Тендер - Поставка хозяйственных товаров (клей, салфетки, полотенца, перчатки хлопчатобумажные) в 2023 году №241153249

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Инф_по_подаче_и_заполнению_заявки_(Хоз_тов_2023-клей,салфекти,полотенца,перчатки_хб).docx
• Описание_объекта_закупки_(Хозтовары_2023_-клей,салфекти,полотенца,перчатки_хб).docx
• Проект_контракта_(Хозтовары_2023_-клей,салфекти,полотенца,перчатки_хб).docx
• Расчет_НМЦК_(Хозтовары_2023_-клей,салфекти,полотенца,перчатки_хб).docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть49 Извещение о проведении электронного аукциона от 14.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000022

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

В соответствии с условиями Контракта
г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 4, корп. 1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 56393.62 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

в соответствии с порядком заполнения заявки и проектом контракта

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ г. Санкт-Петербург

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУСОН

«ЦСРИДИ Невского района»

_________________ Жукова Т.Н.

«____» _______________ 2023 г.

Расчет начальной (максимальной) цены Контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статей 19 и 22 Закона, Рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, установленными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

2. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

2.1. Заказчиком были направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»).

На запрос были представлены ценовые предложения от 3 поставщиков.

2.2. На основании полученных цен было проведено определение однородности совокупности значений выявленных цен.

3. Цена контракта определяется участником электронного аукциона на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу товара (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС. Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

5. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.

Расчет начальной (максимальной) цены Контракта

на поставку хозяйственных товаров (клей, салфетки, полотенца, перчатки хлопчатобумажные) в 2023 году

Используемый метод определения НМЦК: метод сопоставимых рыночных цен

НМЦК определяется по формуле: V*((Ц1+Ц2+Ц3) /3)

V - Количество (объем) товара,

Ц1, Ц2, Ц3 - цена за единицу товара (коммерческие предложения №1, №2, №3)

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиАвтоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 14.03.2023 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ.

ЧУДНОВСКОГО, Д.4/К.1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

14.03.2023

План-график

10.03.2023

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

г. Санкт-Петербург «___» __________ 2023 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жуковой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров (клей, салфетки, полотенца, перчатки хлопчатобумажные) в 2023 году (далее - Товар) для нужд Заказчика. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар. Товар поставляется по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д.4, корп.1; ул. Ивановская, д.10; наб. Октябрьская, д.76, корп.1; пр. Дальневосточный, д.8, корп.1; ул. Запорожская, д.25, корп.1.

1.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в строгом соответствии со спецификацией Товара (Приложение № 3 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью), определяющей объем, содержание Товара и другие предъявляемые к нему требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость Товара, сроки его поставки и другие требования.

1.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание единой комиссией Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» по осуществлению закупок Поставщика победителем аукциона в электронной форме на право заключения Контракта на поставку хозяйственных товаров (клей, салфетки, полотенца, перчатки хлопчатобумажные) в 2023 году (в соответствии с протоколом № _______ от «___» __________ 2023 года.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.5. В качестве обеспечения исполнения Контракта устанавливается: независимая гарантия, соответствующая требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), либо денежные средства, внесенные на расчетный счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения Контракта определяется в соответствии с действующим законодательством с учетом выбранного Поставщиком способа обеспечения.

1.6. Поставщик вправе не предоставлять обеспечение исполнения Контракта в случае, предусмотренном п. 8.1. ст. 96 Закона о контрактной системе.

1.7. Заказчик осуществляет возврат Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта и обеспечения исполнения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1. и 7.2. статьи 96 Закона о контрактной системе, в течение 15 дней с даты надлежащего исполнения последним своих обязательств по Контракту.

2. Обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Своими силами и средствами осуществить поставку, разгрузку, подъем на этаж Товара по адресу, указанному в пункте 1.1. Контракта, в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Сдать Товар Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта.

2.1.2. Одновременно с поставкой Товара в электронном виде в ЕИС произвести оформление в соответствии с действующим законодательством сопроводительных документов.

2.1.3. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на Товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества, в соответствии с требованиями Спецификации (Приложение № 3 к Контракту) в сроки, установленные пунктом 2.2.2. настоящего Контракта.

2.1.4. По требованию Заказчика предоставлять сводные документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

2.1.5. Устранять выявленные дефекты Товара при эксплуатации в течение гарантийного срока за свой счет. В случае невозможности устранения дефектов товара Поставщик производит его замену на такой же товар надлежащего качества, а при невозможности поставить такой же товар – на товар с аналогичными техническими характеристиками.

2.1.6. При осуществлении поставки Товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемые Товары (Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425).

2.1.7. Нести риск случайного повреждения Товара или уничтожения его до момента передачи Товара Заказчику.

2.1.8. В случае исключения в соответствии с законодательством РФ организации, предоставившей независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, из списка организаций, имеющих право на выдачу таких гарантий, предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2, и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

2.1.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом, с участием Поставщика осмотреть и принять Товар, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат поставки Товара, или иных недостатков в результатах поставки Товара немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для устранения недостатков 5 (пять) дней.

2.2.2. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом поставок Товара и проверять его на соответствие требованиям настоящего Контракта. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.2.3. Осуществить приемку поставленного Товара, произвести необходимые действия по внутренней и внешней экспертизе в случаях, установленных законодательством.

2.2.4. Оплатить Поставщику поставленный Товар, предусмотренный пунктом 1.1. настоящего Контракта, в размере, установленном Контрактом.

2.3. Стороны обязуются:

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

– платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

– платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

– не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Общая цена Контракта составляет ________________________________ рублей ______________ копеек (_________________________________________________________), в том числе НДС [1] *,в соответствии с приложением № 2 к Контракту.

3.2. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

3.4. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных, подписанных Сторонами, в течение 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Источник финансирования - Внебюджетные средства: Собственные доходы Заказчика.

3.6. Ценой Контракта учтены все расходы по поставке Товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При изменении количества товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта. [2]

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

4. Качество ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества Товара всем действующим стандартам и соответствие требованиям действующих нормативных документов, а также требованиям настоящего Контракта по составу и качеству.

4.2. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Количество поставляемого Поставщиком Товара должно строго соответствовать количеству Товара, указанному в приложении № 3 настоящего Контракта.

4.4. В случае обнаружения фактов отступлений от условий настоящего Контракта Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с разделом 6 Контракта.

В том числе Поставщик несет ответственность за:

- отсутствие при поставке действующих сертификатов соответствия (декларации о соответствии) или заверенных соответствующим образом копий;

- отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знака соответствия (в местах нанесения, указанных в сертификате);

- отсутствие сведений о вышеуказанных документах (номере, сроке его действия, органе, выдавшем документ) в товарно-распорядительных документах на продукцию.

4.5. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.

4.6. Все поставляемые Товары должны быть упакованы надлежащим образом.

4.7. Гарантия качества на поставляемый Товар – 12 месяцев. Гарантийный срок на поставляемый товар – 12 месяцев хранения в нормальных условиях без утраты потребительских свойств от даты приемки товара, указанной в товарной накладной, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок).

4.8. Обслуживание и устранение недостатков, дефектов, неполадок, выявленных при эксплуатации в течение гарантийного срока, осуществляется за счет средств Поставщика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Одновременно с поставкой Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документы о поставке: счета, счета-фактуры (при наличии), товарные накладные. К документам о поставке прилагаются также документы, предусмотренные техническим заданием.

5.2. Не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о поставке Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке или же формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.3. В случае получения в соответствии с п.5.2 контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.4. Датой приемки поставляемого товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.5. При осуществлении Заказчиком приемки поставляемых Товаров, Заказчик проверяет их на соответствие его количества и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте.

5.6. При приемке Товара Заказчик проверяет его по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.

5.7. Некачественные Товары, признанные таковыми в момент приемки Товара Заказчиком, должны быть заменены Поставщиком на такой же Товар в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Сторонами рекламационного акта о поставке некачественного Товара. В случае отказа Поставщика от подписи в рекламационном акте делается соответствующая отметка.

Доставка Товара и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.

5.8. Заказчик имеет право привлечь независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых Товаров.

5.9. Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Поставщиком в разумный срок.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере [3] 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек.).

6.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующий на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщик обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов). Указанная в настоящем пункте неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере [4] ______________ (_________________) рублей.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства не имеющего стоимостного выражения, предусмотренного п.2.1. контракта, размер штрафа устанавливается [5] 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек.).

6.3. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Удержание неустоек не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по контракту.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьей 450.1 ГК РФ, статьей 523 ГК РФ, статьей 95 Закона о контрактной системе и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:

- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 2 дня либо в случае неоднократного, то есть более двух раз, нарушения сроков поставки Товаров;

- в случае нарушения условий Контракта по качеству Товара, изложенных в разделе 4 настоящего Контракта;

- если по результатам экспертизы поставленного товара, его части будет обнаружено что данный товар или его часть некачественный.

6.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

6.10. Заказчик, приняв решение об отказе от исполнения Контракта согласно положениям данного раздела, направляет письменное уведомление Поставщику.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.12. Расчеты между Сторонами производятся после осуществления действий, предусмотренных разделом 5 Контракта, на основании счетов, счетов-фактур (при наличии), товарных накладных за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки (пени, штрафа), в случае нарушения Поставщиком условий Контракта.

6.13. В случае если Поставщиком внесены в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту денежные средства и Поставщиком нарушены обязательства по контракту неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, Заказчик без обращения в суд удерживает сумму неустойки с внесенной суммы в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

7.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии.

7.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

7.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

7.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, и зарегистрированы в порядке, установленном для регистрации самого Контракта.

9.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

– письменного соглашения Сторон;

– решения суда;

– решения стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.3. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

9.4. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ, Гражданским Кодексом РФ.

10. Срок Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч. 8 ст. 83.2 Закона о контрактной системе и подписанного Заказчиком Контракта, и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 15 декабря 2023 года. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением гарантийных обязательств.

10.2. Товар поставляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Контракта. Поставщик должен предварительно согласовать точную дату и время поставки товара с ответственным лицом Заказчика. Поставка осуществляется транспортом Поставщика. Доставка, разгрузка Товара в помещение, указанное в заявке, осуществляется силами и за счет средств Поставщика с оформлением счета, счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной.

10.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11. Прочие условия

11.1. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Заказчику были переданы денежные средства, удовлетворение требований Заказчика за счет указанных денежных средств осуществляется без обращения в суд.

11.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде.

11.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Сторонами согласован электронный документооборот как надлежащее доказательство доставки документации и сообщений.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

1. Приложение № 1. Техническое задание.

2. Приложение № 2. Расчет цены Контракта.

3. Приложение № 3. Спецификация Товара.

13. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту

№ ________________

от «___» _____________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к количеству Товара

1.1. Требования к количеству Товара определяются в соответствии с Расчетом Цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту).

2. Требования к качеству и безопасности Товара

2.1. Все поставляемые Товары должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

2.2. Товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя. Предлагаемые Товары должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида Товара, и т.п.) в условиях их серийного производства.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность Товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

2.3. При осуществлении поставки Товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемые товары (Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425).

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам Товара

3.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам Товара установлены в приложении № 3 к Контракту.

3.2. При осуществлении поставки Товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемые товары (Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425).

4. Требования к таре и упаковке Товара

4.1. Товар поставляется Поставщиком в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке.

5. Требования к отгрузке и доставке товара

5.1. Поставщик осуществляет доставку Товара за свой счёт.

5.2. Погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж Товара осуществляются силами и за счет Поставщика в месте доставки Товара, в помещениях, указанных заказчиком.

6. Требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

6.1. Поставка Товара – в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Контракта. Поставка осуществляется транспортом Поставщика. Доставка, разгрузка Товара в помещение, указанное Заказчиком, осуществляется силами и за счет средств Поставщика с оформлением счета, счета-фактуры (при наличии), товарной накладной.

6.1.1. Одновременно с поставкой Товара в электронном виде в ЕИС произвести оформление в соответствии с действующим законодательством сопроводительных документов:

а) копию сертификата соответствия/ декларации о соответствии;

б) счет, счет-фактуру (при наличии);

в) товарную накладную в 2-х экз. (по одному экз. для заказчика и Поставщика).

6.1.2. Поставщик производит доставку Товара, а также выгрузку его непосредственно по указанному адресу, в соответствии с п. 1.1. контракта.

6.1.3. Приемка Товара осуществляется после доставки, подъема на этаж Товара Заказчику на место доставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие техническим требованиям в соответствии с Приложением;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Товара;

г) проверка наличия необходимых сертификатов/ декларации, санитарно-эпидемиологических заключений.

6.1.4. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по количеству мест. По факту приемки Заказчик подписывает ЭЦП ответственного лица Заказчика в ЕИС товарно-транспортную накладную и остальные сопроводительные документы.

а) Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).

б) С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

в) После подписания товарно-транспортной накладной Поставщик должен передать Заказчику оформленные гарантийные талоны.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту

№ ________________

от «___» _____________ 2023 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту

№ ________________

от «___» _____________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае, когда Поставщик осуществляет свою хозяйственную деятельность по упрощенной системе налогообложения указывается «НДС не облагается». В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. ↑

Данная норма допустима только для размещения государственного заказа по результатам конкурса и аукциона. ↑

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

1% цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. ↑

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. ↑

Информация об объекте закупки

Объектом закупки является: Поставка хозяйственных товаров (клей, салфетки, полотенца, перчатки хлопчатобумажные) в 2023 году.

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,62 рублей.

Идентификационный код закупки. Источник финансирования закупки.

Идентификационный код закупки из позиции плана-графика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Источник финансирования закупки: Источник финансирования закупки: Внебюджетные средства: Собственные доходы Заказчика.

Наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона, а также требований к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ, услуг) в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях реализации национальных проектов, предусмотренных каталогом товаров работ, услуг, без установки дополнительных характеристик

Описание объекта закупки

Предметом аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций является право заключения Контракта на поставку хозяйственных товаров (клей, салфетки, полотенца, перчатки хлопчатобумажные) в 2023 году.

Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), соответствующие предмету аукциона:

20.52.10.140 - Клеи на основе резины (каучука)

14.12.30.150 - Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

13.92.29.110 - Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли

Требования к качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, к количеству поставляемого товара определяются Спецификацией товара.

При исполнении контракта Поставщик обязан соблюдать требования действующего законодательства в отношении товара, являющегося объектом закупки данного аукциона. Все поставляемые Товары должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя. Предлагаемые Товары должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т.п.) в условиях их серийного производства.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

При осуществлении поставки Товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемые Товары (Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425).

При осуществлении поставки Товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемые товары (Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425).

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной транспортировки.

Товар поставляется Поставщиком в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке.

Поставщик осуществляет доставку Товара за свой счёт.

Погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж Товара осуществляются силами и за счет Поставщика в месте доставки Товара, в помещениях, указанных Заказчиком.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Гарантийный срок на поставляемые Товары – 12 месяцев.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 3-х суток с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

В случае необходимости замены неисправного Товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену неисправного Товара на исправный аналогичный Товар.

При осуществлении Заказчиком приемки поставляемых Товаров, Заказчик проверяет их на соответствие его количества и качества требованиям, установленным в Контракте.

Заказчик имеет право привлечь независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых товаров.

Заказчик вправе отказаться от поставленного товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком в разумный срок.

Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций.

Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций.

Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта, сроки поставки товара

Место поставки Товара: Поставщик осуществляет поставку, разгрузку, подъем на этаж Товара по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д.4, корп.1; ул. Ивановская, д.10; наб. Октябрьская, д.76, корп.1; пр. Дальневосточный, д.8, корп.1; ул. Запорожская, д.25, корп.1.

Условия и сроки поставки Товара: Поставка Товара – в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Контракта. Поставщик должен предварительно согласовать точную дату и время поставки товара с ответственным лицом Заказчика.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными