Тендер - Поставка водорода пероксид №240197310

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ДЗК_Пероксид_водорода.docx
• НМЦД_Пероксид_водорода.xlsx
• Проект_Договора_Пероксид_водорода.docx
• ТЗ_Пероксид_водорода.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.9#2revac901fa1

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.9#2revac901fa1

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

Техническое задание

Поставка водорода пероксид

1. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

• Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Иркутск, по месту нахождения структурных подразделений Заказчика (г. Иркутск, ул. Дорожная, д.2; г. Иркутск, ул. Омулевского, 33; г. Иркутск, м-он Университетский, д.46).
• Поставка товара осуществляется партиями, по заявке Заказчика в течение 7 (Семи) рабочих дней, в заявке Заказчик определяет необходимое ему количество товара.
• Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи, не менее чем за 24 часа.
• Период поставки товара: с момента заключения Договора по 30.06.2023 г.
• Условия поставки товара: Товар, поставленный не по заявке Заказчика, не принимается и не оплачивается. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.

Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

Поставить Товар Заказчику по месту его нахождения собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

• Передать Заказчику оригиналы товарных (товарно-транспортных) накладных и иную документацию на поставляемый товар в соответствии с действующим законодательством. Передать Заказчику документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать некачественный Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
• Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара - международным стандартам упаковки.

Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, номер серии (партии) Товара, дату выпуска и срок хранения.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

• Качество поставляемого Товара на момент поставки должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям стандартов, установленных для данного вида Товара и подтверждаться документом о качестве, установленным для данного вида Товара в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, иные документы), выданным уполномоченным органом (организацией). Остаточный срок годности Товара на момент поставки каждой партии должен быть не менее 6 (Шести) месяцев от срока годности (даты изготовления), установленного Производителем на данный вид Товара.
• Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам, установленным законодательством РФ для данного вида товаров и не имеющей дефектов изготовления и транспортировки. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату.
• На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара (ГОСТ (ТУ), регистрационное удостоверение).
• Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.
• Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара.
• Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Получателей.
• Наименование Товара и дата изготовления указанная на упаковке товара, должно соответствовать наименованию и дате изготовления вложения. Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшие в использовании, не выставочный образец.
• Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан, вместе с товаром обязательно предоставляется РУ (регистрационное удостоверение).

Директор МУФП «Иркутская Аптека» Е.В. Кичмарева

- Посмотреть таблицу с данными

Запрос котировок в электронной форме

участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Поставка водорода пероксид

№ ОЗД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

Заказчик: Муниципальное унитарное фармацевтическое предприятие

«Иркутская Аптека»

г. Иркутск

2023 г.

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

№ ОЗД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к Извещению Запроса котировок в электронной форме являются:

- Приложение № 1 Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме;

- Приложение № 2 Техническое задание;

- Приложение № 3 Обоснование НМЦД;

- Приложение № 4 Проект Договора.

Приложение № 1

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

Предмет Договора: ______________________________

Номер закупки присвоенный Заказчиком № _________________________

Номер закупки в ЕИС__________________

Наименование участника (полное наименование, фирменное наименование если имеется): _____________________

Место нахождения: _________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________________________

ИНН/ КПП: _____________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки_________________________________;

ОГРН___________________________

ОКПО________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

Для индивидуального предпринимателя (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Паспортные данные ____________________________________________________________________

Место жительства: ________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

ИНН/КПП: _____________________________

ОГРИП__________________________

ОКПО__________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме на право заключения Договора, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУФП «Иркутская Аптека», а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии выполнить все условия исполнения договора, указанные в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: сумма Договора ________________________________________________ (сумма прописью).

В том числе НДС__________________________________________________________________ (сумма прописью).

(если не облагается НДС, то указать по какой причине (пункт, статья, кодекс и т.д.)

** Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предоставив заполненную Заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, мы гарантируем свое соответствие на предъявляемые следующие единые требования к участникам закупки _______ (указать Да/Нет), а именно:

соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Заявка на участие в закупке представляется с полным перечнем документов, согласно пункта 12 Извещения.

Приложение № 4

Проект Договора

ДОГОВОР № ОЗД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

Поставка водорода пероксид

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное унитарное фармацевтическое предприятие «Иркутская Аптека» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кичмаревой Елены Валерьевны действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________ действующего на основании _____________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) и на основании результатов определения Поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол от ________ 2023 г. № _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить Поставку водорода пероксида (далее по тексту - Товар) для муниципального унитарного фармацевтического предприятия «Иркутская Аптека» в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент и технические характеристики Товара, поставляемого по настоящему Договору, указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

1.3. Заказчик обеспечивает оплату Товара в установленном настоящим Договором порядке, форме и размере.

1.4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора и составляет __________ (______________), рублей ___ копеек, включая НДС __________ (______________) рублей ___ копеек, либо без НДС (в случае, если победителем запроса котировок в электронной форме становится участник, не являющийся плательщиком НДС).

Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, включая расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, страхованием, доставкой Товара до места передачи Заказчику, а также оформление всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Договора может быть изменена в случае, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.5. Оплата за фактически поставленный Товар производится в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного по договору (отдельному этапу договора) без замечаний Заказчика по качеству, количеству, ассортименту, товаросопроводительным документам.

Форма оплаты – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика в безналичной форме. Днем оплаты считается день направления Заказчиком поручения в Банк для списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. В течение срока, установленного п. 2.5. настоящего Договором, Заказчик вправе производить оплату по настоящему Договору частями, размер которых в пределах цены настоящего Договора устанавливается Заказчиком без согласования с Поставщиком.

В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента направления Заказчиком поручения в Банк для списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Порядок поставки, сроки поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком своими силами, за счет собственных средств, своим автотранспортом и осуществляет своими силами погрузоразгрузочные работы по адресу: г. Иркутск, по месту нахождения структурных подразделений Заказчика (г. Иркутск, ул. Дорожная, д.2; г. Иркутск, ул. Омулевского, 33; г. Иркутск, м-он Университетский, д.46)

3.2. Поставка Товара осуществляется партиями, по заявке Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней, в заявке Заказчик определяет необходимое ему количество Товара.

3.3 Товар, поставленный не по заявке Заказчика, не принимается и не оплачивается.

3.4. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи, не менее чем за 24 часа.

4. Порядок приемки Товаров

4.1. Приемка Товара по количеству производится уполномоченными лицами по товарным накладным и сопроводительным документам (счету-фактуре, спецификации). Количество Товара при его приемке по количеству должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах. Одновременно Заказчик проверяет наличие документации на Товар, предусмотренной п. 5.4.8. настоящего Договора.

При доставке Товара в таре Поставщик должен обеспечить вскрытие тары для проверки количества товарных единиц в каждом месте.

4.2. Приемка Товара по качеству и комплектности Товара, поступившего в таре, производится при вскрытии тары не позднее 5 (пяти) рабочих дней. Проверка Товара по качеству производится путем его осмотра на предмет явных недостатков.

В случае обнаружения скрытых недостатков составляется акт о скрытых недостатках. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийными сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 5 (пяти) рабочих дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока. Если для участия в составлении акта вызывается представитель Поставщика, то к установленному 5-дневному сроку добавляется время, необходимое для его приезда.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе испытания, использования и хранения Товара.

При наличии сомнений в надлежащем качестве Товара Заказчик по своему выбору вправе обратиться для проведения экспертизы в любую аккредитованную в соответствующей области экспертную организацию (испытательную лабораторию) для проведения экспертизы сопроводительных документов и/или товара, в том числе для проверки происхождения Товара, его соответствия сопроводительным документам.

В случае если по результатам данной экспертизы будет установлено ненадлежащее качество Товара, расходы по проведению такой экспертизы относятся на счет Поставщика.

В случае установления недостатков Товара, на основании акта о недостатках или на основании заключения о результатах экспертизы, проведенной в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать замены Товара с недостатками на Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве или отказаться от Товара с недостатками и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Указанные требования могут быть заявлены Заказчиком независимо от срока обнаружения недостатков.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае, если поставленный Товар не соответствует требованиям документации о проведении конкурентной процедуры, в том числе требуемым характеристикам Товара, некачественного, фальсифицированного, контрафактного Товара, в случае поставки Товара Заказчику в меньшем количестве, чем определено настоящим Договором, в случае просрочки поставки Товара более чем на 5 (пять) дней, а также при несоответствии прилагаемых документов (сертификатов соответствия и т.п.) к поставляемым Товарам.

4.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи Товара Поставщиком, что подтверждается подписанными уполномоченными представителями сторон товарными накладным без замечаний Заказчика по качеству, количеству, ассортименту, товаросопроводительным документам.

4.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара - международным стандартам упаковки.

Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, номер серии (партии) Товара, дату выпуска и срок хранения.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

4.6. Товар, не соответствующий требованиям по качеству, установленным настоящим Договором, считается не поставленным и подлежит замене в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установления несоответствия таким требованиям и заявления об этом Заказчиком.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и Договором.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товара.

5.1.4. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара, требованиям Договора.

5.1.5. Отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Поставщик не приступает своевременно к исполнению Договора или поставляет Товар не в установленные сроки.

5.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.

5.1.8. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.

5.1.9. Заказчик вправе в любое время отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Поставщика. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.1.10. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и по необходимости провести экспертизу для проверки представленных Поставщиком Товара, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в непосредственно после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в соответствии с Договором.

5.2.4. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

5.2.5. в разумный срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

5.2.6. Обеспечить контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

5.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного по заявке Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставлять Товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

5.4.2. Поставлять Товар партиями, по заявке Заказчика в течение 7 (Сети) рабочих дней, в заявке Заказчик определяет необходимое ему количество товара.

5.4.3. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

5.4.4. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

5.4.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

5.4.7. Обеспечить устранение недостатков и (или) некомплектность, дефектов, выявленных при приемке Товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком, за свой счет.

Товар, не соответствующий требования по качеству, установленным действующим законодательством и настоящим Договором, считается не поставленным и подлежит замене.

5.4.8. Передать Заказчику оригиналы товарных (товарно-транспортных) накладных и иную документацию на поставляемый Товар в соответствии с действующим законодательством.

Передать Заказчику документы, подтверждающие качество Товара, установленные для данного вида Товара, в соответствии с действующим законодательством РФ (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии, иные документы), выданным уполномоченным органом (организацией), в целях исключения поставки немедицинских изделий.

5.4.9. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.

5.4.10. По требованию Заказчика заменить не качественный Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать некачественный Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

5.4.11. Участвовать в приемке-передаче Товаров в соответствии с разделом.

5.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6. Качество и упаковка Товара

6.1. Качество поставляемого Товара на момент поставки должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям стандартов, установленных для данного вида Товара и подтверждаться документом о качестве, установленным для данного вида Товара в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, иные документы), выданным уполномоченным органом (организацией). На отгрузочных документах должно быть указано, что товар не забракован, и не фальсифицирован.

6.2. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.

6.3. Для проведения проверки качества Товара Заказчик дает Поставщику распоряжение о направлении Заказчику образцов каждой партии Товара для проведения анализа в независимых экспертных организациях по контролю качества изделий медицинского назначения.

6.4. Выбор независимой экспертной организации по контролю качества изделий медицинского назначения осуществляется Заказчиком.

6.5. Инспекция качества Товара проводится за счет средств Заказчика.

6.6. Если по результатам проверки качества Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям настоящего договора, несоответствующий условиям договора Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки, и сумма договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара. В этом случае расходы по проведению проверки качества Товара несет Поставщик.

6.7. Заказчик предоставляет Поставщику счет-фактуру и акт выполненных работ по независимой экспертизе, что является основанием для возмещения расходов Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента получения счета-фактуры.

6.8. Заказчик имеет право потребовать замены всего объема ранее поставленного Товара или проведения проверки качества каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

6.9 Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.

6.10. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

6.11. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара.

6.12. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Получателей.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе начислить штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 10% цены Договора.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), устанавливается штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.8. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.10. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Договором.

7.11. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «30» июня 2023 г., а в части взаимных обязательств, до полного исполнения обязательств по Договору.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

8.3.. Заказчик вправе в любое время отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Поставщика. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде: нарочно, почтовым оправлением, курьерской доставкой, на адрес электронной почты Стороны, указанный в ЕГРЮЛ и (или) в настоящем Договоре. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Каналы связи МУФП «Иркутская Аптека»: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, официальный сайт https://irkutsk-apteka.ru/

11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

- Приложение № 1 Спецификация;

13. Обеспечение исполнения договора

13.1 В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке, а в случае если извещением об осуществлении такой закупки и документацией о конкурентной закупке обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается только после предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения договора в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. При этом в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг МУФП «Иркутская Аптека», размер такого обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

13.2. При непредставлении Поставщиком, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

13.3. Размер обеспечения по-настоящему договор ______ (______________) руб. ___ коп.

В ходе исполнения договора Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом, по согласованию с Заказчиком, может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

13.4. Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на счет:

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кор/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

либо предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям настоящего раздела.

13.5. Способ обеспечения исполнения договора определяется самостоятельно участником закупки, с которым заключается договор.

13.6. Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения договора заполняется по общим правилам Положение Банка России от 29 июня 2021 г. N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств".

При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать " В назначении платежа указать «Обеспечение исполнения договора по № запроса котировок в электронной форме» (с точным наименованием предмета договора).

13.7. Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть возращено поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования, при условии выполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по Договору в полном объеме.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ОЗД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

от «___» ____________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ___________________________________________________________________________ (сумма прописью).

В том числе НДС__________________________________________________________________ (сумма прописью).

- Посмотреть таблицу с данными