Тендер - Поставка средств экстемпорального изготовления №240051743

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Описание.docx

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

№120_Проект_договора_-_поставка_средств_экстемпорального_изготовления_(ОМС,_Бюджет,платные)

Договор № 120

на поставку средств экстемпорального изготовления.

Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Лабытнанги « » февраля 2023 года.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Лабытнангская городская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя контрактной службы Ниятбакиевой Рушании Лукмановны, действующего на основании Доверенности № 307от 25.07.2022г, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании по тексту Договора на поставку средств экстемпорального изготовления (далее – «Договор») именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в порядке пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о Контрактной системе), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку средств экстемпорального изготовления (далее – Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять, и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование, единицы измерения, количество и цена Товара, указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Поставляемый товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

1.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Договора составляет ( ) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения / в т.ч. НДС.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п.2.5. Договора.

2.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона о Контрактной системе.

2.6. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, необходимые расходы, связанные с поставкой Товара на склад Заказчика, в том числе сопутствующие услуги, расходы на упаковку, маркировку, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, затраты по хранению товара на складе Поставщика, оформление необходимой документации, предоставляемой при поставке товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика и уплачиваемые им в связи с исполнением Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставки товара, указанной в заявке, в течение 7 (семи) рабочих дней, на основании подписанного Заказчиком Акта приема-передачи товаров (Приложение № 2 к Договору).

2.8. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

2.9. Источник финансирования - Средства бюджетных учреждений.

2.10. Исполнение Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3. МЕСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Поставка Товара осуществляется на основании заявок структурных подразделений ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ», по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского, д.31, ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ».

3.2. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00, за исключением времени перерыва на обед с 12:30 до 14:00 (время местное), учитывая время разгрузки Товара.

3.3. Заявка подается Заказчиком по электронной почте, указанной Поставщиком в Договоре, до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени, не менее чем за 2 (Два) календарных дня до даты поставки Товара. Поставщик обязан в течение 2 (Двух) часов посредством электронной почты направить заявку Заказчику с отметкой о получении им данной заявки.

3.4. Объем поставки Товара, указанный в заявке, определяется Заказчиком самостоятельно в зависимости от потребности, но при этом общий объем поставляемого Товара не должен превышать количество, указанное в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

3.5. Не заказанный Заказчиком Товар не принимается, и не оплачивается.

3.6. Срок поставки Товара: с даты заключения договора по 31.12.2023.

3.7. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику собственным транспортом за свой счет.

3.8. Разгрузка и размещение Товара на складе Заказчика производится силами и средствами Поставщика или с привлечением сил и средств третьих лиц за свой счет.

3.9. Товары должны быть упакованы в заводскую упаковку, стандартную тару, с учетом необходимых маркировок, отвечающих требованиям государственных стандартов РФ для поставки в районы Крайнего Севера, требованиям завода-изготовителя и обеспечивающим их сохранность по количеству и качеству.

3.10. Товар, требующий особого температурного режима (термолабильный Товар), подлежит транспортировке с соблюдением правил «Холодовой цепи».

3.11. Вся транспортная тара (упаковка) должна иметь упаковочный лист с отчетливой информацией, который крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте:

Наименование фирмы-изготовителя (производителя)____________

Договор №__________

Поставщик: __________

Получатель: __________

Пункт назначения: __________

3.12. При исполнении Договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14 Федерального закона о Контрактной системе) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Договоре.

3.13. Поставка Товара осуществляется в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2015 № 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных товаросопроводительных документов, документов удостоверяющих качество и безопасность Товара.

4.1.3. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.

4.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять контроль порядка и срока поставки Товаров.

4.1.6. Отказаться от приемки Товара полностью или частично в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора.

4.1.7. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить проезд транспорта Поставщика на территорию Заказчика для поставки Товара в рамках настоящего Договора.

4.2.2.Своевременно принимать, и оплачивать поставленный надлежащим образом Товар в соответствии с условиями Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара на основании представленных Поставщиком сопроводительных документов, при условии соответствия Товара требованиям относительно качества, количества и ассортимента Товара установленных Договором.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные надлежащим образом Товары.

5.1.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках настоящего Договора.

5.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Поставлять Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

5.2.2. Обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара.

5.2.3. Обеспечить поставку Товаров сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемых Товаров.

5.2.4. Соблюдать конечные сроки реализации Товара.

5.2.5. Вести учет количества и стоимости поставленных Товаров.

5.2.6. В случае поставки некачественного Товара, произвести замену на соответствующий по качеству Товар своими силами и за свой счёт.

5.2.7. При оформлении сопроводительных документов обязательно указывать номер Договора и дату его заключения.

5.2.8. Иметь действующую лицензию на фармацевтическую деятельность. Вид работ (услуг) в составе лицензии: изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения (на основании Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

6.1. При поставке каждой партии Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

а) счет и (или) счет-фактуру;

б) товарные накладные или универсальный передаточный документ (с указанием вида и реквизитов документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара обязательным требованиям, установленным в их отношении);

в) Акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к Договору) в двух экземплярах.

6.2. Приемка поставленной партии Товара в соответствии с Договором осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы, со дня получения документов, указанных в п. 6.1. Договора.

6.3. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору на предмет соответствия поставленного Товара требованиям и условиям Договора. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

В случае принятия решения о проведении независимой экспертизы, приемка предоставленных Поставщиком результатов продлевается на время проведения независимой экспертизы.

6.4. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки Товара ненадлежащего качестваПоставщик компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

6.5. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет Поставщику подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) Акт приема-передачи товара или мотивированный отказ от его подписания.

6.6. В мотивированном отказе от подписания Акта приема-передачи товара Заказчиком указывается перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.

6.7. После устранения Поставщиком выявленных недостатков, указанных в мотивированном отказе от подписания Актаприема-передачи товара, Заказчик осуществляет приемку поставленной партии Товара в срок, предусмотренный п. 6.2. Договора.

6.8. При отсутствии и (или) ненадлежащем оформлении документов, указанных в п. 6.1. Договора, сроки приемки партии Товара, указанные в п.6.2. Договора, исчисляется с даты поступления Заказчику отсутствующих и (или) новых переоформленных надлежащим образом документов.

6.9. Датой приемки партии Товара считается дата подписания Акта приема-передачи товара Заказчиком.

6.10. В случае выявления недопоставки и (или) поставки некачественного Товара, Поставщик обязан произвести поставку недостающего количества или замену некачественного Товара за счет собственных средств и своими силами в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента обнаружения недостатков. Расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, осуществляются за счёт средств Поставщика.

6.11. Устранение Поставщиком недостатков в поставленной партии Товара не освобождает его от уплаты пени и штрафа по Договору.

7. ВЫБОРОЧНАЯ ПРОВЕРКА ТОВАРА.

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.5. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора, Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

7.6. Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1. Остаточный срок годности Товара указан в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору).

8.2. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке

8.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности Товара, при соблюдении Заказчиком требуемых условий хранения.

8.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, соответствует технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара.

8.5. Поставщик гарантирует обеспечение надлежащих условий хранения и транспортировки Товара до момента его передачи Заказчику.

8.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является фальсифицированным, недоброкачественным, контрафактным.

8.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим Договорам, не заложен, под арестом не состоит, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.5. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. №1042.

9.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере 1000 рублей.

9.7. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 6.1. Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 9.2 и 9.6 Договора.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

9.10. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по условиям настоящего Договора.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательств), предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть, и предотвратить.

10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трёх) дней уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления данных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) дней с даты соответствующего уведомления, Стороны могут внести предложение об изменении условий настоящего Договора или отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

11.1. Все споры, противоречия, претензии и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, не противоречащим законодательством Российской Федерации.

11.3. До передачи спора на разрешение в судебный орган Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. К претензии могут быть приложены документы, которые по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.

11.5. В случае невозможности достижения взаимного согласия Сторон, все споры, разногласия или требования подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует по 31 января 2024 года, а в части взаиморасчетов до полного его исполнения.

12.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.

12.3. По истечении срока действия Договора, обязательства по оплате гарантийных обязательств, возмещению убытков и выплате неустоек, образовавшихся до момента прекращения действия Договора, сохраняют свою силу до их разрешения.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

14.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

14.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по одному из следующих оснований:

а) поставка Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

б) неоднократные (от двух и более раз) нарушения сроков и объемов поставки Товаров, предусмотренных настоящим Договором;

в) Поставщик отказывается передать Заказчику Товар, предусмотренный настоящим Договором;

г) в случае, если по результатам экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

14.3. Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по следующим основаниям:

а) неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного Товара, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.

14.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьст. 95 Федерального закона о Контрактной системе.

14.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

14.6.Расторжение Договора по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Любые уведомления, извещения, претензии, запросы и иная корреспонденция (далее – «уведомления») направляются в письменной форме почтовой, факсимильной, электронной связью, курьерской службой, по адресу Стороны указанному в Договоре.

15.3. Сторона, прибегнувшая к отправке уведомления посредством электронной и факсимильной связи, обязана направить другой Стороне оригиналы соответствующих уведомлений в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня их отправки соответствующим видом связи.

15.4. Срок рассмотрения уведомлений не может превышать 5 (Пять) календарных дней, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Договором или самим уведомлением.

15.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Договором, переходят к новому Заказчику.

15.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Форма Акта приема-передачи товара.

16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика От Поставщика

________________/Р.Л. Ниятбакиева/ ________________/ /

Приложение № 1

к Договору № 120 от .02.2023г

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

________________/Р.Л. Ниятбакиева/ ________________/ /

МП МП

Приложение № 2

к Договору № 120 от .02.2023

ОБРАЗЕЦ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

г. Лабытнанги «__» ___________ 20­__ года.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

«Лабытнангская городская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице

_____________________________________, действующего на основании ______________, с одной

стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем

«Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании

________________, с другой стороны,вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о

нижеследующем:

1. В соответствии с Гражданско-правовым договором №____ от «__» _____________ 20__ г.

(далее - Договор) Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар согласно

Спецификации(Приложение № 1 к Договору):

1.1. Наименование Товара: _________

1.2. Наименование страны происхождения товара:______________

1.3. Единица измерения: __________

1.4. Количество в единицах измерения: __________

1.5. Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____% __________ (сумма прописью) руб. _____ коп. (Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС», заменяются на слова «НДС не облагается»).

2. Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по количеству, наименованию и качеству поставленного Товара;

б) проверка наличия документов (их копий) подтверждающих соответствие поставленного Товара;

в) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора.

3. По результатам проведенной экспертизы претензий по поставленному Товару Заказчик не

имеет.

Настоящий актсоставлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, идентичных по содержанию, имеющих равную юридическую силу.

Поставщик Заказчик

__________________ /______________/ __________________ /______________/

«__» ___________________20__ года «__» ___________________20__ года