Тендер - краска порошковая (дбф) №241112340

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

2_Описание_объекта_закупки

Приложение № II

Утверждаю

От имени Государственного заказчика

Заместитель начальника-начальник Центра

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области

подполковник внутренней службы

_________________ Е.С. Шашурин

«____» __________ 2023 г.

Описание объекта закупки. - Посмотреть таблицу с данными3_Обоснование_НМЦК

Приложение № III

Утверждаю

От имени Государственного заказчика

Заместитель начальника-начальник Центра

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области

подполковник внутренней службы

_________________ Е.С. Шашурин

«____» __________ 2023 г.

Расчет-обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Н(М)ЦК) на поставку порошковой краски для нужд ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области

Используемый метод определения НМЦК – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Государственным заказчиком проведено маркетинговое исследование рынка по определению оптимального уровня цен на поставку порошковой краски.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта предусмотрено статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013; определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и формируется на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦК определяется по формуле: , где

V – объем выполняемых работ

n – количество значений, используемых в расчете

Т 1 – источник ценовой информации № 1

Т 2 – источник ценовой информации № 2

Т 3 – источник ценовой информации № 3

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, Государственный заказчик определил коэффициент вариации. Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: , где

V - коэффициент вариации;

σ - среднее квадратичное отклонение.

, где

- цена единицы товара (работы, услуги), указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете.

Начальная (максимальная) цена контракта:

В связи с тем, что количество подлежащих поставке товаров невозможно определить в соответствии с частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ оплата за поставленные товары осуществляется по цене единицы товаров исходя из объема фактически поставленных товаров, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

Итого начальная (максимальная) цена Контракта из расчета выделенных лимитов бюджетных обязательств составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена единицы товаров определена на основании расчета методом сопоставимых рыночных цен и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Три тысячи сорок два) рубля 25 копеек.

Для установления однородности совокупных значений выявленных цен на товары, определен коэффициент вариации: коэффициент вариации V меньше 33%. Совокупность цен, используемых в расчете однородна.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 14.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000018

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Иркутская обл, Иркутск г, ул. Булавина, д. 1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 3042.25 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

47500.00 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, подробная информация прикреплена в виде файла на вкладке "Документы"

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 3 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 5 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 2 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 4 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

Дополнительная информация и документы

1 1 извещение о проведении ЭА

4_Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_и_инструкция_по_ее_заполнению

Приложение № IV

Утверждаю

От имени Государственного заказчика

Заместитель начальника-начальник Центра

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области

подполковник внутренней службы

_________________ Е.С. Шашурин

«____» __________ 2023 г.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено ФЗ-44, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

(Пункты 1-11) Информация и документы, предусмотренные пп."а" - "л" п.1 ч.1 ст.43 ФЗ-44, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных ФЗ-44, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой; ↑

(Пункты 17-18) При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с ч.2 или 2.1 (при наличии таких требований) ст.31 ФЗ-44, и предусмотренные пп."н" п.1 ч.1 ст.43 ФЗ-44, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке ↑

5_Проект_контракта

Приложение № V

Утверждаю

От имени Государственного заказчика

Заместитель начальника-начальник Центра

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области

подполковник внутренней службы

_________________ Е.С. Шашурин

«____» __________ 2023 г.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

П Р О Е К Т

Государственный контракт № ________

на поставку порошковой краски

для нужд ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» (далее ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _________, действующего на основании _________, с одной стороны, и _________ (_________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь пунктом ___ части _____ статьи ___ Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", протоколом подведения итогов электронного аукциона от ___________2023 года №_____ заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик в рамках исполнения Контракта обязуется поставить Государственному заказчику порошковую краску (далее – товар), произведенную в соответствии с требованиями ТУ производителя в ассортименте, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (Приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Принять поставленный товар, соответствующий требованиям, установленным контрактом, и оплатить этот товар на указанных в нем условиях.

2.1.2. Обеспечить приемку товара, в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний документов о приемке предусмотренных разделом 6 Контракта.

2.1.4. Совершать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные необходимые для исполнения государственного контракта действия.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную и хозяйственную деятельность Поставщика.

2.2.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству, другим условиям Контракта. По решению Государственного заказчика для приемки поставленного товара создать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек.

2.2.4. Требовать от Поставщика своевременной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.5. Отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.2.6. Взыскивать пеню и штраф в соответствии с разделом 8 Контракта, а также требовать возмещения убытков в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Поставить товар на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара ее соответствия обязательным требованиям, установленным Государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и условиями Контракта.

2.3.2. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока, установленного контрактом на поставку товара.

2.3.3. Своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.4. Посредствам электронной почты известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

2.3.5. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.6. Производить замену некачественного товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 Контракта.

2.3.7. Возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

2.3.8. В случае привлечения к исполнению контракта третьих лиц нести ответственность за исполнение условий Контракта третьими лицами.

2.3.9. Совершать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные необходимые для исполнения государственного контракта действия.

2.4. Поставщик имеет право:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Привлекать к исполнению контракта третьих лиц, по согласованию с Государственным заказчиком.

2.4.3. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно разделу 8 Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов.

3.1. Максимальная цена Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС или НДС не облагается, цена единицы товара составляет _____ (_____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС или НДС не облагается, и включает в себя стоимость товара, доставки, погрузо-разгрузочных работ и иных затрат Поставщика, в том числе страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей предусмотренных законодательством Российской Федерации, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.1.1. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах установлены налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком, сумма подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

3.2. Цена контракта является твердой на весь период действия контракта. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением следующих случаев:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

г) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

3.3. Оплата Государственным заказчиком поставленного товара по Контракту при отсутствии претензии со стороны Государственного заказчика осуществляется в рублях Российской Федерации в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке предусмотренного разделом 6 Контракта путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств за счет дополнительного бюджетного финансирования на расчетный счет Поставщика на основании следующих документов согласованных с Поставщиком без замечаний: счета; счет – фактуры; товарной накладной (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД) с печатью Поставщика; или универсального передаточного документа (УПД); документов, удостоверяющих качество (декларация соответствия (сертификат соответствия в случае обязательной сертификации)).

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Маркировка, упаковка и транспортировка.

4.1. Упаковка товара в соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011, ТУ производителя обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами транспорта. Доставка товара осуществляется с соблюдением условий хранения (перевозки), установленных производителем товара.

4.2. Краска порошковая должна поставляться в заводской упаковке с четко нанесенной маркировкой. Краска порошковая в упаковке со следами нарушения целостности, намокания к приемке не допускается.

4.3 Маркировка поставляемого Товара должна быть в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной группе товаров.

4.3.1. Информация о товаре с учетом его вида и особенностей должна содержать следующие сведения на русском языке:

наименование товара;

наименование страны, фирмы-изготовителя (наименование фирмы может быть обозначено буквами латинского алфавита);

назначение (область использования), основные свойства и характеристики;

правила и условия эффективного и безопасного использования;

иные сведения о товарах в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями государственных стандартов к отдельным видам непродовольственных товаров и правилами их продажи.

4.3.2. Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках-вкладышах к каждой единице товара или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

4.4. Краска порошковая в упаковке без маркировки или с нечитаемой маркировкой к приемке не допускается.

4.5. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной группе товаров.

4.5.1. Доставка товара осуществляется с соблюдением условий хранения (перевозки), установленных производителем товара.

4.6. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей упаковки, маркировки и транспортировки считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик в рамках исполнения государственного контракта обязуется поставить товар, предусмотренный предметом Контракта в ассортименте, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (Приложение № 1).

5.2. Поставка товара осуществляется после регистрации Государственного контракта партиями по заявкам Государственного заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления заявки. Заявки подаются посредством электронной почты, не позднее «20» декабря 2023 года. Под партией понимается количество товара, включенное в одну товарную накладную или УПД.

Поставка товара осуществляется по адресу ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Булавина, д.1, транспортом Поставщика и за его счет. Отгрузка осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 (время иркутское).

5.3. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона и условиями Контракта.

5.4. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходит от Поставщика к Государственному заказчику в момент передачи товара.

6. Качество и безопасность продукции, порядок приемки

6.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации (ТУ производителя). Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.2. Приемка результатов исполнения Контракта, отдельного этапа исполнения Контракта, поставленного Товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Закона, и оформляется документом о приемке в электронной форме.

6.3. При приемке Товара Государственный заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в Контракте и в сопроводительных документах Поставщика.

6.4. Поставщик не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (в том числе, документы, предусмотренные пунктом 3.3 Контракта). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Государственному заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Государственный заказчик.

6.5. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Государственный заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта.

6.6. Для приемки поставленного Товара Государственным заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Государственным заказчиком.

6.7. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между Государственным заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом.

Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта.

6.8. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона, пунктом 6.4 Контракта Государственный заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Государственным заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона.

Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.9. При проведении Государственным заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций срок, установленный в пункте 6.8 Контракта, продлевается на срок проведения такой экспертизы, при этом общий срок приемки Государственным заказчиком результатов исполнения обязательств по Контракту не должен превышать 20 (Двадцать) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Поставщика.

6.10. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействии) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Государственным заказчиком в одностороннем порядке.

6.11. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента письменного уведомления о них Государственным заказчиком.

6.12. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 статьи 1 Контракта, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента письменного уведомления Государственным заказчиком, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых Государственный заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страну (страны) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона.

6.13. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Государственным заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.).

6.14. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона и условиями Контракта.

6.15. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

6.16. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Государственному заказчику в момент передачи Товара.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

Гарантийный срок - срок, исчисляемый со дня поставки товара, в течение которого Государственный заказчик вправе предъявлять требования в соответствии с установленными нормативами с учетом требований п.п. 7.2.,7.3.,7.4.,7.7. Контракта.

7.2. Гарантийный срок в соответствии с требованиями ТУ производителя.

7.3. В случае обнаружения недостатков товара Государственный заказчик вправе в течение гарантийного срока предъявить Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Срок замены товара составляет не более 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара ненадлежащего качества.

7.4. При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

7.5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока оплачиваются за счет Поставщика.

7.6. Государственный заказчик обязуется обеспечить режим эксплуатации товара в соответствии с требованиями производителя товара.

7.7. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации).

8.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации.

8.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 (Десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено государственным контрактом.

10.4.1. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок.

- нарушения сроков поставки товаров.

10.4.2. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.4.3. В случае принятия Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Поставщик обязан будет возместить причиненные убытки Государственному заказчику в случае последующей закупки товаров у иных контрагентов.

10.5. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

11. Порядок разрешения споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

11.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Государственного заказчика.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ведомость поставки.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» января 2024 г.

14. Размер обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств,

порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению.

14.1. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, и составляет __________ (___________) рублей _____ копеек.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, пункт 14.1. включается в Контракт в следующей редакции:

14.1. Поставщик при заключении Контракта предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта с учетом положенийчасти 6 статьи 96, части 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в размере: 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет _______ (_________) рублей ____ копеек и информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; или обеспечение исполнение контракта в размере 7,5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ______ (__________) рублей ___ копеек, одним из способов обеспечения исполнения Контракта, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (часть 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

14.2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

14.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.

14.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

14.5. В ходе исполнения контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.6. Положения Закона об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

14.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

14.8. Государственный заказчик в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимает независимые гарантии, выданные:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Закона (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

14.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

14.10. В независимую гарантию включается условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

14.11. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Государственным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

14.12. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Государственным заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

14.13. Государственный заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, если Законом не установлено иное.

14.14. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Государственным заказчиком является:

1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона реестрах независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Закона;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), проекте контракта, который заключается с единственным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

14.15. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

УФК по Иркутской области (ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Аналитический код – 0002

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 3400

к/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 0026

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ // УФК по Иркутской области г. Иркутск

Назначение платежа: Внесение денежных средств за обеспечение исполнения государственного контракта по электронному аукциону в соответствии с ч. 2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

14.16. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику в течение 15 (Пятнадцати) дней после исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

14.17. Государственным заказчиком определены следующие обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены:

обязательство о поставке товара в срок, указанный в Контракте;

обязательство о поставке товара, соответствующего качественным и количественным характеристикам, установленным в Контракте.

14.18. Взыскание неустойки (пени, штрафов), причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту производится из средств обеспечения исполнения Контракта Поставщика, в случае превышения размера пени, штрафа, возмещение неустойки Поставщиком производится за счет дополнительных денежных средств Поставщика.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ________________ от «____» ___________ 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставщик – ________________

Государственный заказчик – ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области

Срок поставки товара – поставка товара осуществляется после регистрации Государственного контракта партиями по заявкам Государственного заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления заявки. Заявки подаются посредством электронной почты, не позднее «20» декабря 2023 года. Под партией понимается количество товара, включенное в одну товарную накладную или УПД.

Место поставки:

Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Булавина, д.1. ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Контактный телефон Государственного заказчика: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Контактный телефон Поставщика:

- Посмотреть таблицу с данными

1_извещение_о_проведении_ЭА

Приложение № I

Утверждаю

От имени Государственного заказчика

Заместитель начальника-начальник Центра

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области

подполковник внутренней службы

_________________ Е.С. Шашурин

«____» __________ 2023 г.

Извещение о проведении электронного аукциона. - Посмотреть таблицу с данными