Тендер - моющие средства №240085642

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть42 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.7#2rev▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 11

• 1
• 2

.sub

• Версия системы release/13.0.3.7#2rev▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Инструкция_участнику

Приложение к извещению о проведении запроса котировок,

ИНСТРУКЦИЯ участнику закупки

ПОРЯДОК заполнения электронной формы заявки на участие в закупке на электронной торговой площадке

1.Общие сведения:

• Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме,состоит из одной части (далее - ЗАЯВКА) и Ценового предложения.
• Состав ЗАЯВКИ и требования к ее оформлению определены в п.12 Информационной карты извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и в Приложении № 2 к извещению «Заявка на участие в запросе котировок».

ЗАЯВКА состоит из:

- сведений об участнике закупкии сведений о предлагаемом товаре. Форма предоставления данных сведений определяется Приложением №2 к извещению «Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.Форма заявки на участие в запросе котировок предусматривает указание в ней цены договора.

- документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям извещения о закупке.

АД_моющие_средства - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ об ОтКРЫТОМ аукционе

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

на право заключения договора по объекту закупки:

Моющие средства

- Посмотреть таблицу с данными

г. Тавда

2023 год

Часть I. Общая часть

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – 223-ФЗ) и Положения о закупках ГАУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» (далее по тексту также – Положение). В случае наличия противоречий и (или) несоответствий между нормами Положения о закупке и нормами Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», применению подлежит Федеральный закон.

В соответствии с п. 9 утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 положения о размещении в ЕИС информации о закупке, сведения, содержащиеся в документах, составленных с помощью функционала ЕИС, и сведения, содержащиеся в файле в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (далее – электронный вид), или вфайле с графическим образом оригинала документа (далее – графический вид), должны совпадать, а в случае несовпадения приоритетными являются сведения, составленные с помощью функционала ЕИС.

- Посмотреть таблицу с данными

Часть II. Описание предмета закупки

Часть III. Проект договора

Часть IV. Обоснование начально-максимальной цены договора

Часть II.

Описание предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Часть III. «Проект договора»

Договор №

г. Тавда «____» ________ 2022 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Тавдинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Панькова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _________, вместе именуемые «Стороны»,по результатам открытого аукциона в электронной форме, на основании _________ (указывается основание заключения Договора: протокол № ______),совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку ______________, согласно спецификации (приложение №1) в соответствии с описанием предмета закупки (приложение 2) (далее – Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование и количество Товара, его качественные, технические характеристики, иные потребительские свойства определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в порядке и в сроки, определенные Договором.

Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: Свердловская область, г. Тавда, ул. Лермонтова, 110 (далее – Место доставки).

2. Цена Договора.

2.1. Цена Договора составляет ______ руб. (____) ______ коп., включая НДС____ руб. (____)____ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора может изменяться в случаях и в пределах, предусмотренных Договором.

2.4. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора, в том числе в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить предусмотренный Договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в связи с сокращением объема закупаемых товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемых товаров как в целом по Договору, так и по отдельным позициям Спецификации при условии не превышения 30% объема товаров по соответствующим позициям.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, находящийся в первичном легальном обороте, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.5. нести ответственность за качество поставленного товара в течение всего срока годности товара.

3.1.6. по требованию Заказчика за свой счет в срок, установленный Договором, произвести замену товара в случае поставки товара ненадлежащего качества, произвести допоставку товара при недопоставке или поставке некомплектного товара

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора (в том числе ненадлежаще упакованного Товара), и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

3.4.8. требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и убытков в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору;

3.4.9. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Договором.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования Товара.

4.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара:_____________________

Договор № _______________

Заказчик: (наименование) ___________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) _________

Пункт назначения: _____________

Грузоотправитель: ______________

Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) _________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг.

4.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества Товара, указанием номера и даты Договора (далее – Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой – крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в течение 10 дней с даты подачи заявки Заказчиком.

Срок исполнения обязательства по поставке по настоящему Договору может быть изменен не более чем на 30% от первоначально предусмотренного срока.

5.2. Поставщик за 2 рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) счет, а также товарную накладную или универсальный передаточный документ (далее – приемочные документы), составленные по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

5.4. Фактической датой поставки считается дата, указанная в приемочных документах Заказчиком.

6. Приемка Товара.

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику его уполномоченным (ответственным) лицом в месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора;

в) проверку отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают приемочные документы. По решению Заказчика для приемки товара может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.

6.2. Для проверки поставленного Товара, в части его соответствия условиям Договора, Заказчик вправе провести экспертизу Товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Для проверки соответствия качества поставленного товара Заказчик вправе вскрывать упаковку, производить визуальный осмотр, исследовать (измерять, испытывать) единицу товара, и совершать иные не противоречащие закону действия, запрашивать документы, необходимые для определения соответствия предлагаемого товара требованиям Заказчика и относящиеся к предмету Договора.

Если в ходе проведения проверки Заказчиком качества товара проверяемые (испытываемые) единицы товара утрачивают свои потребительские свойства настолько, что использовать их по назначению в течение срока годности становится невозможно, стоимость данных единиц товара относится на Поставщика.

6.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора, направляет Поставщику подписанные приемочные документы или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания приемочных документов, Поставщик и Заказчик подписывают их в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Договора.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставка которого просрочена, без предварительного уведомления об этом Поставщика.

6.6. Со дня подписания приемочных документов Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

7. Выборочная проверка Товара.

7.1. Приемку поставленного товара осуществляют материально ответственные лица Заказчика (Получателя).

В случае, если для приемки поставленного товара Заказчиком (Получателем) создана приемочная комиссия, Заказчик обязан включить в состав приемочной комиссии материально-ответственное лицо.

7.2. Заказчик вправе при приемке поставленного товара осуществлять фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Поставщика (по согласованию с Поставщиком.

7.3. Приемка поставленного товара, на территориях, имеющих ограничения, связанные с режимом секретности, осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне и правил внутреннего распорядка на режимных территориях сотрудниками, ответственными за проведение приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, имеющими соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара осуществляется с учетом ограничений, установленных частью первой настоящего пункта контракта.

7.4. Фотосъемку и (или) видеозапись (видеосъемку) приемки поставленного товара, осуществляет должностное лицо Заказчика, наделенное соответствующими полномочиями.

7.5. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара выполняется по возможности в светлое время суток и (или) в хорошо освещенном помещении (при наличии возможности).

7.6. Фотосъемка и (или) видеозапись (видеосъемка) приемки поставленного товара фиксирует, в том числе:

- целостность упаковки (тары) поставленного товара, соответственно сколы, трещины, внешние повреждения упаковки (тары) (при их наличии);

- маркировку упаковки (тары) и(или) товара, а именно: его наименование, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (партии товара);

- процесс вскрытия упаковки (при наличии)3 и проведения внешнего осмотра поставленного товара;

- процесс проверки по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации или отгрузочной разнарядке;

- процесс проверки поставленного товара по качеству и по количеству, в том числе пересчет единиц товара и сопоставление полученного количества с количеством товара, указанного в Спецификации или отгрузочной разнарядке;

- процесс проверки выполненных работ на соответствие объему и качеству, а также на соответствие проектной и (или) рабочей документации;

- процесс проверки оказанных услуг на соответствие объему и качеству, предусмотренных договором;

- процесс проверки полноты комплекта товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар) в соответствии с условиями договора;

- процесс проверки и правильности оформления товаросопроводительных документов к товару (технической и регистрационной документации на товар), в том числе соответствия наименования, ассортимента, характеристик поставленного товара, наименования страны происхождения поставленного товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом, характеристиками поставленного товара, наименованием страны происхождения товара, содержащимся в товаросопроводительных документах к товару (технической и регистрационной документации на товар) ;

- серийный номер поставленного товара (при наличии).

Факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору подробно фиксируются посредством фотосъемки и (или) видеозаписи (видеосъемки).

7.7. Полученные в ходе приемки поставленного товара фото- и (или) видеоматериалы в обязательном порядке должны содержать отметку о дате, времени фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки).

Перед началом видеозаписи (видеосъемки) ответственное за видеозапись (видеосъемку) лицо Заказчика озвучивает фамилию, имя, отчество и должность(ти) присутствующего(их) ответственного(ых) лица (лиц) за приемку поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, информацию о дате, месте и времени видеозаписи (видеосъемки).

При изготовлении фото- и (или) видеоматериалов допускается использование любых общедоступных цифровых форматов записи фото- или видеофайлов (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и иных).

Информация о ведении фотосъемки и(или) видеозаписи (видеосъемки) включается в акт сдачи - приемки товара (акт выполненных работ (оказанных услуг)).

Фото- и (или) видеоматериалы хранятся Заказчиком в течение гарантийного срока, но не менее трех лет с даты осуществления приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг.

7.8. Фото- и (или) видеоматериалы являются подтверждением фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по договору.

8. Качество Товара.

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, что подтверждается: регистрационным удостоверением, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 80%.

9. Порядок расчетов.

9.1.Оплата по Договору осуществляется в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора), без замечаний.

9.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика, в рублях Российской Федерации.

9.3. На всех документах, перечисленных в подпункте б) пункта 5.3 Договора, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

9.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

10. Обеспечение исполнения Договора.

10.1. По настоящему Договору обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

11. Ответственность Сторон.

11.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

11.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением,
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа)
не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается
в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена
не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

11.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

11.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.11. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.12. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

11.13. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из банковской (независимой) гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

11.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону
от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

11.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.16. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

11.17. При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе самостоятельно установить размер пени и штрафа в виде фиксированной суммы или в виде формулы.

При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе установить дополнительные условия для начисления штрафов (в том числе при расторжении договора по вине поставщика, подрядчика, исполнителя). Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы или рассчитывается по формуле.

12. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора.

12.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 30.11.2023 года.

Условия настоящего Договора не применяются к отношениям сторон, возникшим до его подписания. Срок действия Договора является пресекательным, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по оплате Договора, устранению недостатков и применению мер ответственности, которые действуют в течение срока исковой давности.

12.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением и настоящим Договором.

12.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора и одностороннего расторжения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем расторжении Договора поставки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора, односторонним расторжении Договора Заказчиком по вине поставщика, Заказчик вправе потребовать от поставщика возмещения причиненных убытков.

12.3.1. Под существенным нарушением условий Договора, дающим право Заказчику отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, Стороны понимаю следующее:

- отказ передать Товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям Договора;

- существенное нарушение требований к качеству Товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

- невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании Товара (в случае передачи некомплектного Товара);

- неоднократное нарушение сроков поставки Товара.

- просрочка поставки товара более чем на 7 рабочих дней;

- просрочка устранения нарушений Договора более чем на 3 рабочих дня;

-неоднократная поставка товара с нарушением Договора не связанным с просрочкой исполнения обязательства.

12.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре. При этом не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, в отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

13. Обстоятельства непреодолимой силы.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.Антикоррупционная оговорка.

14.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, официальный сайт _http://tavda-crb.ru/_ (при наличии). [1]

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушенийусловий настоящего раздела договора.

14.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

14.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения

15. Уведомления.

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в письменном виде по юридическому или почтовому, а так же электронному адресу другой Стороны.

15.2. Электронная почта Заказчика для уведомлений: Кузьмичева Людмила Петровна▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть84, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Электронная почта Поставщика для уведомлений: _____________________.

15.3. Поставщик в течение трех дней с даты заключения Договора обязан в письменном виде предоставить Заказчику адрес электронной почты для уведомлений и заявок.

15.4. В случаях невозможности исполнения/надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик уведомляет Заказчика об указанных фактах в письменном виде за три рабочих дня до наступления срока исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Указанное уведомление носит информационный характер и не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной Договором.

15.5. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении своих адресов, банковских реквизитов, телефонных номеров, номеров факсов, адресов электронной почты.

16. Заключительные положения.

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. При возникновении спора из Договора до обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок разрешения такого спора. Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд по истечении 30 дней с момента направления такой претензии другой Стороне. Споры из Договора разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.

16.3. Изменения договора в соответствии с положениями ГК РФ, договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

16.4. Договор заключен в электронной форме и подписан Сторонами средствами электронно-цифровой подписи.

16.5. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

16.6. В случае изменения банковских реквизитов, а также иных справочно-информационных данных какой-либо из Сторон, Сторона, чьи данные подверглись изменению, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения таких данных.

16.7. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение №2 – Описание предмета закупки.

17. Реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору №______________

от 2023 г.

Описание предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Часть IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены договора».

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%)

- Посмотреть таблицу с данными

Цена за единицу изм, (руб,)

Цена за единицу изм, с округлением (вниз) до сотых долей после запятой (руб,)

НМЦК с учетом округления цены за единицу (руб,)**

1

мыло хозяйственное 72% 300 гр

ШТ

1700

39

36,19

38,36

37,85

0,89

2,35

64345,00

37,85

45,03

64345,00

2

чистящее средство-гель 750гр

ШТ

900

73,5

69,63

73,81

72,31

1,35

1,87

65082,00

72,31

45,03

65079,00

3

чистящее средство сухое или эквивалент 400гр

ШТ

1500

24,2

22,81

24,18

23,73

0,46

1,94

35595,00

23,73

45,03

35595,00

4

сода кальценированная 600гр

ШТ

205

35,7

33,73

35,75

35,06

0,67

1,90

7187,30

35,06

45,03

7187,30

5

моющее средство для обработки посуды

ШТ

300

250,5

227,7

241,36

239,85

7,60

3,17

71956,00

239,85

45,03

71955,00

6

мыло жидкое для рук без антисептика

ШТ

55

320,6

309,92

328,52

319,68

6,28

1,97

17582,40

319,68

45,03

17582,40

7

жидкое средство для обработки полов,стен,стирки автоматической и ручной

ШТ

126

201,2

189,75

201,14

197,36

3,81

1,93

24867,78

197,36

45,03

24867,36

8

мешки для мусора 30л

ШТ

4000

28,2

26,6

28,2

27,67

0,53

1,93

110666,67

27,67

45,03

110680,00

9

мешки для мусора 120л

УПАК

500

60,4

56,98

60,4

59,26

1,14

1,92

29630,00

59,26

45,03

29630,00

10

перчатки х-б

ПАР

2000

42,3

39,9

42,29

41,50

0,80

1,92

82993,33

41,50

45,03

83000,00

11

перчатки резиновые

ПАР

2500

55,5

52,44

55,59

54,51

1,04

1,90

136275,00

54,51

45,03

136275,00

646196,06

Указывается посредством чего направляется данное уведомление (например: на адрес электронной почты, указанный в договоре, или на адрес электронной почты ответственного лица, назначенного в соответствии с положениями договора, или посредством указания соответствующей информации на электронном сайте Стороны в соответствующем разделе сайта, или прочее). ↑