Тендер - Газы в баллонах №240734746

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки_ФБУЗ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

При описании поставляемого товара участнику необходимо указать в заявке страну происхождения товара.

Наименование страны происхождения товара рекомендуется указывать в соответствии с частью 1 статьи 58 Таможенного кодекса таможенного союза. Страна происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира»).

Требования к качеству и упаковке товара:

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствовать заявленным техническим характеристикам.

Товар должен быть в упаковках, без дефектов. Заводская упаковка должна быть неповрежденной, коробки должны быть сухими и чистыми. В товаре не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование ее по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащейся в ней продукции (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Место доставки товара: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, д. 67, 2 этаж.

Сроки поставки товара: Товар поставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта. Период поставки 2023 год.

Условия поставки:

Поставка товара осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).

- Поставщик поставляет товар заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются исполнителем собственными техническими средствами или за свой счет с привлечением третьих лиц;

- поставка товара должна сопровождаться погрузкой-разгрузкой товара, доставкой по указанному в информационной карте адресу, в указанных представителем заказчика местах силами поставщика;

- поставщик для обеспечения доставки (перевозки) товара по адресу доставки заказчика вправе привлекать транспортные компании или транспорт третьих лиц.

Периодичность поставки товара: одной партией.

Количество товара: 8 наименований.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 07.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000017

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, улица 7-я линия, 67

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Контракт заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, независимой гарантии, выданной банком или передачи заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона в электронной форме самостоятельно. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение требование об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе. В соответствии со ст.96 ч 8.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.).

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20586U63640

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области, г Ростов-на-Дону

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет и обоснование НМЦК

Проект контракта

1 ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки ФБУЗ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию составу заявки на участие в закупке 44 фз

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требования_к_содержанию_составу_заявки_на_участие_в_закупке_44_фз

Требования к содержанию, составу заявки на участие

в электронном аукционе в соответствии с Законом N 44-ФЗ

и инструкция по ее заполнению

1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию и документы (ч. 1 ст. 49 Закона N 44-ФЗ):

1) об участнике закупки:

• решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта по результатам проведения электронного аукциона либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
• информацию о соответствии участника следующим требованиям:
  • непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
  • неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
  • отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим этому требованию в случае, если он в установленном порядке подал заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;
  • отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
  • участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
  • отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

• обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты. Исключение - случаи заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
• участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юрлица или в составе учредителей унитарного юрлица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юрлицо или через несколько юрлиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
• отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
• участник закупки не является иностранным агентом;

Информацию о соответствии указанным требованиям участник закупки представляет в виде декларации. Вместе с ней представляется информация об ИНН (при наличии) лиц, перечисленных в п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 104 Закона N 44-ФЗ, или аналог ИНН таких лиц в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства;

• реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации перечисляются денежные средства в качестве оплаты за поставленный товар, выполненную работу (ее результаты), оказанную услугу, а также отдельные этапы исполнения контракта. Реквизиты указанного счета не включаются в заявку, если в соответствии с законодательством Российской Федерации он открывается после заключения контракта;
• если в извещении о проведении электронного аукциона к участникам закупки предъявлено требование по п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, в заявку включаются документы, подтверждающие соответствие участника этому требованию. Исчерпывающий перечень таких документов заказчик устанавливает в извещении об осуществлении электронного аукциона;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

• характеристики предлагаемого участником закупки товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), соответствующие показателям, а также товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Данную информацию можно не включать в заявку, если указан товарный знак и участник закупки предлагает к поставке товар, обозначенный именно им.

Данная информация не включается в заявку, если в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ приложена проектная документации, или типовая проектная документация, или смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства;

• наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в соответствии с ОКСМ;
• документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если соответствующие требования и представление таких документов предусмотрены. Включать указанные документы в заявку не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

3) если в извещении установлено, что при проведении электронного аукциона применяются запреты, ограничения, условия допуска в соответствии с положениями ст. 14 Закона N 44-ФЗ, - информацию и документы, предусмотренные соответствующим нормативным правовым актом. Если они не будут включены в заявку, ее приравняют к заявке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Заявка на участие в электронном аукционе может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом их отсутствие не является основанием для отклонения такой заявки.

Обращаем внимание участников электронного аукциона:

• информация и документы, предусмотренные пп. "а", "б", "г" - "л" п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ, не включаются в заявку на участие в электронном аукционе (п. 2 ч. 6 ст. 43 Закона N 44-ФЗ). Их направляет заказчику оператор электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС;
• если в извещении о проведении электронного аукциона к участникам предъявлены дополнительные требования по ч. 2, 2.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки этим требованиям, не включаются в состав заявки. Их направляет заказчику оператор электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке (ч. 12, 13 ст. 24.2, п. 3 ч. 6 ст. 43 Закона N 44-ФЗ). Информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки указанным дополнительным требованиям, должны отвечать положениям Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Подача заявки означает, что вы согласились поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении электронного аукциона (ч. 5 ст. 43 Закона N 44-ФЗ).

При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

• символ "±" означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38;
• символ "≥" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;
• символ "≤" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;
• союз "или" между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом;
• союз "и" между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом;
• слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;
• слова "диапазон от и до" означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения.

Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение. В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "типа" и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений.

3. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона о контрактной системе (в случае, если в извещении установлены предусмотренные запреты, ограничения, условия допуска).

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Рекомендуемая форма сведений о конкретных показателях товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма анкеты Участника

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет_и_обоснование_НМЦК

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена (НМЦ) контракта определялась методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений в валюте Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

1. Расчет коэффициента вариации цены определяется по следующей формуле:

, где: - коэффициент вариации; - среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером I:

> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

Таким образом, среднее квадратичное отклонение:

σ = 2 854,75 руб.

Далее коэффициент вариации V=1,3 %

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где: , определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

- количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

- количество значений, используемых в расчете;

- номер источника ценовой информации.

Начальная (максимальная) цена контракта формировалась с учетом всех налогов и сборов, таможенных пошлин, отчислений и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, включая доставку до лаборатории, разгрузку, стоимость упаковки (если такая предусмотрена) и транспортной маркировки.

Неучтенные затраты участника закупки, связанные с участием в электронном аукционе, а также поставщика, связанные с исполнением контракта, и не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком

%8f%90%8e%85%8a%92_%8a%8e%8d%92%90%80%8a%92%80 ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки (ИКЗ):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО») в лице главного врача Гарри Викторовича Карпущенко, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель электронного аукциона (номер и дата протокола подведения итогов) (наименование участника ______________, с которым заключается контракт), именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Поставщика заключать настоящий государственный контракт [1] ), далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в целях обеспечения нужд учреждения заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить газы в баллонах (далее – Товар), по цене, количеству и с характеристиками, приведенными в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), в обусловленные настоящим Контрактом сроки, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного надлежащим образом Товара. Заказчик вправе предложить Поставщику изменить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на 10%.

Цена Контракта и порядок расчетов

• Цена Контракта составляет ____________ рублей ___ копеек (цена предложения Поставщика о цене Контракта цифрами и прописью), включая НДС (указать размер ставки) в сумме _________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью; в случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и __________________»).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

• Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При этом Цена Контракта может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.
• Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта.
• Цена Контракта может быть изменена в случае, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта, исходя из цены единицы Товара.
• Цена Контракта включает стоимость Товара, стоимость доставки, перевозки, погрузо-разгрузочных работ, стоимость тары, упаковки, расходы по таможенному оформлению, налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту.
• Оплата Поставщику за поставленный Товар осуществляется в следующем порядке:

- оплата стоимости фактически поставленного Товара производится Заказчиком в течение 7 (семи) дней с даты подписания Сторонами документов о приемке Товара.

Оформление, обмен и подписание документов о приемке осуществляется сторонами в ЕИС.

Документы о приемке товаров (работ, услуг), подписанные электронной подписью в ЕИС, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

Для осуществления электронного документооборота в ЕИС при формировании и подписании документа о приемке товаров (работ, услуг) в процессе исполнения контракта:

- оформление и обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) производится в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС и на бумажном носителе.

• Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.
• Заказчик оплачивает Поставщику поставленный по настоящему Контракту Товар в российских рублях и за счет средств бюджетного учреждения (субсидии).

Права и обязанности Сторон

Поставщик обязан:

Осуществить поставку Товара Заказчику в ассортименте, количестве и с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

Поставить новый Товар (не бывший в употреблении, не проходивший восстановление потребительских свойств). Товар не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов, проявляющихся в результате действия или упущения производителя и (или) Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара. Товар должен быть готов к эксплуатации. Товар должен быть упакован в тару (при наличии таковой) по каждому наименованию в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту). Тара, упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке. Каждое место (упаковка) поставляемого Товара должно иметь упаковочный лист, наклеенный на место, отражающий содержание данной упаковки. В упаковочном листе должно быть отражено: наименование, количество и первичная маркировка продукции.

Передавать Заказчику Товар, соответствующий требованиям технических регламентов, положениям стандартов, и условиям Контракта. В случае если поставляемый Товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982, при поставке Товара Поставщик обязан предоставить сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии.

Обеспечить поставку Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

Поставщик вправе:

Осуществить поставку Товара по настоящему Контракту, как собственного изготовления, так и приобретенного (закупленного) у третьих лиц.

Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного и принятого Товара согласно условиям Контракта.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан:

Обеспечить своевременную приемку Товара в порядке, и в сроки, установленные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Произвести оплату поставленного и принятого Товара в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Контракта.

Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Поставщиком устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Контракту.

Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара или замены Товара на Товар надлежащего качества.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в случае нарушения Поставщиком принятым им на себя обязательств по данному Контракту и как следствие, инициировать и начинать процедуру расторжения настоящего Контракта с взысканием суммы обеспечения исполнения Контракта.

При заключении Контракта Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между Ценой Контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) Ценой Контракта. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления Цены Контракта, предложенной Поставщиком, на количество Товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

Создать приемочную комиссию для приемки поставленного Товара, отдельного этапа исполнения Контракта.

Осуществлять иные права, установленные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Порядок приемки Товара

3.1. Приемка и экспертиза Товара по настоящему Контракту проводится в соответствии со ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и иными актами действующего законодательства.

3.2. Товар поставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта одной партией. Период поставки 2023 год. Место поставки: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, д. 67, 2 этаж.

Моментом поставки является доставка Товара Заказчику. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами за свой счет.

3.3. При приемке Товара Государственный заказчик проверят соответствие его количества, качества и иных характеристик. Товара требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу.

3.3.1 Качество Товара должно соответствовать Спецификации (Приложение №1), требованиям к безопасности, к размеру, соответствовать государственным стандартам (ГОСТу) или техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации, принятым для данного вида Товара. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика.

3.3.2. Общее количество поставленного Товара должно соответствовать количеству, указанному в Спецификации (Приложение №1). Товар считается сданным и принятым Сторонами по количеству согласно количеству, указанному в приемопередаточных документах.

3.3.3. По факту приема Товара представитель Заказчика в товарной накладной, либо УПД, либо в форме электронного документа в ЕИС, проставляет дату приемки Товара, штамп Заказчика и подпись лица, ответственного за приемку. Товарная накладная или УПД подписываются в таком количестве, чтобы у каждой из Сторон осталось по необходимому числу экземпляров.

3.3.4. Заказчик, не позднее рабочего дня, следующего за днем поставки, проверяет Товар на соответствие качества, количества и иных характеристик Товара, определенных условиями настоящего Контракта, подписывает товарную накладную или УПД или документа о приемке товара в электронной форме, один экземпляр которого направляет Поставщику, и производит оплату в соответствии с п. 2.4. Контракта либо направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документов по приемке товара и от получения товара (или его части).

3.3.5. В случае получения Поставщиком мотивированного отказа Заказчика от подписания документов и от получения товара (или его части), в течение двух рабочих дней Поставщик обязан за свой счет обеспечить допоставку или замену Товара в соответствии с требованиями Заказчика.

3.4. Заказчик вправе отказаться от Товара ненадлежащего качества. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Заказчик обязан составить акт, указать причины отказа в приемке Товара, сроки для устранения претензий. Заказчик вправе вызвать полномочных представителей Поставщика. Поставщик в указанном случае обязан в течение 10 (десяти) дней с даты поступления вызова, обеспечить прибытие уполномоченных представителей к Заказчику.

3.5. Проведение итоговой экспертизы исполнения настоящего Контракта по завершении общего срока поставки Товара обязательно. По результатам итоговой экспертизы исполнения настоящего Контракта, в единой информационной системе Заказчиком публикуется Отчет об исполнении Контракта, где фиксируются неисполненные обязательства Сторон, и (или) обязательства, исполненные ненадлежащим образом, а также причины возможного расторжения Контракта.

3.6. Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям действующих стандартов и требованиям действующего законодательства Российской Федерации в зависимости от требований, установленных действующим законодательством для данного Товара.

3.7. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и сроки годности.

3.8. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.9. Упаковка должна обеспечивать герметичность и сохранность Товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах, хранении и реализации в течение срока годности продукции. Автотранспорт Поставщика должен соответствовать требованиям, установленным к перевозке поставляемого Товара.

3.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных, товарных накладных, подписанные Поставщиком, в 2 (двух) экземплярах, сертификат соответствия, декларация качества (при наличии), и иными документами в зависимости от требований, установленных действующим законодательством для данного товара.

3.11. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 3.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик Товара Заказчик подписывает товарно-транспортные накладные, товарные накладные в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.

Гарантийные обязательства

4.1. Срок годности на поставляемый товар указывается в спецификации (при наличии).

4.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара.

5 . Условия обеспечения исполнения государственного контракта

5.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5% цены контракта.

5.2. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, независимой гарантии, выданной банком или передачи заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона в электронной форме самостоятельно. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение требование об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

В соответствии со ст.96 ч 8.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.).

5.3. Независимая гарантия

5.3.1. Обеспечение исполнения Поставщиком своих обязательств по контракт, представленное в форме независимой гарантии, составленной с учетом требований ст. ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Гражданского кодекса РФ, должно отвечать следующим условиям:

5.3.1.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной;

5.3.1.2. Сумма независимой гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по контракту и должна быть выражена в российских рублях;

5.3.1.3. Независимая гарантия должна действовать в течение срока исполнения контракта плюс 30 календарных дней;

5.3.1.4. Бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Поставщик, гарантом – банк или иная кредитная организация, имеющая соответствующее право и выдавшая независимую гарантию;

5.3.1.5. В независимой гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки и / или расторжения настоящего контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только:

- письменное требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование по независимой гарантии);

- расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по независимой гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

5.3.1.6. Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 10 (десяти) банковских дней после обращения бенефициара;

5.3.1.7. В независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым;

5.3.1.8. Независимая гарантия должна быть выдана российскими банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично;

5.3.1.9. Независимая гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком любых своих обязательств по контракту полностью или частично и/или расторжения Контракта полностью или частично.

5.3.2. Требование Заказчика к Гаранту может включать в себя все штрафные санкции, пени, неустойки вытекающие из существа контракта и понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Поставщиком.

5.3.3. При представлении Поставщиком независимой гарантии, в качестве документа об обеспечении исполнения контракта, Заказчик в сроки, установленные Законом о контрактной системе в сфере закупок, вправе осуществить проверку представленной независимой гарантии.

5.3.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (Исполнить, Подрядчик) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта.

5.4. Залог денежных средств

5.4.1. Настоящий пункт во взаимосвязи с другими положениями настоящего контракта является договором о залоге, заключенным в соответствии с требованиями ст. 339 ГК РФ.

5.4.2. Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения контракта должен быть перечислен Поставщиком в сроки установленные настоящим контрактом будет находиться у Заказчика до момента исполнения Поставщиком всех обязательств перед Заказчиком.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту распространяется на срок исполнения контракта, факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения контракта.

На момент подписания настоящего контракта Заказчиком денежные средства должны быть зачислены по реквизитам, указанным Заказчиком.

Реквизиты для внесения залога:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО», л/с 20586U63640)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(поле 17 в п/п)

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(поле 15 в п/п)

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» рекомендуется указывать предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

5.4.3. В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт залоговой суммы без обращения в суд.

5.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему контракту Заказчик имеет право получить удовлетворение за счет заложенной суммы в том объеме, какой он имеет к моменту удовлетворения, в частности возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения контракта, неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства, и иные согласно разделу «Ответственность сторон», возмещение расходов по их взысканию, а так же понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением обязательств Поставщиком. Об удовлетворении своих требований за счет залога Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика.

5.4.5. Залог прекращается в следующих случаях:

5.4.5.1. Вследствие прекращения обеспеченного залогом обязательства по настоящему контракту, в том числе его исполнением (подписанием актов приема-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг и др.);

5.4.5.2. Вследствие перехода прав на заложенные денежные средства к Заказчику.

5.4.6. Заказчик обязан в случае прекращения залога в связи с надлежащим исполнением контракта Поставщиком (Исполнителем) и прекращением обязательства, обеспеченного залогом, вернуть заложенные денежные средства Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания документов о приемке товаров, работ, услуг.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

6.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

• Невыполнение Поставщиком условий Контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении Контракта или расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств
  (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (расчет пеней производится, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 рублей (по правилам, указанным в Приложении № 2 к Контракту, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 1000,00 рублей (по правилам, указанным в Приложении № 2 к Контракту, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
• Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• Общая сумма штрафов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
• Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

Порядок разрешения споров

Споры и разногласия, которые могут возникнуть из отношений, связанных с исполнением Контракта и не урегулированные условиями настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а также предъявлением претензий, которые рассматриваются Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления. В случае если взаимоприемлемого решения достичь не удалось, споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок внесения изменений и расторжения Контракта

Настоящий Контракт может быть изменен с учетом положений статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе:

при отказе Поставщика передать Заказчику Товар, принадлежности или документы к нему (пункт 1 статьи 463 ГК РФ, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

при существенном нарушении Поставщиком требований к качеству Товара, а именно при обнаружении Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

при невыполнении Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ);

при неоднократном нарушении Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

• В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания на электронной площадке и действует до 01 декабря 2023 г. включительно.

Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Заключительные положения

Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.9 Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется по электронной почте и в виде почтового отправления по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом.

Приложение №3 – Акт приёмки-передачи товара.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»),

344019, г. Ростов-на-Дону, 7 линия, 67, Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Банковские реквизиты: УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО», л/с 20586U63640)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

от « »___________2022 г.

№ ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту

от « »________ 2023 г.

№ ________________

ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, НЕИСПОЛНЕНИЯ

ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,

ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к контракту №_____ от _______2023 г.

образец

АКТ

приема-передачи товара №

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик в лице ___________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и представитель Поставщика, в лице _______________________, действующего на основании ________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.Поставщик по состоянию на «__»__________ 2023 г. сдал Заказчику

- Посмотреть таблицу с данными

а Заказчик принял указанный товар.

Стоимость, подлежащая оплате, составляет: _______________________________________.

2.По поставке товара стороны друг к другу претензий не имеют.

- Посмотреть таблицу с данными

При указании даты документа применяется цифровой способ указания даты. ↑

В случае если Поставщик по Контракту имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной ячейке слова «включая НДС (18%)» не указываются, соответственно, стоимость указывается без НДС. ↑

Если Поставщик по Контракту имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной графе указывается: - «НДС не облагается» ↑