Тендер - Закупка дезинфицирующих средств №240034811

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11 Извещение о проведении электронного аукциона от 25.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000009

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Орловская обл, Орёл г, ул. Цветаева д. 15а

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.82 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со ст. 96 и Проектом ГПД

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование дезсредства

Проект контракта

1 Проект ГПД

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Обоснование_дезсредства

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области

«ОРЛОВСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

(БУЗ Орловской области «ОБСМЭ»)

302027, Россия, г. Орел, тел./факс (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ул. Цветаева, 15а е – mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обоснование формирования начальной максимальной цены гражданско-правового договора на закупку дезинфицирующих средств для нужд БУЗ Орловской области «ОБСМЭ».

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора установлена в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.13 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на товары, являющиеся предметом аукциона, так как данный метод является приоритетным для определения и обоснования НМЦК. В соответствии с п. 3.7.1. вышеуказанного нормативного акта Заказчиком были направлены соответствующие запросы о предоставлении ценовой информации Поставщикам товаров, являющихся предметом закупки, осуществлен поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками, исследованы информационные сайты. В соответствии с п.3.19. Заказчик использовал цены, предлагаемые тремя различными Поставщиками.

Полученная информация представлена в нижеследующей таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

* Начальная максимальная цена гражданско-правового договора сформирована заказчиком в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". Данный приказ не учитывает, что применение утвержденных формул определения начальной максимальной цены гражданско-правового договора может привести к формированию цены гражданско-правового договора и цены за единицу товара с дробными значениями (количество знаков после запятой превышает 2). Программное обеспечение не позволяет проводить операции с такими значениями, поэтому Заказчиком принято решение о применении округления таких показателей.

Документы, подтверждающие результаты проведения мониторинга, хранятся у Заказчика.

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) будет составлять:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,82 (четыреста девяноста семь тысяч триста восемьдесят) рублей 82 копеек.

Требования_к_содержанию_и_составу_заявки

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Подать заявку на участие в электронном аукционе вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке в соответствии со статьей 24.2 Федерального закона № 44-ФЗ участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении электронного аукциона до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

3. Подача заявки на участие в электронном аукционе означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении электронного аукциона, документацией об электронном аукционе (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация об электронном аукционе), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в электронном аукционе.

4. Документы, сведения и информация, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, а также информация и электронные документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не должны допускать разночтений, иметь двусмысленных толкований, не должны противоречить положениям Федерального закона № 44-ФЗ, извещению о проведении электронного аукциона и друг другу.

5. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть составлена на русском языке.

6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, должны иметь четко читаемый текст.

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается. Комиссией по осуществлению закупки будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (то есть не требует отображения скрытых листов, скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).

7. Если в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона содержатся указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СанПины и т.д., а также положения таких нормативных документов, участнику закупки следует применять положения действующих нормативных документов, ГОСТов, СанПинов и т.д., в том числе введенные взамен утративших силу.

Проект_ГПД

Проект контракта (гражданско-правового договора)

Гражданско-правовой договор №_____

на закупку средств дезинфицирующих для нужд БУЗ Орловской области "ОБСМЭ"

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Орел «___» ___________ 2023 г.

БУЗ Орловской области "Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы"

(наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

(основания деятельности Заказчика)

с одной стороны, и

(наименование организации-поставщика или индивидуального предпринимателя)

именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

(основания деятельности Поставщика)

с другой стороны, здесь и далее именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «___»______ _______ г. №________, на основании протокола _____________________ № _______________ от «_» ________ 20__ г., заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязан полностью поставить, а Заказчик принять и оплатить средств дезинфицирующих для нужд БУЗ Орловской области "ОБСМЭ", в соответствии с наименованием, техническими характеристиками и количеством, указанными в спецификации (приложение № 1 к Договору) (далее по тексту именуется «Товар»).

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Товар должен быть зарегистрирован и иметь сертификацию для применения в Российской Федерации (если предусмотрена законодательством РФ). Сертификаты соответствия и/или декларация прилагаются к товаросопроводительным документам. Тара, упаковка и маркировка должны обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировки и хранения и отвечать требованиям ГОСТов.

1.3. Финансирование обязательства Заказчика по оплате Товара осуществляется за счет средств бюджетного учреждения ().

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет:

(указать цифрами и прописью в рублях)

включая НДС в сумме:

(указать цифрами и прописью в рублях)

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

По соглашению Сторон допускается увеличение предусмотренного Договором количества Товара не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшение предусмотренного Договором количества поставляемого Товара не более чем на 10 (десять) процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

2.3. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходы на перевозку до места поставки, погрузо-разгрузочные работы, подъём Товара до конкретного кабинета, расходы на страхование (при необходимости), уплату таможенных пошлин (при необходимости), налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

2.4. Цена каждого вида Товара, указанная в Приложении №1 к настоящему Договору, является неизменной в течение всего срока действия Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Обеспечить приёмку Товара, поставленного Поставщиком без нарушения сроков поставки в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора;

3.1.2. Обеспечить Поставщику оплату поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 Договора;

3.1.3. Обеспечить условия хранения Товара в соответствии с официальными нормативными документами (техническими условиями) по качеству данного вида Товара;

3.1.4. Провести экспертизу поставленного Товара своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по Договору.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить Заказчику Товар в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 Договора;

3.3.2. Гарантировать соответствие качества поставляемого Товара требованиям законодательства Российской Федерации в течение срока годности, указанного в п.4.6 Договора;

3.3.3. Оформление, обмен и подписание документа о приемке осуществляется в Единой Информационной Системе (ЕИС) в соответствии с требованиями ч.13-14 ст.94 Закона 44-ФЗ. При размещении следует передать Заказчику следующие надлежаще оформленные документы:

копию сертификата соответствия Госстандарта России на каждый вид Товара (в том случае, если такой вид Товара подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ);

копию декларации соответствия на каждый вид Товара (в том случае, если такой вид Товара подлежит декларированию соответствия в соответствии с законодательством РФ);

копию регистрационного удостоверения МЗ РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на каждый вид Товара (в том случае, если такой вид Товара подлежит обязательной регистрации в соответствии с законодательством РФ);

санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благосостояния человека или ГСЭС РФ на каждый вид Товара (в том случае, если такой вид Товара подлежит обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизе в соответствии с законодательством РФ);

иные документы на каждый вид Товара, которые в соответствие с законодательством РФ должны сопровождать при поставке такого вида Товара.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приёма Товара.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Осуществить досрочную отгрузку подлежащего поставке Товара, но только после согласования с Заказчиком.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

4.1. Место поставки Товара: БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Орел, ул. Цветаева, 15аДоставка Товара при поставке производится Поставщиком своими силами и за свой счет по месту нахождения Заказчика.

4.2. Поставка Поставщиком Товара производится: Одной партией, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты заключения договора. Документы в ЕИС должны быть размещены до передачи товара покупателю.

4.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и подтверждаться документами, указанными в подпункте 3.3.3 Договора.

4.4. Товар при отгрузке должен быть должным образом упакован. Тара, упаковка и маркировка должны отвечать требованиям ГОСТов и ТУ и обеспечивать сохранность Товара в процессе транспортировки и хранения. Упаковка Товара должна содержать все знаки и маркировку предусмотренные действующим законодательством РФ.

4.5. Остаточный срок годности на дату фактической поставки товара _______________.

4.6. Приёмка Товара по ассортименту, качеству, комплектности и количеству производится в соответствии с действующим законодательством РФ. Приёмка Товара Заказчиком осуществляется по месту поставки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента размещения документов через ЕИС.

4.7. Заказчик вправе принять Товар без проведения проверки его качества при отсутствия у Товара видимых дефектов, повреждений, а также при соблюдении во время транспортировки санитарно-эпидемиологических требований.

4.8. В случае обнаружения при приёмки Товара недостачи, Поставщик обязан допоставить недостающий Товар в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения уведомления Заказчика, направленного по средствам факсимильной связи или электронной почты, указанных в разделе 13 Договора.

4.9. При обнаружении излишков Товара, Заказчик обязан отказаться от излишка Товара. При этом Поставщик обязан незамедлительно вывезти Товар, поставленный сверх количества, указанного в товарно-сопроводительных документах.

4.10. При обнаружении недостатков Товара (качество, комплектность, маркировка и прочие характеристики Товара не соответствуют требованиям Договора) в ходе его приёмки, Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней после их обнаружения.

Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.

Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, а также не имеющий документы, указанные в подпункте 3.3.3 Договора, считается не поставленным.

4.11. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с возвратом (заменой) Товара, подлежат возмещению Поставщиком.

4.12. Срок приёмки поставляемого Товара, установленный пунктом 4.7 настоящего Договора, Заказчиком продлевается до 30 (тридцати) дней в случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы поставленного Товара. При наличии объективных обстоятельств (предоставлением дополнительной информации, выездом эксперта на место проведение, необходимость заключения договора на проведение экспертизы и т.д.) препятствующих проведению экспертизы в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней, то такой срок может быть продлен до момента наступления события – окончание проведение экспертизы. При наступлении данных обстоятельств, Заказчик обязан уведомить Поставщика о таких обстоятельствах.

4.13. В случае если Заказчиком принимается решение о том, что для проведения экспертизы поставленного Товара необходимо привлечение эксперта или экспертной организации, то расходы, связанные с оплатой такой экспертизы несет Заказчик. В случае если по результатам экспертизы будет установлено, что поставленный Товар является ненадлежащего качества или не соответствует условиям настоящего Договора (полностью или в части), то Поставщик обязан возместить все расходы Заказчика связанные с проведением такой экспертизы.

4.14. Товар считается переданным после подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной.

4.15. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами товарной накладной.

4.16. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара (партии Товара), срок поставки которого нарушен Поставщиком.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Во исполнение своего обязательства, предусмотренного подпунктом 3.1.2 Договора, Заказчик оплачивает поставленный Поставщиком Товар безналичным путём, в течение в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара.

5.2. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, и возникновения у него вследствие этих нарушений обязанности уплатить Заказчику, предусмотренную пунктами 6.5., 6.6., 6.7. и 6.8. Договора, неустойку (штраф, пеню), Заказчик вправе удержать эту неустойку (штраф, пеню) из оплаты за фактически поставленный Товар.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде 1000 рублей.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного п. 2.1 договора, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) составляет 1000 рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. В случае нарушения срока, указанного в пункте 7.3 Договора, положения пунктов 7.1 и 7.2 Договора не применяются к Стороне, допустившей такое нарушение.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

8.1. Поставщик в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком и соответствующую требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе и Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013г. №1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или вносит денежные средства на счет Заказчика.

Способ представления обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору определяется Поставщиком самостоятельно.

8.2. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Договора, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления им Заказчику информации, предусмотренной частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе до заключения Договора.

8.3. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается от цены Договора.

Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет: ______________ (____________ рублей ___ копеек).

8.4. Договор заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

8.5. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору:

БУЗ Орловской области «ОБСМЭ»

Департамент Финансов Орловской области (бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы» л/с 20546Ц98120)

Расчетный счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка получателя: Отделение Орел Банка России//УФК по Орловской области г. Орел

Кор. счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10

Назначение платежа:

указать номер извещения, присвоенный оператором электронной площадки.

8.6. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору устанавливается исходя из срока действия настоящего Договора в части исполнения Поставщиком своих обязательств. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц.

8.7. Обеспечение исполнения обязательств по Договору представлено Поставщиком следующим способом: ____________________________________________.

Обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждено Поставщиком следующими документами:__________________________________________________________.

8.8. Обеспечение исполнения обязательств в денежной форме по настоящему Договору должно быть возвращено Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

8.9. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежит выплате Заказчику в следующих случаях:

- неисполнение обязательств по поставке Товара в обусловленный договором срок;

- неисполнение обязательств по поставке Товара надлежащего качества;

- неисполнение обязательств по поставке Товара в соответствии с установленным количеством.

8.10. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения Договора при передаче Заказчику в залог денежных средств до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты неустойки (пени, штрафа), начисленной в порядке, определенном настоящим Договором.

8.11. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

8.13. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 5.12 Договора, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.

8.14. В соответствии с ч. 8 ст. 96 Закона о контрактной системе требование об обеспечении исполнения Договора не применяется к Поставщику, который является казенным учреждением.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в течение 7 (семи) дней путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Орловской области.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за их нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

10.2. Изменение существенных условий Договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения, предусмотренного Договором, количества Товара и иных условий Договора;

- при увеличении предусмотренного Договором количества Товара не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшении предусмотренного Договором количества Товара не более чем на 10 (десять) процентов. При увеличении количества Товара по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы каждого вида Товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы каждого вида Товара.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. При невозможности получения указанного подтверждения датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.9. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае:

- неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара.

10.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

10.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.13. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу Договора, если они согласованы и подписаны обеими Сторонами. Такие изменения и дополнения ничтожны, если они противоречат статье 95 Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учётом всех изменений и дополнений к указанному Федеральному закону, действующими на момент подписания обеими Сторонами таких изменений и дополнений к Договору.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору, но не позднее «___» ________ 2023 г.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Договор составлен в электронной форме и подписан ЭП Сторон.

12.2. Приложение №1 к настоящему Договору - "Ассортимент и цены видов Товара", является его неотъемлемой частью и не может рассматриваться отдельно от Договора.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13.1. В случае изменения реквизитов, одна Сторона обязана уведомить об этом другую в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней.

13.2. Ответственность за нарушения, возникшие вследствие неисполнения пункта 13.1 Договора целиком возлагается на виновную Сторону.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1
к гражданско-правовому договору
№___ от "__" __________ 202_ г.
(без договора не действительно)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет: ________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% (______ ) руб. ____ коп., с учетом всех расходов на поставку товара до места поставки, включая все налоги, таможенные пошлины, расходы на страхование, затраты на погрузо-разгрузочные работы на склад Заказчика.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки

Описание объекта

Предметом гражданско-правового договора являются товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, в отношении которых устанавливаются условия допуска в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 июня 2018 года №126н (приложение 1).

Предметом гражданско-правового договора является товар, в отношении которого установлены ограничения допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 617.

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности на дату поставки- не менее 12 месяцев.

Качество и безопасность средства подтверждаются Свидетельством о государственной регистрации и Декларацией о соответствии.

Обоснование дополнительных характеристик пп. 1-11: Заказчик установил характеристики в связи с недостаточностью характеристик в КТРУ на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Данные дополнительные характеристики детализируют предмет закупки, полностью отвечают потребности Заказчика, обеспечивают совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием.

Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки сформулированы с учетом следующих нормативных документов:

-Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности»;

- ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

-СанПиН 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

-СанПиН 3.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

-«МУ 3.5.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. 3.5.1. Дезинфектология. Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи. Методические указания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 14.12.2020);

-Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.05.2019 N 78 О внесении изменений в раздел 20 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);

-Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2020 г. N 162 "О внесении изменений в раздел 20 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)";

-Руководство Р 4.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности».

Включение дополнительных характеристик продукции обосновано необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, а также для более точного определения потребностей Заказчика.

Характеристики товара, не регламентируемые ГОСТ, техническим регламентом, национальным стандартом и не включенные в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, являются значимыми для Заказчика в соответствии с профилем учреждения (с учетом специфики работы подразделений), в связи с особенностями производственного процесса учреждения (с учетом типа и характеристик обрабатываемых объектов и способов их обработки); эпидемиологической ситуацией. Требования к активно действующим веществам, их процентному соотношению отражают потребность учреждения, являются критерием выбора средств в соответствии с Р 4.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», связаны с результатами производственного контроля и мониторинга чувствительности госпитальной среды. Процентное содержание и соотношение активно действующих веществ в дезинфицирующем средстве для Заказчика определяет потребительские свойства и эффективность средства, токсикологическую благоприятность при работе персонала с концентратами. Требования к антимикробной активности отражают потребность учреждения, в т.ч., связанную с потенциальным риском возникновения очагов инфекций и иной вспышечной заболеваемостью. Экономические показатели средства (например, экспозиция, количество рабочих растворов, срок годности рабочих растворов) отражают расчетную потребность Заказчика в дезинфицирующих средствах на планируемый период времени и связаны с внутренним порядком проведения дезинфекционных мероприятий. Требования к размерам, упаковке дезинфицирующих средств (установлены в целях минимизации физических нагрузок на персонал и эффективности учета отпуска и расхода средств).