Тендер - Поставка Повидон Йода №241689778

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

Приложение_№_3_Обоснование_НМЦ_повидон - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_проведении_аукциона_в_электронной_форме.dox

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № АЭ-28/23

г. Тюмень «17» марта 2023 года

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_к_Извещению_(описание_объекта_закупки) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2 документации о проведении электронного аукциона,

участниками которого, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

№ЕП-28/23

Описание объекта закупки

на поставку для биохимических и бактериологических исследований для нужд отделения клинико-диагностической лаборатории ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8»

- Посмотреть таблицу с данными

* Торговое наименование – предполагает возможность поставки эквивалента.

Сроки поставки: Поставщик обязан произвести поставку товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к договору), с момента заключения договора по 20.12.2023г., исходя из потребности, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Товар поставляется отдельными партиями в соответствии с заявками о получении товара (далее – заявка) Заказчика, направленными Поставщику по адресу электронной почты ответственного лица Поставщика, указанному в Договоре, или иным способом, обеспечивающим фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении.

Отгрузка, доставка, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, находящегося по адресу: г. Тюмень, ул. Ватутина, дом 10б. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» в рабочие дни с 9-16, обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00, заблаговременно уведомив Заказчика.

Приложение_№2_Проект_договора Приложение№2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА Договор № АЭ-13/23 - Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Городская поликлиника № 8», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Смоляренко Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №АЭ-13/23 (протокол №____________от __.___.202_г.), заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны заключили настоящий Договор, в соответствии с условиями которого Поставщик обязуется осуществить поставку ____________ (далее именуемое – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.3. Источник финансирования: средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области, средства от приносящей доход деятельности.

1.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к договору и внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком.

1.5. Заказчик по соглашению с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемого Товара;

2) сроки исполнения обязательств по договору;

3) цену договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый Товар составляет _________________(_____________________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС ___________копеек.

(В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать: НДС не облагается на основании...)

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена на товар включает в себя стоимость упаковки, стоимость маркировки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость всех затрат, связанных с доставкой товара до места поставки товара, страховые расходы, связанные с исполнением договора, а также налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством РФ.

2.3. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: оплата по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Оплата Заказчиком производится при наличии надлежаще оформленных Поставщиком документов: счетов, счетов-фактур, товарных накладных, акта приема-передачи или универсальный передаточный документ (УПД), оформленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ, условиями настоящего Договора, нормами действующего законодательства РФ.

2.4. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Поставщик гарантирует правильное оформление отгрузочных документов на товар (товарная накладная, счет, счет-фактура или универсальный передаточный документ (УПД)) в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае выявления Заказчиком несоответствий предоставленных документов условиям договора, он вправе не производить оплату товара до момента предоставления Поставщиком документов, оформленных надлежащим образом

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться сертификатами соответствия и (или) декларацией соответствия, иной необходимой документацией на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Перечисленные документы подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.2. Приемка Товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 №П-6, и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 №П-7, в части не противоречащими Гражданскому кодексу Российской Федерации.

3.3. Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ, а импортного товара – международным стандартам упаковки. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация об изделии на русском языке: полное наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, количество изделий в упаковке, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.4. При передаче товара поставщик предоставляет копии сертификата соответствия и (или) (декларацию о соответствии), обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ, заверенные печатью Поставщика. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.5. На момент поставки товара остаточный срок годности должен составлять не менее 70%.

3.6. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству, могут быть заявлены Заказчиком в течение срока годности.

3.7. При обнаружении Заказчиком некачественного товара Поставщик безвозмездно осуществляет замену некачественного товара на качественный в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления о поставке некачественного товара.

3.8. Товар поставляется в комплекте с документацией на русском языке.

3.9. Поставка товара без документации считается ненадлежащей и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.

3.10. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

4.1. Порядок передачи Товара:

4.1.1. Поставщик обязан произвести поставку товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к договору), с момента заключения договора по 20.12.2023г., исходя из потребности, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Товар поставляется отдельными партиями в соответствии с заявками о получении товара (далее – заявка) Заказчика, направленными Поставщику по адресу электронной почты ответственного лица Поставщика, указанному в Договоре, или иным способом, обеспечивающим фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении.

4.1.2. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: соответствующие счета, счета-фактуры, товарные накладные на Товар или универсальный передаточный документ (УПД), копии сертификатов соответствия и (или) декларацию о соответствии, копии регистрационных удостоверений и другие необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, в двух экземплярах.

Приемка товара, экспертиза и подписание документов производится заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента передачи товара.

Отгрузка, доставка, разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, находящегося по адресу: г. Тюмень, ул. Ватутина, дом 10б. ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» в рабочие дни с 9-16, обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-00, заблаговременно уведомив Заказчика.

Лицо ответственное за подачу заявок и прием товара: Петров Иван Сергеевич, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.1.3. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза товаров, предусмотренных Договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров. Для проведения экспертизы эксперты имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Договора. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается уполномоченным лицом Заказчика либо в случае привлечения экспертов – экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

Указанное заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.1.4. Если в результате проведенной экспертизы будет обнаружено несоответствие поставленного товара Поставщиком условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется устранить замечания Заказчика в течение 20 календарных дней с момента их получения.

После устранения зафиксированных разногласий Сторонами подписываются акт приёма-передачи, счета-фактуры и товарные накладные или универсальный передаточный документ (УПД) на Товар в соответствии с настоящим Договором.

4.1.5. Претензии по упаковке, комплектности и внешнему виду принимаются непосредственно при приемке товара.

4.2. Датой поставки Товара считается дата передачи Товара и подписания накладных Заказчиком.

4.3. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от приема и оплаты Товара, путем направления в адрес Поставщика соответствующего уведомления.

4.4. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания накладных Заказчиком.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Договора.

5.3.1. Принять Товар, проверить его комплектность и произвести оплату.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Осуществлять в любое время контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.2.2. Отказаться от приема и оплаты Товара ненадлежащего качества, а также, в случае если поставка Товара совершена с нарушением сроков, установленных настоящим Договором, либо Товар поставлен не в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение №1 к Договору).

5.2.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором и Спецификацией (Приложение №1 к договору).

5.2.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5. 3. Поставщик обязан:

5.3.1. Выполнять требования Договора о порядке, сроках и цене в отношении поставляемого Товара.

5.3.2. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

5.3.3. Поставщик предоставляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар, при условии выполнения действий по поставке Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5. 5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения договора.

6.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ГК РФ и другими нормативно-правовыми документами, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ и срок действия обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, установленный пунктом 4.1.1. настоящего договора, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с ГК РФ и другими нормативно-правовыми документами.

6.3. Размер обеспечения исполнения договора 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шестьдесят пять тысяч семьдесят шесть) рублей 80 копеек.

6.4. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, начальной сумме цен единиц услуги, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений ГК РФ и другими нормативно-правовыми документами.

6.5. В ходе исполнения договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора в следующих порядке и случаях:

- если договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения договора, в ходе исполнения данного договора размер этого обеспечения уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения договора и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр договоров, предусмотренный ГК РФ и другими нормативно-правовыми документами. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров;

- если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с ГК РФ и другими нормативно-правовыми документами договором срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.

6.6. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ГК РФ и другими нормативно-правовыми документами, а также приемки Заказчиком выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

6.7 В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику при наличии оснований, предусмотренных ГК РФ и другими нормативно-правовыми документами, на основании письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика или Заказчиком по своей инициативе в течение 10 рабочих дней с момента исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, и, в том числе подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, при условии отсутствия оснований для удержания сумм из средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, предусмотренных ГК РФ и другими нормативно-правовыми документами, в соответствии с условиями настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.4. За каждый факт просрочки исполнения обязательства, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 1 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 1 млн. рублей до 3 млн. рублей;

7.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

8.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

8.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

9.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.

9.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.

10.2. Претензии по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств должны быть оформлены в письменном виде и подлежат рассмотрению в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии, соблюдение претензионного порядка является обязательным условием предъявления иска по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.

10.3. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

10.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2023 г., а в части оплаты – до полного исполнения обязательств.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.11.1., соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 11.1. контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями данного раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

13.2. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

13.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Заявка».

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № АЭ-26/23 от «____» _________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № АЭ-26/23 от «____»______2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый(ая) _________________!

Настоящей заявкой просим Вас в соответствии с условиями Договора от ____________ № _________ осуществить поставку _____________________:

- Посмотреть таблицу с данными

** таблица спецификации оформляется на основе спецификации к договору

Главный врач ________________ А.М.Смоляренко

Подпись Расшифровка

мп

____________________________ Петров Иван Сергеевич

тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Документация_об_аукционе

УТВЕРЖДАЮ

_________

Главный врач

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8»

А.М. Смоляренко

«17»марта 2023г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № АЭ-28/23 на поставку Повидон Йода для нужд ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8»

Тюмень, 2023

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4
к извещению и документации о проведении аукциона в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Формы документов, установленные в соответствии с Извещением и документацией о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

ФОРМА № 1

Заявка на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть толь субъекты малого и среднего предпринимательства

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________________________________ (полное наименование участника закупки), изучив извещение и документацию о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть толь субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщаем о своем согласии на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме, в том числе:

- на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении и документации о проведении аукциона в электронной форме, на условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении аукциона в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме (в случае, если предметом закупки являются работы или услуги);

- на поставку товара, который указан в извещении и документации о проведении аукциона в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1. статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ содержатся конкретные характеристики товара, в том числе указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении аукциона в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме;

- поставку товара, который указан в извещении и документации о проведении аукциона в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением и документации (в случае, если участник аукциона в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении и документации), на условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении аукциона в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме.

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 2

Декларация о соответствии участника аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, единым требованиям, предъявляемым к участникам закупок

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства ____________________________________________ (наименование участника закупки)обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также подтверждает свое соответствие следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным в извещении и документации о проведении аукциона, участниками которого могут быть толь субъекты малого и среднего предпринимательства и Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город, а именно:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу (сайта, или страницы сайта информационно-телекоммуникационной сети интернет) ______________________________________________________________;

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

ФОРМА № 3

Предложение участника закупки о поставке товара [1]

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

ФОРМА № 4

*Декларация прикладывается, только в том, случае, если товар включен в реестре радиоэлектронной продукции на основании Постановления Правительства от 10 июля 2019 г. N 878.

В случае отсутствия товара в реестре радиоэлектронной продукции,

данные товары, предлагаемые участником закупки,

считаются товарами иностранного происхождения

Декларация о нахождении радиоэлектронной продукции в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции (с указанием номера реестровой записи) [2]

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано усиленной электронной квалифицированной подписью

_____________________________________________________________________________

(ФИО лица, имеющего право действовать от имени участника закупки)

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. ↑

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):г. Тюмень ул. Ватутина 10Б
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.03.2023 по 28.03.2023Место предоставления документации:РТС-Тендер, http://www.rts-tender.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с регламентом площадкиОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется