Тендер - Закупка хозяйственных товаров №240050064

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Т.З._дезитабс_от_22.02.2023г. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание

на поставку товара для нужд от 22.02.2023г.

ГКОУ С(К) ОШИ с. Покровка Новосергиевского района

- Посмотреть таблицу с данными

Директор ГКОУ С(К)ОШИ ____________________________ Радаев А. В.

Договор_на_поставку_хозяйственных_товаров ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № _________

на поставку товара

для нужд ГКОУ С(К) ОШИ с. Покровка Новосергиевского района

с. Покровка «___» __________ 2023г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" с.Покровка Новосергиевского района Оренбургской области , в лице директора Радаева Александра Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, действующая на основании ____________________________________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Договор заключается на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.2. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется на условиях, в порядке и сроки предусмотренные настоящим Договором осуществить поставку хозяйственных товаров (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.
1.3. Наименование, количество, ассортимент, комплектность и характеристики Товара
определяются в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование Товарных знаков, торговых марок и наименований Товаров.
II. Порядок и условия поставки
2.1. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, Новосергиевский район, с.Покровка, ул. Кооперативная, д. 12.
2.2. Поставка Товара производится по заявке Заказчика, в течение двух дней с момента получения заявки. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме или посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика
2.3. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной накладной, счетом или счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.
2.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.
2.5. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям Законодательства РФ. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
2.6. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.
2.7. Моментом исполнения обязательства поставщика по поставке товара по настоящему договору считается факт передачи товара заказчику. Факт передачи товара заказчику подтверждается товарной накладной, подписанными уполномоченными представителями поставщика и заказчика.
2.8. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от поставщика к заказчику с момента приемки товара заказчиком и подписания заказчиком товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и заказчика.
III. Цена Товара
3.1. Товар поставляется по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Цена Договора включает в себя расходы на доставку Товара, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.
3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, в соответствии с ч.2 ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ.
3.4. Цена Товара выражается в валюте Российской Федерации.
3.5. Сумма настоящего Договора составляет _________________________(Сумма прописью) руб., в том числе НДС ________________(Сумма прописью) руб.
IV. Порядок расчетов
4.1. Оплата Товара производится Заказчиком по факту поставки Товара, на основании предоставленных поставщиком заказчику документов, подтверждающих факт поставки Товара (счет или счет-фактура, товарно-транспортной накладной), не более чем в течение десяти рабочих дней.
4.2. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3. Форма оплаты: безналичный расчет.
4.4. Источник финансирования - Бюджет Оренбургской области.
V. Порядок приемки Товара по качеству и количеству
5.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1);
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего договора;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.
5.2. Товар принимается заказчиком по количеству наименований, указанных в товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.
5.3. Во всем остальном заказчик руководствуется Инструкциями от 15.06.1965 № П-6, от 25.04.1966 № П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), а также в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР от 15.10.1990 года.
5.4. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее 5 рабочих дней с даты поставки товара заказчику, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности товара.
5.6. Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение одного рабочего дня с даты предъявления письменного требования заказчиком, или по согласования Сторон.
5.7. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям договора, считается не поставленным.
5.8. При приемке товара заказчик может провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.
VI. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик обязан направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня за просрочку исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем размере, определяемым в зависимости от цены контракта (за исключением нижеуказанных случаев нарушений обязательств по контракту, за которые предусмотрены иные размеры штрафов):
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление преимуществ для СМП и СОНКО), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 р., если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. р. (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьр., если цена договора составляет от 50 млн. р. до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену договора.
6.7. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Разделом контракта, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.9. В случае если Поставщик потребует уплаты пени за просрочку исполнения Заказчиком обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 р., если цена договора составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьр., если цена договора составляет от 50 млн. р. до 100 млн. р. (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.13. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.14. В случае наступления ответственности Поставщика за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе либо не производить оплату за поставленный товар до полной оплаты Поставщиком неустойки, либо произвести оплату по договору в размере, уменьшенном на сумму начисленной неустойки на основании акта приема-передачи, в котором должна быть указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора; сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.
6.15. В случае если в определенные Заказчиком сроки, Поставщик не перечислит сумму неустойки в доход бюджета Оренбургской области, оплата по договору будет осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки.
6.16. Начисленные поставщику, но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2023 году обязательств, предусмотренных договором, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
6.17. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.18. Уплата штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
VII. Форс – мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс - мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, каждая Сторона обязана немедленно известить о них другую Сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.
VIII. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания и действует по «31» декабря 2023 г., а в части оплаты до полного исполнения обязательства.
8.2. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
8.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке, согласно законодательству Российской Федерации.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае не исполнения обязательств Исполнителем в срок указанный в п.2.2. Договора.
IX. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
X. Заключительные положения
10.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора разрешаются путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
Приложение: 1. Спецификации, на ______ листе;

Техническое задание на ______ листе;

Заявка на _____ листе.

ХI. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1

к договору № _____________

от "___"_________20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2

к договору № _____________

от "___"_________20___ г.

Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту № ____ от «__»_______ 20__ г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара № ______

к договору от «___»__________ 20__ г. № ________

от ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес поставки Товара: Оренбургская область, Новосергиевский район, с.Покровка ул.Кооперативная 12

Подпись:

От Заказчика:

_________________(А. В. Радаев)

М.П. (при наличии)

От Поставщика:

__________________(___________)

М.П. (при наличии)

x

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 27.02.2023

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Закупка хозяйственных товаров

Наименование предмета договора: Закупка хозяйственных товаров

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными