответствовать установленным требованиям ГОСТ качества к данным изделиям, нормативно-технической документации (сертификатам и паспортам качества, регистрационным удостоверениям и другим документам, подтверждающим качество данного вида товара).

Требования к безопасности товара:

Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства РФ, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации, техническим требованиям, техническим условиям и др. нормативно-технической документации.

Требования к упаковке товара:

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации.

Место доставки поставляемого товара: до склада Государственного заказчика, расположенного по адресу: г. Южно – Сахалинск пр. Мира 193, в течение рабочего времени с 8-00 до 17-00, обед▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13.00.

Сроки поставки товара – до 01.06.2023 года с момента заключения государственного контракта.

­¬æ_20.03

проект_контр.краскаxx Приложение № 4

Государственный контракт

г. Южно-Сахалинск « » ____________ 2023 года

______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующий на основании ______________________, с одной стороны, и федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области» (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице врио начальника Чабанова Эдуарда Олеговича, действующего на основании Приказа УФСИН России по Сахалинской области № 52-к от 01.02.2023 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом __________________ от « » __________ 2022 года № ____ (изв._____, идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, заключили настоящий Государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику для проведения капитального ремонта камер режимного корпуса: Эмаль ПФ -115 коричневая – 100 кг., Эмаль ПФ -115 белая – 20 кг., Эмаль ПФ -115 серая- 100 кг. далее товар в количестве, по цене, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату Товара согласно условиям Контракта. 1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение N 2 к настоящему Контракту). качественные характеристики Товара установлены в (Приложение N 1 к настоящему Контракту).

1.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели Товара или случайного его повреждения переходит на Государственного заказчика в момент приёмки Товара от Поставщика на складе Заказчика.

1.4. Страна происхождения товара: Российская Федерация.

Права и обязанности Сторон

2.1.Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом) в соответствии с условиями раздела 6 Контракта.

2.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту,
на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного Заказчика, условиям Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.4. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 8 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара фактически поставленного на момент расторжения Контракта при условии отсутствия претензий по его качеству на основании подписанных Поставщиком
и Государственным заказчиком структурированного документа о приемке товара, сформированного с использованием Единой информационной системе (далее – ЕИС).

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.1.8. «Соблюдать требования завода-изготовителя, изложенные эксплуатационной документации Товара».

2.2.Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями раздела 6 Контракта.

2.2.4. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.

2.2.5. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Контрактом отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

2.2.6. В соответствии с условиями Контракта в период гарантийного срока требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах и в настоящем Контракте.

2.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных
и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта.

2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной
в пункте 5.3. Контракта.

2.3.6. Передать платежные и иные документы в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5.3. Контракта.

2.3.7. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара в порядке
и сроки, предусмотренные разделом 7 Контракта.

2.3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по Контракту возвратить сумму авансового платежа (в случае, если выплата авансового платежа была предусмотрена по условиям Контракта) и возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта,
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплаты, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.4.2. Требовать уплату неустойки (пеней, штрафа) в соответствии с условиями раздела
8 Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 10 Контракта.

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1.Цена Контракта составляет рубля копеек, НДС если облагается, и включает в себя стоимость товара, услуги по погрузке и разгрузке товара, расходы по доставке товара до Государственного заказчика, все подлежащие уплате налоги и сборы, а также другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена единицы товара указана в ведомости поставки (приложение №1).

3.2.Сумма настоящего контракта, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Ферации Государственным заказчиком.

3.3.Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

3.4.Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных на 2023 год из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 Контракта.

3..5Оплата товара, поставленного в адрес Государственного заказчика, указанного в ведомости поставки (Приложение №1) производится, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания «Государственным заказчиком» документов о приемке товара. «Поставщик» вместе с товаром Государственному заказчику документы: счет-фактуру и товарную накладную либо универсально передаточный документ, декларации или сертификаты соответствия (или их копии), либо другие документы, подтверждающие качество поставленного товара.

3.6.Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Государственного заказчика».

3.7.В случае изменения банковских реквизитов «Поставщик» обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом «Государственному заказчику» с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно,
если оно оформлено в виде информационного письма, заверенного печатью «Поставщика».
В противном случае все риски, связанные с перечислением «Государственным заказчиком» денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет «Поставщик».

4.Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств

4.1.Размер обеспечения исполнения Государственного Контракта составляет 5% от цены контракта и составляет.

4.2.«Поставщик» может предоставить взамен обеспечения контракта информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиком и подтверждающей исполнение такими участниками (без учета правопреемства) в течении трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

4.3.«Поставщик» предоставляет «Государственному заказчику» обеспечение исполнения Контракта одним из следующих способов:

- предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

4.4. В ходе исполнения Контракта «Поставщик» вправе предоставить «Государственному заказчику» обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

4.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются «Поставщику» в течение 15 (пятнадцати) дней после надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

4.6. «Государственный заказчик» вправе принять решение о невозвращении обеспечения исполнения Контракта «Поставщику» в случае:

поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества;

отказа Поставщика произвести устранение недостатков допущенных

при поставке товара;

нарушения и/или невыполнения Поставщиком гарантийных обязательств, установленных в настоящем Контракте;

в случае начисления неустойки в виде штрафа либо пени;

в случае принятия Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе
от исполнения контракта в связи с нарушением его условий Поставщиком.

4.7. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть денежных средств в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, возвращается «Поставщиком» в течение 10 (десяти) дней после предоставления Государственному заказчику заявления от Поставщика об уменьшении размера обеспечения исполнения контракта.

4.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч.7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сроки и порядок поставки товара

5.1.Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Государственному заказчику путем доставки и отгрузки его в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1).

5.2.Поставка товара осуществляется одной партией до 01.06.2023 г. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Государственному заказчику относящуюся к Товару документацию:

счет-фактуру и товарную накладную, оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика), либо универсальный передаточный документ, с печатью Поставщика;

документ, подтверждающий качество поставляемого товара, оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.3.В случае, когда документы, указанные в пункте 5.3. Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным, то есть обязательства Поставщика по поставке товара по Контракту считаются не исполнены. Однако отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара.
В этом случае составляется акт о фактическом наличии товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют. Срок предоставления Поставщиком недостающих документов 5 (пять) календарных дней с момента получения акта Поставщиком.

5.4.Срок приемки товара Заказчиком не может превышать 10 рабочих дней. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.5.Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство
по поставке товара, в соответствии с пунктом 5.2. Контракта.

5.6.Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Поставщиком товарной накладной либо универсального передаточного документа без замечаний.

5.7. Стороны по настоящему Государственному контракту используют электронный документооборот при приемке товара. При электронном документообороте по приемке товаров, сформированных с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее ЭДО) стороны используют квалифицированную электронную цифровую подпись (далее ЭЦП), что предполагает получение Сторонами сертификатов ключа проверки ЭЦП в аккредитованном удостоверяющем центре, в соответствии с положениями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронные документы, отправляемые Стороной по средствам ЭДО, подписываются квалифицированной электронной цифровой подписью.

5.8. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной ЭЦП лицами, имеющими права действовать от имени сторон, в ЕИС.

6. Качество Товара

6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.

6.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

6.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

6.4. В течение шести месяцев с момента поставки Товара, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 10 (десяти) календарных/рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика. В данный срок не входит время, затраченное на транспортировку Товара.

6.5.В случае если по результатам экспертизы, указанной в пункте 3.4 раздела 3 настоящего Контракта, выявлено нарушение условий настоящего Контракта в части качества и безопасности Товара и (или) установлен факт фальсификации Товара, Поставщик осуществляет поставку Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям безопасности в объеме партии Товара, поставленного Заказчику, образец из которой был исследован в рамках указанной экспертизы.

Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

7.2.В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Товара, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.3.За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа в сумме 1000 (одной тысячи) рублей.

7.4.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе нарушения сроков поставки, нарушения срока замены некачественного товара, предусмотренного разделом 7 Контракта, просрочки исполнения иных обязательств), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1% от цены контракта, но не менее 1000 (одной тысячи) рублей и не более 5000 (пяти тысяч) рублей, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча ) рублей.

7.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 банковских дней со дня направления требования.

7.12.В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.13.Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

7.14.Заказчик списывает неустойку (штраф, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 в редакции Постановления Правительства РФ от 23.03.2022 № 439. (дополнили статью 34 Закона № 44-ФЗ новой частью 9.1)

8.Форс-мажорные обстоятельства

8.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3.По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4.Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5.Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Изменение, расторжение Контракта

9.1.Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2.Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом объема, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное отделения первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

9.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) количества товара, предусмотренного Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации от 28.11.2013 №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи
с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

9.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.5. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде информационного письма, заверенного печатью Поставщика, за исключением изменений, предусмотренных п. 13.3. Контракта.

9.6. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.7. Государственный заказчик вправе принимать решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:.Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

-Неоднократного нарушения сроков поставки товара.

9.8.Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно, в случаях неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

9.9. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9.10.Заказчик вправе изменить любые существенные условия контракта по части 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ (только после согласования с региональным органом власти и только при наличии причинно-следственной связи с санкциями).

9.11.Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров

10.1.Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Сахалинской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2.Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии одной из сторон, является обязательным. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Срок действия контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2023 года, а в части исполнения гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

Прочие условия

12.1.Государственный контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика. Контракт распечатан в одном экземпляре для Заказчика.

12.2.При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3.В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде информационного письма, заверенного печатью Поставщика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

12.4.Дополнительные соглашения к контракту переданные посредством использования электронной или иной связи имеют юридическую силу до получения оригиналов.

12.5.В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней, с даты такого изменения, в виде информационного письма с подписью руководителя и печатью.

12.6.В случае перемены Государственного заказчика по Государственному контракту права и обязанности Государственного заказчика по такому Государственному контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

Антикоррупционная оговорка

13.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Государственному контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Государственного контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. Государственного контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

13.4.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. Государственного контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.5.После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.6.В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 13.1. настоящего Государственного контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Государственного контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

Юридические адреса и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

№ от « ____» ________ 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставщик – ______________________

Государственный заказчик – ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской области

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик __________ __________ Гос. заказчик _____________________

М.П. М.П.

Приложение № 2

к государственному контракту

№ от 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Поставщик __________ __________ Гос. заказчик _____________________

Приложение № 3

к государственному контракту

№__________от 2023 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по государственному контракту от «____» ____ 2023 г.

№ ____

г. Южно-Сахалинск «___» __________ 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О.

представителя), с одной стороны и представитель Государственного заказчика в лице

(должность, Ф.И.О. представителя), с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта Поставщик поставил, а Государственный заказчик в лице Грузополучателя принял и оприходовал Товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

образец

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ______ № _______;

счет-фактура от _______ № _______;

счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара ___________________________

Настоящий Акт составлен и подписан: Поставщиком, и Государственным поставщиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

Подписи сторон по Контракту

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик __________ __________ Гос. заказчик _____________________

М.П. М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

полковник внутренней службы И.В. Шидловская

Главный бухгалтер

подполковник внутренней службы Н.В. Остапенко

Старший юрисконсульт

майор внутренней службы В.А. Ефименко

треб._3_ Направляю допсоглашение на расторжение контракта

Приложение № 3

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению.

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных впунктах 2 и3 части 3 статьи 104 настоящего Федерального закона, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель)(в целях определения соответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом закупки, будет рассматриваться выписка из единого государственного реестра юридических лиц);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотреннойчастью 2 статьи 29 настоящего Федерального закона (если участник закупки является такой организацией);

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренногочастью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона;

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленнымпунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии счастями 2 и2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленнымпунктами 3 -5,7 -11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положенийч.2 ст.43Закона № 44-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара;

3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренногоп. 4 ч. 1 ст.43Закона № 44-ФЗ;

4) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии сч. 3 и4 ст.14 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

- информация о товаре, предусмотреннаяподпунктами "а" и"б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотреннаяподпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

5) Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением указанных, не допускается.

6) Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

7) Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Инструкция по заполнению заявки

на участие в электронном аукционе

Участник закупки предоставляет в составе заявки документы и информацию, указанные в настоящем Приложении с учетом информации, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

Порядок подачи и отзыва заявки на участие в закупке определен статьей 43 Закона № 44-ФЗ.

При оформлении заявки участникам закупки следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

При указании характеристик товара, предлагаемого участником закупки к поставке, необходимо указать характеристики предлагаемого к поставке товара, соответствующие показателям, установленным в Приложении №1 Техническое задание (описание объекта закупки) к извещению об электронном аукционе, руководствуясь нижеизложенным:

- заявка и все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации.

- документы рекомендуется подавать в общеупотребимом формате (, x, .rtf, .xls, .xlsx), напечатанные общеупотребимым шрифтом (TimesNewRoman,Arial,Verdana,Calibri) размером не менее 10 и не более 14 кегля. Копии документов должны быть представлены полностью, включая копии оборотных сторон и обязательных приложений. Указанные требования не являются требованиями к оформлению заявки и установлены только для возможности прочтения заявки заказчиком.

- в заявке участнику рекомендуется указывать применяемую им форму налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД и т.д.) для правильного указания Заказчиком цены контракта.

При закупке заказчиком товара или работ/услуг для выполнения/оказания которых используется товар, в заявке участник должен также:

- указать товарный знак (при наличии). При указании товарных знаков участнику необходимо исключать их сопровождение словами «или эквивалент»;

- указать конкретные показатели товара, соответствующие требованиям извещения. Значения показателей, которые не могут изменяться, участник оставляет без изменений, дублируя в своей заявке. Максимальные и (или) минимальные значения показателей участник должен в своей заявке конкретизировать. Конкретные показатели товара, изложенные в заявке, должны быть однозначными, полными и не допускающими двусмысленного толкования.

- предоставляемые участником закупки сведения, за исключением случаев, предусмотренных документами закупки об электронном аукционе, не должны сопровождаться словами (с учетом всех форм) «эквивалент», «аналог», «типа», «не ниже», «должен быть», «должен иметь», «должен соответствовать», «или», «либо», «от», «до» и подобными по смыслу словами, в сочетании с которыми представленные участником закупки сведения (наименование показателей и их значения) могут пониматься как неоднозначные (неконкретные), приводят к разночтениям или двусмысленному толкованию, то есть должны быть конкретными. Не допускается при заполнении сведений вместо указания значения показателя товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением случаев, если это предусмотрено документами закупки об электронном аукционе. Остаточный или гарантийный срок, срок годности указывается участником на момент поставки, должен составлять не менее срока, указанного в описании объекта закупки, и может содержать слова «не менее», (например, «не менее 18 месяцев»). Не допускается вместо конкретных показателей указывать диапазон значений из технических регламентов, стандартов и т.п.

Если показатели с диапазонными характеристиками (например, «не менее», «не более», «+/-», дефисом и т.п.) не подлежат изменению согласно инструкций к применению, иных документов на товар, участник указывает показатели с диапазонными характеристиками, которые в данном случае признаются конкретными. В таких случаях участнику рекомендуется прикладывать соответствующие документы на товар, инструкции и т.п., либо указывать точные наименования товара, производителя, реквизиты инструкции, регистрационного удостоверения и др. общедоступных документов на товар для проверки.

Кроме того, в заявке должно быть указанонаименование страны происхождения товара. Страну происхождения товара рекомендуется указывать в заявке согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник закупки.

Заявка на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается государственный контракт

В случае, если в заявке на участие в электронном аукционе участником закупки не предоставлена информация, предусмотренная статьей 43 Закона № 44-ФЗ, предоставлена недостоверная информация, информация не соответствующая требованиям документов об электронном аукционе, такая заявка отклоняется при рассмотрении заявок комиссией по осуществлению закупок.

Заявка с двусмысленными, неконкретными или неполными формулировками означает, что участник не дал согласие на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ на условиях, предусмотренных извещением о проведении электронного аукциона.

Заместитель начальника

полковник внутренней службы И.В. Шидловская

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение о проведении электронного аукциона на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Условия контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к участникам электронного аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

Заявки на участие в электронном аукционе

- Посмотреть таблицу с данными

Информация об электронном аукционе

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об электронном аукционе содержит следующие электронные документы:

Приложение 1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.

Приложение 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем.

Приложение 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению.

Приложение 4. Проект контракта.

- Посмотреть таблицу с даннымиЭлектронный_документ,_полученный_из_внешней_системы

Протокол подачи ценовых предложений

Сведения об электронном аукционе

Номер закупки:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(редакция 1)

Наименование закупки:

в целях капитального ремонта поставка краски

эмали ПФ-115

Организатор:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Начальная (максимальная) цена

контракта:

51 988,20 руб.

Текущее снижение начальной

(максимальной) цены:

0,50%

Валюта:

Российский рубль

Место проведения аукциона:

http://www.rts-tender.ru

Дата и время начала аукциона:

28.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 (по московскому времени)

Дата и время окончания аукциона:

28.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:14 (по московскому времени)

Сведения о поданных ценовых предложениях участника закупки

Порядковый

номер заявки,

присвоенный

оператором

1

2

Идентификац

ионный

номер заявки,

присвоенный

оператором

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ценовое

предложение,

поданное

участником закупки

Время подачи

ценового

предложения

Дата и время

подачи заявок

Вид

аукциона

51 728,25 руб.

28.03.2023

06:00:12.068 (по

московскому

времени)

27.03.2023

10:06:10 (по

московскому

времени)

понижение

(нет)

27.03.2023

10:49:16 (по

московскому

времени)

понижение

51 988,20 руб.

Лучшее ценовое предложение участника:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.