Тендер - Поставка лакокрасочной продукции. №240740796

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Протокол_НМЦ

ПРОТОКОЛ

СОГЛАСОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)

Объект закупки (лот): Поставка лакокрасочной продукции

Начальная (максимальная) цена контракта составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек, в том числе НДС-20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Источник финансирования:

- Средства бюджетных учреждений (Не для субсидий)

- КФО.КФР.КЭСО.2.244.344

Расчет НМЦК произведен в соответствии с разделом III Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, и п.2.2 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных распоряжением Правительства Москвы от 16.05.2014 №242-РП, и основан на ценовых предложениях поставщиков товаров, представленных в виде коммерческих предложений.

Приложение: 1. Расчет начальной (максимальной) цены контракта;

Заказчик города Москвы:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы

«Жилищник района Бирюлево Западное»

Директор З.Н. Орлова

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 07.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000002

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

город Москва; улица Булатниковская, дом 9, корп. 1

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - 100.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупках. Безотзывная независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до момента заключения контракта».

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва 35

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

срок гарантии качества устанавливается производителем товара.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет НМЦК(Д)

2 Протокол НМЦК(Д)

Проект контракта

1 Проект контракта (договора)

Описание объекта закупки

1 Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

1 !! В помощь участникам закупок

Расчет_-краска - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение № ____________

к Контракту № ____________

от «____» ___________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка лакокрасочной продукции.

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка лакокрасочной продукции.

1.2 Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: 01.11.03.05.02 ТОВАРЫ/ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ/МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, ПОКРЫТИЯ НАНОСИМЫЕ (КРОМЕ

ОГНЕЗАЩИТНЫХ)/РАСТВОРИТЕЛИ (РАЗБАВИТЕЛИ)

1.3 Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению

1.

1.4 Место поставки товара: согласно Приложению 1.

1.5 Количество товара: согласно Приложению 1.

1.6 Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7 Приложения к Техническому заданию:

●

Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

2 Стандарт товаров

действующим законодательством

3 Объем и сроки гарантий качества

устанвливается заводом изготовителем

4 Требования к безопасности товара

соответствии с действующим законодательством

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

1

действующим законодательством

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Государственный стандарт Союза ССР. Краски масляные, готовые к

применению. Технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР

от 05.08.1971 N 1358).

6.2 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(СТ СЭВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Государственный стандарт Союза ССР. Материалы

лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и

пленкообразующих веществ" (введен Постановлением Госстандарта СССР от 03.02.1972 N 361).

6.3 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(СТ СЭВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и

степени высыхания" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.07.1973 N 1789).

6.4 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе" (утв.

Постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1973 N 2046).

6.5 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть* (СТ СЭВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Государственный стандарт Союза ССР. Материалы

лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе" (введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР от 29.03.1973 N 745).

6.6 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения" (утв.

Постановлением Госстандарта СССР от 27.02.1973 N 478).

6.7 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов.

Технические условия" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.04.1974 N 889).

6.8 "ГОСТ 12.3.005-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

Работы окрасочные. Общие требования безопасности"(утв. и введен в действие Постановлением

Госстандарта СССР от 19.08.1975 N 2185).

6.9 "ГОСТ 12.1.010-76. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

Взрывобезопасность. Общие требования" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от

28.06.1976 N 1581).

6.10 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Государственный стандарт Союза ССР. Краска черная густотертая МА-015.

Технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.04.1977 N

1101).

6.11 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Государственный стандарт Союза ССР. Уайт-спирит. Технические условия"

(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.03.1978 N 856).

6.12 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Сольвент нефтяной. Технические условия"

(утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1978 N 837).

6.13 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные. Методы

определения адгезии" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 18.05.1978 N

1336).

6.14 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть*. Ксилол нефтяной. Технические условия" (введен в действие Постановлением

2

Госстандарта СССР от 22.12.1978 N 3407).

6.15 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Дисперсия поливинилацетатная

гомополимерная грубодисперсная. Технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением

Госстандарта СССР от 30.12.1980 N 6182).

6.16 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(СТ СЭВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Материалы лакокрасочные. Методы определения

кислотного числа" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 24.01.1980 N 322).

6.17 "ГОСТ 12.1.033-81. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности

труда. Пожарная безопасность. Термины и определения" (утв. и введен в действие Постановлением

Госстандарта СССР от 27.08.1981 N 4084).

6.18 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Государственный стандарт Союза ССР. Скипидар живичный. Технические

условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 30.07.1982 N 2986).

6.19 "ГОСТ 12.1.014-84. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности

труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными

трубками" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 14.12.1984 N 4362).

6.20 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Государственный стандарт Союза ССР. Ацетон технический. Технические

условия" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.08.1984 N 3030).

6.21 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Растворители нефтяные. Обозначение" (утв. Постановлением Госстандарта

СССР от 20.12.1984 N 4755).

6.22"ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Краски масляные цветные густотертые. Технические условия" (утв.

Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1985 N 4158).

6.23 "ГОСТ 9980.1-86*. Материалы лакокрасочные. Правила приемки" (введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР от 20.06.1986 N 1618).

6.24 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Грузы опасные. Классификация и маркировка" (утв. Постановлением

Госстандарта СССР от 19.08.1988 N 2957).

6.25 "ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (утв. и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388).

6.26 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Краски водно-дисперсионные. Технические условия" (утв. Постановлением

Госстандарта СССР от 03.08.1989 N 2518).

6.27 "ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Межгосударственный стандарт. Система стандартов

безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и

методы их определения" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 12.12.1989 N 3683).

6.28 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991

N 875).

6.29 Постановление Минстроя России от 04.08.1995 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Материалы

строительные. Методы испытаний на горючесть".

3

6.30 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (введен в

действие Постановлением Минстроя РФ от 24.06.1996 N 18-40).

6.31 "ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"

(принят и введен в действие Постановлением Минстроя РФ от 27.12.1996 N 18-93).

6.32 "ГОСТ 9980.4-2002. Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные. Маркировка"

(введен в действие Постановлением Госстандарта России от 24.12.2002 N 500-ст).

6.33 "ГОСТ 9.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.

Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию" (введен в действие Приказом

Ростехрегулирования от 09.06.2005 N 149-ст).

6.34 "ГОСТ 9980.5-2009. Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение" (введен в

действие Приказом Ростехрегулирования от 01.03.2010 N 26-ст).

6.35"ГОСТ 9980.3-2014. Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные и

вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка" (введен в действие Приказом

Росстандарта от 24.06.2015 N 795-ст).

6.36 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5. Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные, применяемые в

строительстве. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от

06.07.2015 N 867-ст).

6.37 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5. Межгосударственный стандарт. Безопасность лакокрасочных материалов.

Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 06.07.2015 N 866-ст).

6.38 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7. Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные. Термины и

определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 08.08.2017 N 825-ст).

6.39 Приказ Росстандарта от 05.09.2017 N 1006-ст «ГОСТ 9.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный

стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и

определения".

6.40 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Толуол каменноугольный и сланцевый.

Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2019 N 735-ст).

6.41 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Сольвент каменноугольный. Технические

условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.09.2019 N 728-ст).

6.42 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Растворители марок 645, 646, 647, 648 для

лакокрасочных материалов. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от

26.01.2021 N 23-ст).

6.43 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Материалы лакокрасочные. Определение блеска лакокрасочных покрытий.

Фотоэлектрический метод” (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 26 октября 2021 г. N 1318-ст).

4

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

РАСТВОРИТЕЛИ (РАЗБАВИТЕЛИ)

Растворитель (разбавитель) нефтяной

Адрес:

Объем (Единица

измерения)

Характеристики:

город Москва; улица Область применения: Для

Булатниковская, дом разбавления лакокрасочных

9, корп. 1

материалов; Для наружных

работ; Для внутренних работ.

Обрабатываемая поверхность:

Металл; Дерево; Бетон.

Объем: Равно 10 л;^дм[3*].

Тип растворителя

(разбавителя): Нефтяной.

100,00

(Литр;^кубический

дециметр)

Срок:

c 1-го по 5-й

календарный

день c даты

заключения

контракта.

КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ

Краска масляная

Обоснование дополнительных характеристик: Краска МА-15 Атлант сурик красно-коричневая (фас

25 кг)

Адрес:

Характеристики:

город Москва; улица

Булатниковская, дом

9, корп. 1

Водостойкость: Да.

Возможность колеровки: Нет.

Время высыхания: Равно 24 ч.

Масса нетто: Равно 25 кг.

Морозостойкость: Да.

Область применения: Наружная

окраска; Внутренняя окраска.

Расход на однослойное покрытие,

гр/м2: Больше 0.

Термостойкость: Да.

Тип краски: Густотертая.

Тип окрашиваемой поверхности:

Отделочные работы (за исключением

окраски полов); Деревянные изделия;

Металлические изделия.

Тип основы (олифы): Натуральная.

Тип тары (потребительская упаковка):

Банка.

Объем (Единица

измерения)

1 500,00

(Килограмм)

Срок:

c 1-го по 5-й

календарный

день c даты

заключения

контракта.

КРАСКИ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ ИЛИ ВИНИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

Обоснование дополнительных характеристик: Краска RAL 7045 серая фасадная, 15кг (шт) моющая

Адрес:

Характеристики:

5

Объем (Единица

Срок:

измерения)

город Москва; улица

Булатниковская, дом

9, корп. 1

Водостойкость: Да.

Время высыхания: Равно 24 ч.

Масса нетто: Равно 15 кг.

Область применения: Наружная

окраска; Внутренняя окраска.

Окрашиваемая поверхность:

Металл; Дерево; Бетон.

Основа состава: Акриловая.

Расход на однослойное покрытие,

гр/м2: Больше 0.

Срок антимикробного действия:

Равно 4 г;^лет.

Тип краски: Воднодисперсионная.

Тип тары (потребительская

упаковка): Банка.

6

2 010,00

(Килограмм)

c 1-го по 5-й

календарный

день c даты

заключения

контракта.

Проект_контракта_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № ____________________

Поставка лакокрасочной продукции.

г. Москва

______________________________​ г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района

Бирюлево Западное», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Орловой

Зульфии Нокиповны , действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице

___________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о

контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов определения Поставщика способом закупки запрос

котировок в электронной форме , реестровый № закупки

______________________________________, протокол

от __________________ № _______________, заключили настоящий Гражданскоправовой договор бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить лакокрасочной продукции

в объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту,

являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), Заказчик

обязуется принять товар (ы) и оплатить его (их) в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.

1.2 Идентификационный код закупки: _____

1.3 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства), с годом выпуска не ранее 2022 года.

1.4 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.5 Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами документов о

1

приемке товара в соответствии с условиями Контракта.

1.6 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Вариант 1. Цена Контракта составляет __________________, в том числе НДС

_________________ (далее – Цена Контракта).

Вариант 2. Цена Контракта составляет __________________ . НДС не облагается

(вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или

победителем используется льготный режим налогообложения, с

указанием основания) (далее – Цена Контракта).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе:

- сопутствующие связанные с исполнением Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими

Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее –

УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной информационной

системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков») Документа о

приемке в электронной форме (Приложение № 2 к настоящему Контракту), в течение

7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании электронного

структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма,

подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер

неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок

2

расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 16 Контракта.

Статья 3 Сроки поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется Заказчику на условиях и в сроки, установленные

Контрактом и Техническим заданием: в течение 5 календарных дней с даты

заключения Контракта

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

Статья 4 Порядок приемки товара

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании заявки в соответствии с

Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр контрактов. Изменение Контракта оформляется в порядке,

установленном в статье 12 Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы .

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

3

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня.

4.9 В день поставки товаров, Поставщик направляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сформированный в АИС «Портал

поставщиков» электронный структурированный Документ о приемке, подписанный

Поставщиком УКЭП, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для

данного вида товара (и сопутствующих услуг), Транспортную накладную, и иные

документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик и

Грузополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает результаты и

осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по Контракту

на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в

Контракте и Техническом задании, и Заказчик направляет Поставщику подписанный

Заказчиком УКЭП электронный структурированный Документ о приемке, либо

мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

В случае получения мотивированного отказа от Заказчика Поставщик устраняет

причины, указанные в таком мотивированном отказе в срок не более 7 (семи)

календарных дней, и представляет Заказчику электронный структурированный

Документ о приемке повторно.

4.11 К Документу о приемке предусмотренному пунктом 4.9 Контракта, могут

прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

4.12 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.13 Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. В

случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и

сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков.

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

4.15 Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты

подписания Документа о приемке обеими сторонами.

4

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств

Поставщика по Контракту. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в

течение 3 (трех) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока действия Контракта), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными

контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков , а также

отклонять подписанный УКЭП Поставщиком электронный структурированный

Документ о приемке.

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.2.4 Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города

Москвы в течение одного дня с даты заключения Контракта разместить в сети

Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий

возможность выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока

и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую

осуществить размещение информационного блока на официальном сайте Поставщика.

5.2.5 Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в

5

Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением

Поставщиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в

законную силу Заказчик уведомляет Поставщика о приостановке исполнения

Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 Контракта Заказчиком УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке по Контракту, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 "Цена Контракта и порядок расчетов".

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор, на другого субпоставщика.

5.3.5 Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам

поставки товаров в рамках Контракта.

5.3.6 Приостановить поставку Товара по Контракту с даты предъявления Заказчиком в

Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Контракта до

даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.

5.3.7 За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10

(десяти) рабочих дней с момента заявления о них с несением всех расходов, связанных

с выполнением данного обязательства.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта и выполнить сопутствующие работы, услуги в соответствии с

требованиями Технического задания.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Поставщик обязан соответствовать установленным извещением об

осуществлении закупки требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять

6

достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило

ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.5 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.6 Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в

сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать информацию любую информацию

служебного, коммерческого, финансового, личного характера, персональные данные

вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно

относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом

не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе

исполнения Контракта, за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения

указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию

только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной

конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их

обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об

информации, информационных технологиях и о защите информации".

5.4.7 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании.

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании.

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их

устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения

выявленных недостатков. При отказе Поставщика от составления или подписания

Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит

квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке,

предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется

соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.

Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

7

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Контрактом.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность Сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. №1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей

статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если

8

Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены Этапа

исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам

определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в

размере 1 процента Цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1

тыс. рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки

(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной

системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем

порядке:

7.4.1 в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не

превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.4.2 в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50

млн. рублей (включительно);

1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100

млн. рублей (включительно).

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте

таких обязательств) в следующем порядке:

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

9

(включительно);

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно);

7.5.4​▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения

Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения

обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации цены Контракта

(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом

(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически

исполненных Поставщиком , за исключением случаев, если законодательством

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.10 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.11 Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если

докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товаров не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

10

7.13 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

7.14 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если Поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков или объемов поставки

товаров, предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или)

поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об

осуществлении закупки, указанной в преамбуле Контракта, требованиям к участникам

данной закупки (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 (при наличии

такого требования) ст. 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому

товару или при определении поставщика Поставщик представил недостоверную

информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара

требованиям, указанным в пп. "а" п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе, что

позволило ему стать победителем данной закупки.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8 В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий

Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.5 Контракта.

11

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания УКЭП электронного структурированного Документа о приемке в срок,

предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок

(если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении Контракта может быть направлено

Сторонами в электронной форме посредством Единой информационной системы в

сфере закупок.

Статья 9 Обеспечение исполнения Контракта

ВАРИАНТ 1:

9.1 Обеспечение исполнения Контракта, не предоставляется в соответствии с частью

8.1. статьи 96 Закона о контрактной системе.

9.2 Обеспечение исполнения Контракта представляется.

Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта в размере ___ , что составляет 5

% Цены Контракта в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения

денежных средств.

9.3 Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии

определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно в

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

12

ВАРИАНТ 1

(Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Контракта

в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать

требованиям, установленным ст.45 Закона о контрактной системе):

Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ст.45

Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности

гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии

не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом

требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой

гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения

исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту,

включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Контрактом

неустоек (штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в

настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье "Адреса,

реквизиты и подписи Сторон"

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения

обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка

о проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением

денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по

Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех

обязательств Поставщика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с

неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, включая

обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек

(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо

ненадлежащим исполнением Поставщиком предусмотренных контрактом

обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных

внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из

внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,

которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов,

пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,

подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком

денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае

уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7,

7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются

Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного обеспечения в срок

до 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет

13

Поставщика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».

9.4 Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, неуплаты

Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также

убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим

исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.5 В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер

которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями

7.2 и 7.3 ст.96 Закона о контрактной системе.

9.6 В случае отзыва в соответствии с законодательством

Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в

качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление

банковских операций Поставщиком предоставляется новое обеспечение исполнения

Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком

Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер

такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За

каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного

настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,

установленном в соответствии с статьей 7 Контракта.

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием

действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии

предвидеть и предотвратить.

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой

силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их

последствия.

14

Статья 11 Порядок урегулирования споров

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок,

подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1 В случае обмена документами при применении мер ответственности и

совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком

условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных

процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с

использованием единой информационной системы путем направления электронных

уведомлений.

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 12 Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по "31"

декабря 2023 г года включительно.

12.2 Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по

Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств

и обязательств Заказчика по оплате товаров, поставленных в течение срока действия

Контракта).

12.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов,

заключенных заказчиками.

12.4 Изменение и дополнение Контракта возможны по соглашению Сторон. Все

изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных

15

соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Дополнительные соглашения к Контракту, допустимых действующим

законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре контрактов,

заключенных заказчиками.

Статья 13 Прочие условия

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в

письменной или электронной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 16 Контракта, или нарочно, а также с

использованием электронной почты. В случае направления уведомлений с

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления

уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными

Стороной в день их отправки.

13.2 Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

13.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и Поставщиком,

предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации сведений об

исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

Статья 14 Организация информирования о деятельности Сторон

14.1 Организация информирования о деятельности Сторон по Контракту

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем

размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с использованием

которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их

деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта у Поставщика

(далее в рамках настоящей статьи - информационное взаимодействие).

14.2 Информационное взаимодействие Сторон осуществляется через специально

созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон.

14.3 В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во

взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в

течение одного дня с даты заключения Контракта размещает в сети Интернет по

адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность

выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока и

содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую

осуществить размещение информационного блока на сайте Поставщика.

14.4 Поставщик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в

соответствующем информационном блоке.

14.5 Создание информационного блока на сайте Поставщика осуществляется путем

размещения технической информации, указанной в подпункте 14.3 настоящей статьи,

на сайте Поставщика в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта.

16

14.6 Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Поставщика,

осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных

технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации

Поставщиком.

14.7 Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий

города Москвы еженедельно обеспечивает проверку факта размещения

информационного блока на сайте Поставщика.

Статья 15 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

15.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом4.10 статьи «Порядок приемкитовара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком

УАИС «Бюджетный учет» или Системы консолидированного управленческого учета

Единой медицинской информационно-аналитической системы (далее - СКУУ

ЕМИАС).

15.1.1 При поставке товара Поставщик проверяет наличие стандартной товарной

единицы, обозначающей единичный товар и содержащей описание товара, его

характеристики, изображение поставляемого товара (далее – СТЕ) в АИС «Портал

поставщиков», используемой для оформления Поставщиком электронного

структурированного Документ о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ,

до первого оформления отчетных документов по Контракту Поставщик создает СТЕ с

описанием и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС

«Портал поставщиков».

15.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые

условия электронного взаимодействия Сторон» (далее – уполномоченные

должностные лица);

- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для

должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении

Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных

документов УКЭП.

15.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

15.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктами 1 настоящей

17

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

15.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 16 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение ПОСТАВЩИК:

города Москвы «Жилищник района

____________________________

Бирюлево Западное»

Адреса:

Адреса:

- юридический▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОРОД МОСКВА, юридический:_________________________

УЛИЦА МЕДЫНСКАЯ, ДОМ 1, КОРПУС ________;

2;

- фактический адрес;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОРОД

фактический:_________________________

МОСКВА, УЛИЦА МЕДЫНСКАЯ, ДОМ ________;

1, КОРПУС 2

Телефон: _______________________, факс:

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: +7

____________________;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; _____________________________________

Получатель:

__;

Департамент финансов города

Получатель: л/с_____________________;

Москвы (ГБУ «Жилищник района

ОГРН: ____________________;

Бирюлево Западное л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ИНН:___________________;

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1914

КПП:___________________;

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6

БИК:___________________;

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с:______________________________;

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Интернет сайт:

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

___________________________________;

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления

денежных средств в качестве обеспечения _________________________

(ФИО лица, уполномоченного на

исполнения контракта: Департамент

подписание контракта)

финансов города Москвы (ГБУ

«Жилищник района Бирюлево Западное

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ЕКС

М.П.(при наличии)

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв УФК по г.

Москве, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

18

Интернет сайт: http://gbu-bz.ru;

Директор _________________________З.Н.

Орлова

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание контракта)

М.П.

19

Приложение № 2 к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

Форма Документа о приемке

Универсальный передаточный документ

Идентификатор электронного документа

Счет-фактура №

____

Документ о

Исправление №

____

приемке

Статус:1

1 – счетфактура и

передаточный

документ (акт)

2–

передаточный

документ (акт)

От ______ (1)

От______(1а)

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

___________________ / ___________________

_______

Грузополучатель и его адрес:

_______

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции

постановления Правительства Российской Федерации от 02

апреля 2021 г. № 534)

(2)

(2а)

(2б)

(3)

(4)

К платежно-расчетному документу

от _______

№

Документ об отгрузке № п/п

от _______

Покупатель:

Адрес:

ИНН/КПП покупателя:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643

Идентификатор государственного

контракта, договора (соглашения)

________________

(при наличии):

Наимен

Стоимо

ование

сть

В

товара

товаров том На

Единица

(описан

(работ, чис лог

Код

Цена

измерения

ие

товаров №

Код вида

Количество

(тариф) за услуг), ле ова

выполн

имущес сум я

/работ, п/п

товара

(объем)

единицу

енных

услуг

измерения твенны ма ста

условн

работ,

х прав акц вка

ое

оказанн

без

код

иза

обознач

ых

налога ение

20

(5)

(5а)

(6)

(6а)

(6б)

(7)

(8)

Регистра

ционный

Стоимость

Страна

номер

Сумма товаров

происхождения

декларац

налога, (работ,

товара

ии на

предъяв услуг),

товары

ляемая имуществен

или

покупат ных прав с

Циф

регистра

елю

налогом рово Краткое

ционный

всего

наименование номер

й

код

Количественная

Количест Стр

единица измерения во

ана

товара,

товара, реги

используемая в

подлежа стра

целях

щего

ции

осуществления

прослежи про

прослеживаемости ваемости, изво

усло в

дите

вное количест ля

код

обоз венной това

наче

услуг),

имущес

твенног

о права

А

1 1а

1

(национ

альное)

1б

2

2а

4

5

Всего к оплате (9)

Документ составлен

на___ листах

партии

товара,

подлежа

щего

прослежи

ваемости

всего

3

единице

измерени

я товара

использу

емой в

ние

ра

целях

осуществ

ления

прослежи

ваемости

12а 13

14

6

7

8

9

10

10а

11

12

Х

Особенности:

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме ___________руб.____коп.

- пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____________руб.___коп.

Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством

Российской Федерации) - __________ руб.___коп.

Руководитель организации или

Главный бухгалтер или иное

иное уполномоченное лицо

уполномоченное лицо

подпись

(ФИО)

подпись

(ФИО)

Индивидуальный

предприниматель

Основание передачи

(сдачи)/получения

(приемки)

подпись

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя)

(ФИО)

Контракт № ____________________ от ______________________________

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на

грузе

транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

(подпись)

Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

(ФИО)

(должность)

«__»__________________20__г

Дата получения (приемки)

21

(подпись)

(ФИО)

«__»__________________20__

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность)

(подпись)

г

Иные сведения о получении, приемке

претензии со стороны заказчика отсутствуют

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые

приложения и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента) Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

___________________ / ___________________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан

(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)

ИНН/КПП)

м.п.

м.п.

Приложение к универсальному передаточному документу

от ______________________________

по Контракту (Договору) № ____________________

Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах

Наименование товара (описание

Характеристик Характер

№

Наименование позиции Наименование

Характеристики позиции

выполненных работ, оказанных услуг),

Наименование позиции КТРУ

и позиции

истики

п/п

СПГЗ

СТЕ

КТРУ

имущественного права

СПГЗ

СТЕ

1

22

!!_В_помощь_участникам_закупок

Памятка

для поставщика (подрядчика, исполнителя)

по электронному исполнению контракта

Заключенный по итогам данной закупки контракт предусматривает осуществление приемки

в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в порядке,

установленном совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы и

Департаментом города Москвы по конкурентной политике от 24.05.2022 № 28/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/22 в

соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом

2.5.4 постановления Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП.

Поставщик

1

2

Регистрация в АИС «Портал поставщиков»

Возможность формирования документов приемки товаров, работ,

услуг по контрактам заказчиков города Москвы появится после

регистрации организации и уполномоченных лиц в АИС «Портал

поставщиков».

Формирование документа исполнения

Создание исполнения в АИС «Портал поставщиков» подразумевает

использование (выбор из уже существующих, либо заведение

новой) Стандартной товарной единицы (СТЕ) под каждую позицию

спецификации контракта. С порядком создания СТЕ можно

ознакомиться по ссылке.

3

Направление в ЕИС документа исполнения для подписания

поставщиком

После нажатия в АИС «Портал поставщиков» на кнопку «Перейти

к подписанию» открывается новая вкладка браузера с

отображением страницы документа приемки в ЕИС.

4

Автоматическое открытие модального окна ЕИС для подписания

документа исполнения с Портала поставщиков и его

автоматическая отправка заказчику

Дата отправки в ЕИС = дата подписания в ЕИС.

5

Рассмотрение и подписание заказчиком документов приемки

Заказчик осуществляет полную либо частичную приемку,

направляет уведомление об уточнении или мотивированный отказ.

Заказчик

Бухгалтерские

системы заказчика,

ЕИС

Дополнительная информация:

- Инструкция по формированию документов приемки

- Полное руководство пользователя по электронному исполнению контрактов

- Видео-инструкции в телеграмм-канале