Тендер - Закупка метакриловой кислоты №240734111

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.10#2rev179277c6

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.10#2rev179277c6

Приложение_№_4_-Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к аукционной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_______

г. Пермь «___»__________2023 года

Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» (сокращенно – ФКП «Пермский пороховой завод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по производству гражданской продукции – начальника производственного комплекса № 5 «Гражданская продукция» Терешатова Сергея Васильевича, действующего на основании Доверенности от 21.12.2022 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/22, с одной стороны, и

______________ (сокращенно - _____________________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________ ______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,

на основании результатов проведения аукциона в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства (итоговый протокол от «__» _________ 2023 года, извещение № __________), заключили настоящий договор № ______ (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется поставить метакриловую кислоту (далее – Товар) в количестве 8 тонн (т), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Технические характеристики поставляемого Товара:
Внешний вид: прозрачная жидкость
Цветность (АРНА) ≤10
Удельный вес, г/см3 0,99-1,03
Содержание воды, % ≤ 0,05
Чистота, % ≥ 99,5
Ингибитор монометиловый эфир гидрохинона (MEHQ), ppm 200±20.
1.3. Страна изготовления Товара: ___________.(указывается в соответствии с заявкой участника, с которым заключается Договор.)
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет _____________ рублей (____________________________ рублей ______ копеек), с учетом НДС 20% в сумме __________ рублей / без НДС.
2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, стоимость тары, маркировку, стоимость доставки Товара до склада Заказчика, затраты на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
2.3. Цена за единицу Товара (1 т) составляет: ________________ рублей с НДС/без НДС.
2.4. Цена за единицу Товара является фиксированной на весь период действия Договора.
2.5. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара.
Форма оплаты: безналичный денежный расчет.
По согласованию Сторон возможна иная форма расчета.
2.6. При проведении денежных расчетов Заказчик перечисляет денежные средства со своего банковского счёта на банковский счёт Поставщика, указанный в разделе 14 Договора.
2.7. В случае изменения реквизитов банковского счёта, Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с даты таких изменений в письменной форме уведомить об этом Заказчика, сообщив новые реквизиты счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.
2.8. Оплата по Договору третьим лицам не допускается, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ.
2.9. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Пермь, ул. Гальперина, д. 11. Доставка Товара включена в цену Договора.
3.2. Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика, направляемых Поставщику посредством электронной связи. Партией является количество Товара, поставляемое по одному отгрузочному документу.
3.3. Минимальный объем одной партии 2 т.
3.4. Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления Заказчиком заявки поставщику.
3.5. Адрес электронной почты Поставщика для направления заявок: _______________.
3.6. Товар поставляется в полиэтиленовых бочках на поддонах. Тара не возвратная.
3.7. С каждой партией Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:
• товарную накладную формы ТОРГ-12 (в этом случае Поставщик не позднее 5 (пяти) дней с даты поставки Товара предоставляет Заказчику оригинал счета-фактуры в одном экземпляре) либо УПД;
• паспорт качества на русском языке, заверенный Поставщиком.
3.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Поставщик до момента передачи Товара Заказчику.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам, техническим условиям завода-изготовителя, техническим регламентам, санитарным нормам и должно подтверждаться сертификатом качества (паспортом качества).
4.2. В случае несоблюдения Поставщиком требований о качестве Товара, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.
4.3. Претензии по качеству Товара могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока хранения.
4.4. Срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее половины гарантийного срока хранения.
4.5. Претензии по качеству Товара могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка Товара, поступившего в таре осуществляется согласно количества товарных единиц в момент получения от Поставщика.
5.2. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с транспортными и сопроводительными документами отправителя (изготовителя). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает процесс приемки Товара. В этом случае составляется акт о фактическом наличии Товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.
5.3. Поставщик считается исполнившим обязанность по отгрузке Товара в момент подписания Сторонами транспортной накладной представителем Заказчика.
5.4. Приемка Товара по качеству производится на складе Заказчика не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента его передачи.
5.5. При выявлении несоответствий Товара положениям Договора о качестве, Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их выявления уведомляет об этом Поставщика с указанием выявленных недостатков, а также даты, времени и места совместного осмотра Товара Сторонами.
5.6. После получения уведомления о выявленных недостатках, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить своего представителя для осмотра Товара. Представитель Поставщика должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность.
5.7. При неявке представителя Поставщика для осмотра Товара в установленный срок, Заказчик в одностороннем порядке составляет и подписывает акт о фактическом качестве и комплектности Товара, в котором отражает выявленные недостатки Товара и указывает на отказ от его принятия. Один экземпляр подписанного Заказчиком акта о фактическом качестве Товара направляется Поставщику и служит доказательством несоответствия Товара условиям Договора. Поставщик обязуется в срок, указанный в акте о фактическом качестве Товара, соответственно, заменить Товар качественным. Все сопутствующие расходы, включая, но не ограничиваясь, расходы на вывоз Товара, не соответствующего Договору и поставку надлежащего Товара, несет Поставщик.
5.8. Выявленные недостатки Товара фиксируются представителями Сторон в двустороннем акте о фактическом качестве Товара. Также за отгрузку некачественного Товара Заказчик имеет право предъявить Поставщику убытки, в том числе связанные с простоем и срывом поставок готовой продукции.
5.9. При разногласиях в определении наличия и причин дефектов/недостатков Товара Стороны вправе привлекать независимые экспертные организации для устранения разногласий. Расходы по привлечению экспертных организаций несет Поставщик.
5.10. Товар, не соответствующий условиям Договора, считается не поставленным и не подлежит оплате Заказчиком.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в сроки, установленные настоящим Договором.
6.1.2. Соблюдать требования части 2 и части 4 статьи 9 Федерального закона № 402 – ФЗ от 06 декабря 2011года «О бухгалтерском учете».
6.1.3. Устранить за свой счет все недостатки, выявленные в ходе приемки Товара, а в случае невозможности устранения – заменить Товар.
6.1.4. По требованию Заказчика обеспечить прибытие своего представителя на предприятие Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.
6.1.5. Ежеквартально, в период действия Договора, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты завершения квартала, формировать и предоставлять Заказчику «Акт сверки взаиморасчётов» по Договору.
6.2. Поставщик вправе:
6.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за отгруженный и надлежащего качества Товар в соответствии с настоящим Договором.
6.3. Заказчик обязан:
6.3.1. Надлежащим образом осуществить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Договора.
6.3.2. Оплатить поставленный и принятый Товар в соответствии с условиями Договора.
6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. Отказаться от приемки и оплаты Товара, если он не соответствует условиям Договора, и осуществить его возврат за счет Поставщика.
6.4.2. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Договора, причиненных по вине Поставщика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки сроков поставки Товара и /или сроков замены забракованного Товара Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору по день исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, от цены Договора.
7.3. Оплата штрафной неустойки не освобождает Поставщика от его обязательств по Договору.
7.4. В случае просрочки сроков оплаты Товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы задолженности.
7.5. За нарушение Поставщиком п. 6.1.4. настоящего Договора предусмотрен штраф в размере фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек).
7.6. В случае полного или частичного невыполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, данная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
7.7. В случае ненадлежащего выполнения Поставщиком п.3.7. Договора (в том числе предоставления ненадлежащих товаросопроводительных документов), Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5% от цены Договора.
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.9. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения Договора на срок более, чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Договора и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика - обратиться в суд с соответствующим иском.
7.10. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Правоотношения между Сторонами по настоящему Договору регулируется законодательством Российской Федерации.
9.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.
9.3. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона направляет претензию. Претензия должна предъявляться в письменном виде с приложением документов, необходимых для ее рассмотрения. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) календарных дней с даты ее получения, по истечении которого заявителю должен быть направлен ответ. Вся претензионная переписка должна подписываться уполномоченными представителями Сторон и вестись заказной почтой.
9.4. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в Арбитражный суд Пермского края.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10.4. В случаях, предусмотренных законодательством, сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор при нарушении другой стороной требований применимого антикоррупционного законодательства.

ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2023 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств.
11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случаях:
- нарушения сроков поставки Товара (в том числе однократного);
- нарушения комплектности Товара и требований к товаросопроводительным документам.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по собственной инициативе в отсутствие виновного поведения Поставщика.
11.3. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора, другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
12.1. Поставщик дает свое согласие на раскрытие информации о Поставщике, составляющей коммерческую и налоговую тайну, в том числе о наличии признаков несформированного источника по цепочке Поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Поставщика, ставшей известной Заказчику из договорных отношений с Поставщиком и/или из других источников.
12.2. Поставщик дает свое согласие на публикацию такой информации в телекоммуникационной сети «Интернет».
12.3. При получении уведомления от Заказчика о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется устранить такие признаки в течение 1 месяца с момента получения указанного уведомления.
12.4. Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке Поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с продавцом по Договору, но в ситуации, когда продавец или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).
12.5. Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости товара, то есть путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.
12.6. В случае неустранения вышеуказанных признаков в месячный срок, Поставщик обязуется возместить имущественные потери Заказчика (и/или третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику или к третьему лицу.
12.7. Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Поставщиком вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС, определяются в размере:
- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком;
- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Заказчику или третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему товар (работу, услугу) по цепочке взаимоотношений с Заказчиком.
12.8. Поставщик в срок не более 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, обязан возместить указанные имущественные потери Заказчику. Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком.
12.9. В случае, если налоговым органом, в котором стоит на учете Заказчик, будет принято решение об отказе в возмещении Заказчику сумм НДС, по данному Договору, по причине не подтверждения начисления Поставщиком этих сумм НДС в бюджет, Поставщик обязуется по письменному запросу в десятидневный срок предоставить Заказчику документ произвольной формы, заверенный налоговым органом, в котором стоит на учете Поставщик, подтверждающий начисление в бюджет сумм НДС по данному Договору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.2. Внесение изменений и дополнений в условия Договора, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
13.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.4. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
13.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора.
13.6. В случае невыборки Заказчиком Товара до истечения срока действия настоящего Договора, Поставщик не вправе требовать от Заказчика выборки и оплаты невыбранного Товара, а также какой-либо компенсации, связанной с невыборкой.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиАукционная_документация СОГЛАСОВАНО

Утверждаю:

Начальник управления

по правовому обеспечению

________________ С.А. Холоимов

(на основании Доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/22 от 26.12.2022)

«07» марта 2023г.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование

предмет закупкиЗакупка метакриловой кислоты

(предмет договора)

закупка проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства

ПЕРМЬ, 2023г.

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными актами:

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);

Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФКП «Пермский пороховой завод»;

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Иные нормативные правовые акты, регулирующие закупки товаров, работ, услуг в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.

В части, прямо не урегулированнойзаконодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1 – Техническое задание (Описание предмета закупки);

- Приложение № 2 – Обоснование начальной (максимальной) цены (НМЦ) договора;

- Приложение № 3 – Образцы форм, предоставляемых в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме;

- Приложение № 4 – Проект договора (Размещено отдельным файлом).

Приложение № 1

к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Закупка метакриловой кислоты.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Внешний вид: прозрачная жидкость

Цветность (АРНА) ≤10

Удельный вес, г/см3 0,99-1,03

Содержание воды, % ≤ 0,05

Чистота, % ≥ 99,5

Ингибитор монометиловый эфир гидрохинона (MEHQ), ppm 200±20.

.

Приложение № 2

к аукционной документации

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (НМЦД)

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора выполнены в соответствии со статьей 4.3. «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФКП «Пермский пороховой завод»», начальная (максимальная) цена договора назакупку метакриловой кислоты установлена посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

- Посмотреть таблицу с данными

Документация о проведении аукциона в электронной форме, находящаяся у Заказчика, содержит источники информации, используемые при расчете НМЦД.

Приложение № 3

к аукционной документации

ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

в электронной форме

ФОРМА 3.1. ОПИСАНИЕ поставляемоГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению таблицы:

В столбце № 1 указывается порядковый номер позиции товара;

В столбце № 2 указывается наименование поставляемого товара (ГОСТ/ТУ);

В столбце № 3 указывается страна происхождения товара;

В столбце № 4 указываются характеристики поставляемого товара в соответствии с приложением № 1 к аукционной документации;

В столбце № 5 указываются единицы измерения поставляемого товара в соответствии с аукционной документацией;

В столбце № 6 указывается количество товара в соответствии с аукционной документацией.

Форма является рекомендуемой

ФОРМА 3.2.

Анкета УЧАСТНИКа аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Форма является рекомендуемой

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Пермский крайМесто поставки (адрес):614042, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Гальперина, дом 11
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.03.2023 по 16.03.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется