Тендер - Поставка расходных материалов для ЦИиТ №241255194

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc
• Описание_объекта_закупки.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 15.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000061

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 11100.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В размере 5 % от цены контракта (цены лота). В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения контракта, устанавливается от цены, по которой заключается контракт. Контракт заключается только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается контракт (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде: - безотзывной независимой гарантии (соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.); - внесения денежных средств.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Нести все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение 12 (двенадцати) месяцев, с момента поставки товара, но не менее гарантии, установленной производителем

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств

Размер обеспечения гарантийных обязательств

555.00 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению

в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): - на сумму 555 (пятьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется только после предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств, (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде: - безотзывной независимой гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; - внесения денежных средств. Подтверждение факта , надлежащего обеспечения гарантийных обязательств, является копия платежного поручения (в случае внесения денежных средств), либо копия независимой гарантии отправленная за 5 дней до начала приемки товара, выполнения работ, оказания услуг на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть .

Платежные реквизиты

«Номер расчетного счета» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Номер лицевого счета» См. прилагаемые документы

«БИК» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание_объекта_закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Извещение

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены x

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку расходных материалов для ЦИиТ (очиститель тормозов, очиститель контактов, лезвие)

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантия: 12 месяцев.

Обоснование_НМЦКxx

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ (РАСЧЕТ) НА ОСНОВАНИИ

КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОСТАВЩИКОВ

на поставку расходных материалов для ЦИиТ (очиститель тормозов, очиститель контактов, лезвие)

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контрактаxx

ПРИЕМКА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!!!

ИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть____ (4) КОНТРАКТ №

на поставку расходных материалов для ЦИиТ (очиститель тормозов, очиститель контактов, лезвие) (СМП)

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Екатеринбург «_____» ___________ 2023 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по научной работе Бушуева Сергея Валентиновича, действующего на основании Доверенности № 13д-02 от 08.02.2023 г., с одной стороны, и

___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», совместно действуя на основании результатов размещения заказа в форме запроса котировок в электронной форме по 44-ФЗ, утвержденных Протоколом № от «» 2023 г., заключили настоящий контракт поставки (№_____________) (далее по тексту – контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется осуществить Заказчику поставку расходных материалов для ЦИиТ (очиститель тормозов, очиститель контактов, лезвие) (далее - «товар») в количестве и по цене согласно спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость товара.

1.3. Место доставки: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66.

1.4. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику после поставки товара Поставщиком и подписания Сторонами Акта приема-передачи товара, сформированного на сайте в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в электронной форме и подписанного электронными подписями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2. Стоимость товара и порядок расчетов

2.1. Цена единицы товара и стоимость товара определяются спецификацией (приложение № 1 к настоящему контракту). Стоимость по настоящему контракту составляет ________(_______________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС__________(либо НДС не облагается).

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего Контракта, является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товара, в том числе расходы на тару, упаковку, доставку, разгрузку, вывоз мусора (упаковки) с территории УрГУПС, маркировка, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей для данного вида товаров.

2.5.Источник финансирования: Средства от приносящей доход деятельности: КФО-2; КВР-244; КОСГУ-346; ЦФО-017.

2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронной подписью документа о приемке в ЕИС по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.8. Стоимость товара, подлежащая оплате Заказчиком по настоящему Контракту, подлежит уменьшению путем удержания неустойки (штрафа, пени), убытков, ущерба, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика.

2.9. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренное Контрактом количество Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 20-ти календарных дней с момента заключения контракта.

3.2. В момент поставки Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы на бумажном носителе:

3.2.1. Акт приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение № 2 к Контракту) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

3.2.2. Документ, подтверждающий страну происхождения товара (в случае применения национального режима).

3.3. Поставщик не позднее 1 рабочего дня до даты поставки товара Заказчику формирует и подписывает на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ЕИС) документ о приемке (далее – структурированный документ о приемке), а так же направляет Заказчику в ЕИС приложенные скан копии документов, указанных в настоящем пункте.

После подписания Поставщиком и Заказчиком на бумажном носителе документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Контракта, Заказчик оформляет скан-копии данных документов, которые прикрепляет к структурированному документу о приемке в ЕИС при его подписании и направлении Поставщику в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Контракта.

3.4. Поставщик одновременно с поставкой товара в сроки, указанные в п. 3.1. Контракта, должен передать Заказчику следующие документы на русском языке на бумажном носителе:

3.4.1. документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте), в случае, если гарантийные обязательства предусмотрены Контрактом;

3.4.2. копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.5. Документы о приемке формируются Поставщиком и направляются Заказчику с использованием ЕИС в виде структурированного документа о приемке.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в ЕИС, к которому прилагаются скан-копии документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Контракта, подписанных Поставщиком и Заказчиком.

В случае, если Поставщик не отправил структурированный документ о приемке в ЕИС, то приемка товара Заказчиком (его представителем) не производится.

3.6. Датой поставки Товара считается дата, указанная в структурированном документе о приемке, подписанном обеими Сторонами.

3.7. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), а также другими условиями настоящего Контракта. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации (приложение № 1 к Контракту, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.8. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Эксперты, экспертные организации привлекаются к проведению экспертизы Товара в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.9. Экспертиза Товара на соответствие требованиям, установленным настоящим Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится уполномоченными представителями Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком Товара, а так же отправленного в адрес Заказчика в ЕИС структурированного документа, на экспертизу.

3.10. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.9. настоящего Контракта, подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в ЕИС.

3.11. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (приложение№ 2 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.10 настоящего Контракта.

После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в ЕИС в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.10 настоящего Контракта.

3.12. Со дня подписания структурированного документа о приемке в ЕИС Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

3.13. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в ЕИС.

3.14. В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в ЕИС мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

3.15. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями п.3 настоящего контракта.

4.1.2. Не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика письменно о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение направляется Заказчику одним из способов, указанных в разделе 6 настоящего Контракта.

4.1.3. Не позднее 5-ти календарных дней до начала приемки товара, предоставить Заказчику информацию, о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств в письменном виде одним из способов, указанных в разделе 6 настоящего Контракта, путем направления подтверждающих документов (№___ дата платёжного поручения (в случае перечисления денежных средств, и (или) копию независимой гарантии) для осуществления Заказчиком проверки поступления денежных средств на счет последнего, и (или) проверки независимой гарантии на соответствие закона.

4.1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

4.1.5. Подтвердить качество товара сертификатом соответствия и качественным удостоверением. Товар должен быть произведен в соответствии с ГОСТом.

4.1.6. Нести все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение 12 (двенадцати) месяцев, с момента поставки товара, но не менее гарантии, установленной производителем. Гарантийное облуживание должно включать в себя выезд специалиста в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления заявки Заказчика, по месту поставки товара, указанного в п. 1.3. Контракта, и включать в себя вывоз, ремонт или замену вышедших из строя элементов конструкций за счет Поставщика. В случае невыполнения требования Заказчика в части вывоза, ремонта или замены дефектного товара, Заказчик вправе приобрести товары надлежащего качества у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

4.1.7. Вывезти товар, не принятый Заказчиком по качеству, сроку годности, наличию дефектов и брака и находящийся на ответственном хранении у Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней после письменного уведомления Заказчика об этом Поставщика. При этом Заказчик, осуществляющий ответственное хранение товара в соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать от Поставщика возмещения понесенных расходов, в связи с принятием товара на ответственное хранение.

4.1.8. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в период действия законодательных актов по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) соблюдать требования по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

4.1.9. В случае изменения расчетного счета в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным сторонами акта приема-передачи товара.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Произвести оплату в соответствии с п. 2.4 настоящего Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству и срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

4.4.2. Требовать от Поставщика передачи недостающей или замены отчетной документации.

4.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении проверки исполнения Поставщиком обязательств и представленной Поставщиком отчетной документации.

4.4.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара.

4.4.5. Не осуществлять приемку товара, в случае, если Поставщик заблаговременно (не позднее 5-ти календарных дней) и (или) вообще не подтвердил обеспечение исполнения контракта в части гарантийных обязательств (перечисление на расчетный счет Заказчика обеспечение гарантийных обязательств и (или) не предоставил независимую гарантию, подтверждающую обеспечение гарантийных обязательств).

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.7.1. В случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 4.4.7 Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, порядок расторжения регулируется Сторонами на основании ч. 12.1. ст. 95 Федерального Закона № 44-ФЗ.

4.5. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочное исполнение обязательств по Контракту.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штраф и пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемый в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку (штраф и пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 5.5 Контракта.

5.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в определенном постановлением № 1042, порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

5.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

5.8. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

5.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контрактом.

6. Порядок обмена юридически значимыми сообщениями

6.1. Стороны настоящего контракта обязуются производить обмен юридически значимыми сообщениями (далее - «сообщения»), определенными ст. 165.1 ГК РФ, по следующим реквизитам:

Для Поставщика:

- адрес (местонахождения):________________________________________________________;

- адрес для почтовых отправлений:___________________________________________;

- телефон:___________________________________________;

- адрес электронной почты:_____________________________.

Для Заказчика:

- адрес (местонахождения):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66;

- адрес для почтовых отправлений:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66;

- телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьШумилов Игорь Андреевич;

- адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6.2. Стороны по выбору обмениваются сообщениями посредством почтовой, телефонной, факсимильной, телеграфной, электронной (с использованием электронного почтового ящика) связи, курьером или переданы лично по приведенным в п. 6.1. настоящего контракта адресам.

Для претензий в рамках исполнения обязательств по контракту способ передачи предусмотрен ч. 16. ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.3. Сообщения, отправленные посредством почтовой связи, отправляются заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении ее адресату. Сообщение считается доставленным при возврате отправителю уведомления с отметкой о получении корреспонденции адресатом, а также в случае возврата корреспонденции с отметкой «Истек срок хранения».

6.4. При передаче Стороной сообщения с использованием телефонной связи сообщение считается доставленным при его получении представителем второй Стороны. Стороной-отправителем в письменной форме составляется телефонограмма, в которой указываются время, дата, текст сообщения, должность, Ф. И. О., подпись лица, передавшего сообщение, а также должность, Ф. И. О. лица, принявшего сообщение.

6.5. Сообщение, отправленное посредством факсимильной связи, считается принятым адресатом при наличии отчета о передаче соответствующего факса, выводимого факсимильным аппаратом отправителя.

6.6. Сообщение, отправленное курьером или лично, считается принятым адресатом при наличии отметки о его доставке и получении представителем Стороны получателя.

6.7. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в иных случаях, если оно поступило Стороне, которой оно было направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

6.8. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

6.9. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила.

6.10. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в настоящем разделе, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения направить другой Стороне дополнительное соглашение о внесении изменений в контракт с указанием новых реквизитов.

На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации, включая информацию об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия возникшими при условии доставки сообщений по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, срок исполнения Сторонами обязательств по контракту отодвигается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3 .Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

7.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 3-х месяцев Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту либо иным образом вытекающих из контракта, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны - отправителя претензии.

8.2. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью неудовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

8.3. В случае невозможности обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в соответствии с ч. 16 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ претензии могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) - при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

— заказным письмом с уведомлением по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

8.4. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо
Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, споры подлежат
разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

9. Соблюдение антикоррупционного законодательства

9.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

(a) Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции».

(b) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

9.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лип предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить, и получения взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды) в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

9.3. При выявлении одной из Сторон случаев личной заинтересованности аффилированных лиц или работников Сторон, приводящей или могущей привести к конфликту интересов той или иной стороны настоящего контракта, она обязуется в письменной форме уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11. Срок действия контракта и другие условия

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.3. Уступка прав требования по настоящему контракту Поставщиком осуществляется только с согласия Заказчика при соответствии правопреемника требованиям, установленных законодательством Российской Федерации.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Настоящий Контракт заключается после предоставления Поставщиком документа, подтверждающего предоставление обеспечения Контракта Заказчику.

12.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств определяется Поставщиком самостоятельно.

12.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается 5 % от цены Контракта и составляет _______ (_____________) рублей __________ копеек.

12.4.1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(четыре тысячи семьсот семьдесят) руб. 42 коп., и включает в себя обязательства Поставщика в период гарантийного срока по поставленному товару.

12.5. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, определяется Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

При предоставлении Поставщиком независимой гарантии, обеспечивающее гарантийные обязательства, срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия гарантийных обязательств не менее чем на один месяц истечения гарантийных обязательств.

12.6. В случае если Поставщиком является казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

12.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.8. В случае надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения настоящего Контракта, возвращаются Поставщику в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

12.8.1. Заказчик вправе удержать сумму внесенных денежных средств или их часть, обеспечивающих исполнение настоящего контракта, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контракта Поставщиком, а также в случае расторжения настоящего контракта, одностороннего отказа от исполнения настоящего контракта.

12.8.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по Контракту, расторжения Контракта, одностороннего отказа от его исполнения, повлекших убытки Заказчика:

- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств, то указанные средства возвращаются Поставщику соразмерно выполненным надлежащим образом обязательствам по Контракту.

- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств соразмерно выполненным надлежащим образом обязательствам по Контракту.

12.8.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Заказчиком Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком гарантийных обязательств по контракту, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня окончания срока действия гарантийных обязательств.

В случае если в период гарантийных обязательств, Поставщик не выполняет своих обязательств, то обеспечение гарантийных обязательств Поставщику не возвращается.

12.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у гаранта, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Контракта.

12.10. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в пункте 12.4 настоящего Контракта, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого Поставщика, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 12.4 настоящего Контракта.

К информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение Поставщиком в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней).

При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

12.11. Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с Поставщиком, которым предложена цена Контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, не допускается.

12.12. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений пункта 12.10 настоящего Контракта, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация предоставляется Поставщиком до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту №

от «____» __________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку расходных материалов для ЦИиТ (очиститель тормозов, очиститель контактов, лезвие)

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к контракту №

от «____» ____________ 2023 г.

г. Екатеринбург

А К Т №___

приема – передачи расходных материалов для ЦИиТ (очиститель тормозов, очиститель контактов, лезвие) по контракту № __________

Ответственное за приемку лицо от Заказчика ФГБОУ ВО УрГУПС назначенное приказом от «____»__________20_____года №__________________: _________________________

Представитель от Поставщика – (Организация, должность, ФИО) ________________________________

составили настоящий Акт приема-передачи товара (далее – Акт) по Контракту на поставку расходных материалов для ЦИиТ (очиститель тормозов, очиститель контактов, лезвие) № ________________от «___»______________20____г. (далее – Контракт).

- Обеспечение гарантийных обязательств подтверждено п/п №__ от «___» _____2023 года либо независимой гарантией №___ от «___»_____ 2023 года.

1.Во исполнение Контракта в период с «___»______________20____г. по «___»______________20____г.

составили настоящий акт о нижеследующем:

Товар соответствует нормативным требованиям и другим условиям Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

При поставке товара, Поставщик вместе с товаром предоставляет документы подтверждающие соответствие продукции требованиям установленным:

- Приказом Министерства финансов РФ от 04.06.2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (если это предусмотрено законодательством).

- Постановлением Правительства РФ №617 от 30.04.2020 года «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2. Качество поставленного товара соответствует (не соответствует) требованиям контракта. Поставленный товар принимается (не принимается).

3. Недостатки поставленного товара выявлены (не выявлены) (с указанием недостатков)___________________________________________________________________________

4. Стоимость по контракту составляет __________________________________________________________руб.

Сумма неустойки (пени, штрафа) составляет ___________________________________________________руб.

Основания применения неустойки (пени, штрафа) _________________________________________

Итоговая сумма, подлежащая оплате составляет ________________________________________________ руб.

5. Поставщик передает по акту приема-передачи Заказчику: ____________________________________________.

6. После подписания настоящего акта без разногласий товары, по контракту считаются принятыми.

Представитель Заказчика в едином лице ______________________ /__________________________/

Представитель от Поставщика ______________________/___________________/

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ № 34-ЗК

о проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку расходных материалов для ЦИиТ (очиститель тормозов, очиститель контактов, лезвие) (СМП)

г. Екатеринбург « 15 » марта 2023 г.

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» г. Екатеринбург (далее – «Заказчик»)

- Посмотреть таблицу с данными

2.Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – проведение запроса котировок в электронной форме.

Идентификационный код закупки :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме подаются только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) по адресу электронной площадки в сети «Интернет»: http//www.sberbank-ast.ru.

4. Начальная (максимальная) цена контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одиннадцать тысяч сто) руб. 00 коп.

Данные, используемые в расчетах НМЦК, приведены в приложении № 1 к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

5. Источник финансирования заказа: средства от приносящей доход деятельности.

6. Преимущества, предоставляемые заказчиком:

а) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;

б) организациям инвалидов;

в)субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.

- Согласно статье 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" к участию в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) допускаются только субъекты малого предпринимательства (СМП), социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО).

7. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

- Согласно статье 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" к участию в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) допускаются только субъекты малого предпринимательства (СМП), социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО).

8. Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

Установлены ограничения допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, согласно Постановлению Правительства РФ № 617 от 30.04.2020 года:

- при осуществлении закупок отдельных видов промышленных товаров, включенных в перечень, заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза) (далее - заявки), при условии, что на участие в закупке подана одна (или более) заявка, удовлетворяющая требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрена документация о закупке), которая одновременно:

а) содержат предложения о поставке отдельных видов промышленных товаров, страной происхождения которых являются только государства - члены Евразийского экономического союза;

б) не содержат предложений о поставке одного и того же вида промышленного товара одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении заявок.

В случае если заявка не отклоняется в соответствии с ограничениями, установленными настоящим постановлением, применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Подтверждением страны происхождения отдельных видов промышленных товаров является одно из следующих условий:

а) указание номеров реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (далее - реестр российской промышленной продукции), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (далее - совокупное количество баллов);

б) указание номеров реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение на территории государств - членов Евразийского экономического союза технологических операций (условий), если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов);

Подтверждением страны происхождения товаров, указанных в перечне, является указание (декларирование) участником закупки в составе заявки номеров реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при наличии).

Номера реестровых записей и совокупное количество баллов (при наличии) о поставляемом товаре включаются в контракт.

При исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) при передаче товара (результатов работы) обязан представить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" соответственно.

Код позиции КТРУ/ОКПД2:

20.41.32.112 Средства моющие для автомобилей;

25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц.

9. Установленный приоритет товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранных государств.

При размещении заказов на поставки товаров, включенных в перечень товаров, определенный Приказом Министерства финансов РФ от 04.06.2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Приказ), участникам размещения заказа, заявки на участие которых признаны соответствующими требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном указанным Приказом.

В своей заявке Участнику необходимо указать: страну происхождения поставляемого товара, в случае, если в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой участник не допускается единой комиссией к участию в запросе котировок в электронной форме.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, несет участник размещения заказа.

Код позиции ОКПД2/КТРУ:

20.41.32.112 Средства моющие для автомобилей;

25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц.

10. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе.

Окончание подачи котировочных заявок в электронной форме - 10 час. 00 мин. (местного времени)

« 27 » марта 2023 г.

Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов - 14 час. 00 мин. (местного времени)

« 28 » марта 2023 г.

11. Дополнительная информация:

-Цены и другие условия, указанные в котировочной заявке в электронной форме Участника остаются неизменными в течение всего срока действия контракта.

-Участник закупки предоставляет согласие на обработку персональных данных, выданное каждым работником, чьи сведения представляются (при наличии таких сведений). Наличие такого согласия предусмотрено статьей 88 Трудового кодекса Российской Федерацией.

12. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку в электронной форме, внесение изменений в которую не допускается.

13. Информация о контрактной службе, ответственных за заключение контракта:

Начальник контрактной службы – Бендер Наталья Михайловна Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное лицо за заключение контракта: Винс Татьяна Юрьевна Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

14. Информация о возможности одностороннего отказа заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта:

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) существенных условий исполнения контракта.

15. Единые требования к участникам (в соответствии с ч. 1; 1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):

- Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки не является иностранным агентом

- Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- Отсутствии в предусмотренном Федерального закона №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ.

-Участник закупки не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры (лица, находящиеся под санкциями) и соответствует требованиям, установленным:

- УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 252 О ПРИМЕНЕНИИ ОТВЕТНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В СВЯЗИ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ НЕКОТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

- Постановлением Правительства Российской № 851т 11 мая 2022 г. N 851 О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 МАЯ 2022 Г. N 252.

16. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

16.1 конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

16.2 предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене контракта, цене единицы товара, работы, услуги и сумме цен указанных единиц (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона);

16.3 декларация участника запроса котировок в электронной форме о соответствии участника запроса котировок требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):

- Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки не является иностранным агентом

- Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

16.4. наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

16.5. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (или его копия), если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

16.6. реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

16.7. номера реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, номера реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, а также информации о совокупном количестве баллов (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов).

17. Наименование, характеристики и количество товара: в описании объекта закупки.

18. Место поставки товара: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 66.

19. Сроки (периоды) поставки: в течение 20-ти календарных дней с момента заключения контракта.

20. Сведения о цене и о включенных в цену расходах: Цена товара включает в себя все расходы поставщика, производимые им в процессе поставки продукции, доставку, разгрузку, подъем на этаж, маркировку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей для данного вида продукции.

21. Срок и условия оплаты товара: Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронной подписью документа о приемке в ЕИС по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

22. Обеспечение контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению:

В размере 5 % от цены контракта (цены лота).

В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения контракта, устанавливается от цены, по которой заключается контракт.

Контракт заключается только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается контракт (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде:

- безотзывной независимой гарантии (соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.);

- внесения денежных средств.

Обеспечение исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, представленное в форме независимой гарантии, должно отвечать следующим условиям:

Требование Заказчика к Гаранту включает в себя все штрафные санкции, пени, неустойки, вытекающие из существа контракта, понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе вызванные расторжением контракта, отказом от исполнения контракта.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона 44-ФЗ реестрах независимых гарантий;

несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Независимая гарантия, используемая для целей Закона 44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 настоящей статьи. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8.2 настоящей статьи, таких информации и документов в реестр и присвоения номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

В случае если обеспечением исполнения контракта Поставщика (подрядчика, исполнителя) является перечисление денежных средств, они должны быть перечислены в размере обеспечения исполнения контракта, установленном извещением о проведении запроса котировок: по реквизитам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (номер казначейского счета)

УФК по Свердловской области (УРГУПС л/с 20626Х30360)

в Уральском ГУ Банка России//УФК по Свердловской обл. г. Екатеринбург

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корр.счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (номер единого казначейского счета).

В платежном поручении в строке 104 необходимо указать: КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Внесение средств в качестве обеспечения исполнения контракта № ___________». НДС не предусмотрен.

Внесение денежных средств в виде способа обеспечения обязательства должно быть перечислено Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до подписания настоящего контракта с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих внесение указанных средств.

Срок возврата Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

Заказчик вправе удержать сумму внесенных денежных средств или их часть, обеспечивающих исполнение настоящего контракта, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контракта Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также в случае расторжения настоящего контракта, одностороннего отказа от исполнения настоящего контракта, повлекших убытки Заказчика.

4.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, расторжения контракта, одностороннего отказа от его исполнения, повлекших убытки Заказчика:

- если Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств, то указанные средства возвращаются Поставщику (подрядчику, исполнителю) соразмерно выполненным надлежащим образом обязательствам по Контракту.

- если Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств соразмерно выполненным надлежащим образом обязательствам по Контракту.

5.В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

6. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней, с даты получения запроса от Поставщика, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:

- поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих условиям контракта;

- соблюдение срока поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

- поставка товара, выполнение работ, оказание услуг в полном объеме;

- поставка товара, выполнение работ, оказание услуг с надлежащим качеством;

- оплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

- соразмерное уменьшение цены контракта на % неустойки;

- отсутствие недостатков товара, работ, услуг до окончания исполнения обязательств по контракту;

- своевременное устранение выявленных недостатков товара, работ, услуг;

- возмещение расходов на устранение недостатков товара, работ, услуг до окончания исполнения обязательств по контракту;

- расторжение контракта;

- односторонний отказ.

23. Обеспечение гарантийных обязательств по контракту:

Размер обеспечения гарантийных обязательств по контракту, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению:

в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): - на сумму 555 (пятьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется только после предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств, (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде:

- безотзывной независимой гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией;

- внесения денежных средств.

Подтверждение факта , надлежащего обеспечения гарантийных обязательств, является копия платежного поручения (в случае внесения денежных средств), либо копия независимой гарантии отправленная за 5 дней до начала приемки товара, выполнения работ, оказания услуг на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть .

Обеспечение исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, представленное в форме независимой гарантии, должно отвечать следующим условиям:

Требование Заказчика к Гаранту включает в себя все штрафные санкции, пени, неустойки, вытекающие из существа контракта, понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением (ненадлежащее исполнение) Поставщиком гарантийных обязательств по Контракту.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона 44-ФЗ реестрах независимых гарантий;

несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Закона 44-ФЗ;

несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Независимая гарантия, используемая для целей Закона 44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 настоящей статьи. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8.2 настоящей статьи, таких информации и документов в реестр и присвоения номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

В случае если обеспечением гарантийных обязательств по контракту Поставщика (подрядчика, исполнителя) является перечисление денежных средств, они должны быть перечислены в размере обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту, установленном извещением о проведении запроса котировок: по реквизитам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (номер казначейского счета)

УФК по Свердловской области (УРГУПС л/с 20626Х30360)

в Уральском ГУ Банка России//УФК по Свердловской обл. г. Екатеринбург

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Корр.счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (номер единого казначейского счета).

В платежном поручении в строке 104 необходимо указать: КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Внесение средств в качестве обеспечения исполнения контракта № ____________». НДС не предусмотрен.

Внесение денежных средств в виде способа обеспечения гарантийных обязательств должно быть перечислено Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих внесение указанных средств отправленных на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть .

Срок возврата Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

Заказчик вправе удержать сумму внесенных денежных средств или их часть, обеспечивающих исполнение гарантийных обязательств по настоящему контракту, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) гарантийных обязательств по контракту Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), повлекших убытки Заказчика.

4.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных обязательств по контракту, повлекших убытки Заказчика:

- если Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) был выбран способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту в виде внесения денежных средств, то указанные средства возвращаются Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соразмерно выполненным надлежащим образом гарантийных обязательств по Контракту.

- если Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) был выбран способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств соразмерно выполненным надлежащим образом гарантийным обязательствам по Контракту.

5.Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:

- поставка товара, выполнение работ, оказание услуг с надлежащим качеством;

- отсутствие недостатков товара, работ, услуг до окончания гарантийного срока;

- своевременное устранение выявленных недостатков товара, работ, услуг;

- возмещение расходов на устранение недостатков товара, работ, услуг до окончания гарантийного срока.

24. Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок в электронной форме от заключения контракта, должен подписать контракт:

Контракт может быть заключен не ранее чем через два рабочих дня, следующих за днем размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме.

25. Заключение контракта по результатам проведения запроса котировок в электронной форме:

25.1. Заказчик формирует и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

25.2. Участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 3 статьи 51 Закона 44-ФЗ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления заказчиком действий в соответствии с пунктом 1 настоящей части. Формирование и размещение протокола разногласий не допускается.

25.3. Заказчик осуществляет действия, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 51 Закона 44-ФЗ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления участником закупки, с которым заключается контракт, действий в соответствии с пунктом 2 настоящей части, но не ранее чем через два рабочих дня, следующих за днем размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

25.4. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

25.5. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.

26.Условия признания победителя запроса котировок в электронной форме уклонившимися от заключения контракта:

26.1. Победитель электронной процедуры признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 51 Закона 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя. При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

26.2. Заказчик в порядке, установленном статьей 51 Закона 44-ФЗ, заключает контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре.