Тендер - Поставка азота высокой чистоты №239748326

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.6#2revd7b7dd3e

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.6#2revd7b7dd3e

ДОГОВОР_азота_+_заявка_рамочный+аванс_на_партию

Договор №

город Москва «___» ___________ 2023 года

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» (АО «НИИграфит»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора обособленного подразделения АО «НИИграфит» в г. Заречный Ситникова Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности № 77/530-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2023 от 30.12.2022, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ+», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Жданова Никиты Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка азота (далее – Товар), в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору). Поставщик обязуется передать Товар, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

1.2. Наименование Товара, его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Требования к сроку поставки, качеству и комплектности Товара определяются Техническим заданием (приложение № 2 к Договору).

1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу: Пензенская область, г. Заречный, проспект Мира, д. 1, строение №3 (корп. 207) (далее – Место поставки). Поставщик обязан в установленные в Спецификации сроки доставить Товар в Место поставки Транспортной компанией. Не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления срока поставки Поставщик обязан вручить электронным способом Покупателю письменное извещение о готовности Товара к поставке.

1.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

1.6. Поставка Товара по Договору осуществляется партиями, в сроки и в объеме, установленном в согласованных Сторонами Заявках (по форме Приложения № 4).

1.7. Договор является рамочным договором в соответствии со ст. 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, которые будут конкретизированы и уточнены Сторонами путем подписания соответствующих Заявок.

1.8. Договор не налагает на Покупателя обязательства направлять Поставщику Заявку на поставку Товара и не налагает обязательства на Поставщика поставлять Товар Покупателю до получения соответствующей Заявки.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Предельная цена Договора, в соответствии со Спецификацией, составляет –

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(один миллион пятнадцать) рублей 00 коп. в том числе НДС 20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 коп.

2.2. Цена за единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим Российской Федерации, касающихся налогов и сборов. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку Товара в Месте поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.4. Оплата за Товар в рамках Договора осуществляется в следующем порядке:

С момента согласования Сторонами Заявки, Покупатель обязуется произвести предварительную оплату партии Товара в размере 100% цены заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Поставщиком счета.

2.5. Поставщик обязуется представить Покупателю счет-фактуру в течение 5 календарных дней после поступления аванса и /или подписания товарной накладной ТОРГ -12.

2.6. Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в Договоре.

3.1.2. За свой счет устранить выявленные недостатки Товара или осуществлять их соответствующую замену в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

3.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, условиях его хранения или приемки исполненных обязательств.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с настоящим Договором.

3.3.2. Поставщик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии настоящим Договором и приложениями к нему, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. В случае поставки Поставщиком Товара, не предусмотренного настоящим Договором, Покупатель вправе отказаться от их оплаты.

3.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы поставленного Товара.

3.4.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара, участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Договору.

3.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3.5. Стороны обязаны производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

3.6. Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с приложением № 3 к Договору.

3.7. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

4.3. Особые условия упаковки и маркировки Товара указаны в Техническом задании (приложение № 2 к Договору).

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к Договору).

Поставщик организовывает за свой счет транспортировку пустых баллонов из под азота ВЧ с территории Покупателя и возврат заправленных азотом ВЧ баллонов Покупателю.

Место забора баллонов: производственная площадка АО «НИИграфит», расположенная по адресу: Пензенская область, г. Заречный, проспект Мира, д. 1, строение №3 (кор. 207)

г. Заречный является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) системы Росатома, правовой статус которого, установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого, расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии.

На территории ЗАТО г. Заречный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничение на въезд граждан на его территорию.

5.2. Датой поставки считается дата приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

5.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

5.3.1. Документы о качестве Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия и т.д.)

5.3.2. Счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями и в сроки, предусмотренные законодательством РФ - 1 экз.;

5.3.3. Товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

5.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем на соответствие количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на Месте поставки.

6.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

6.3. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.

6.4. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

6.5. По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием.

7.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора;

7.4. Гарантийный срок определяется в соответствии с Техническим заданием.

7.5. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.

При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в п.7.4 настоящего Договора недостатков и/или дефектов Товара либо несоответствия Товара требованиям настоящего Договора полностью или частично (далее – недостатки и/или дефекты), Покупатель уведомляет Поставщика об обнаружении недостатков и/или дефектов, с указанием срока прибытия представителей Поставщика для подписания акта о выявленных недостатках и/или дефектах.

В случае необоснованного отказа от явки представителей Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях (дефектах), либо в случае неявки представителей Поставщика в установленный Покупателем срок, либо необоснованного отказа Поставщика от подписания акта действительным считается акт о выявленных недостатках и/или дефектах, подписанный Покупателем в одностороннем порядке.

Поставщик обязуется за свой счет, в срок, не превышающий 10 дней, или иной срок, согласованный с Покупателем, устранить все выявленные недостатки и/или дефекты, либо заменить Товар и/или его части ненадлежащего качества на Товар и/или его части надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

7.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора, установленной в пункте 2.1 Договора.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пеню в размере 0,05 % от общей стоимости Товара за каждый день просрочки. Максимальный размер неустойки, выплачиваемой Покупателем Поставщику в соответствии с настоящим пунктом, не превысит 10% (десяти процентов) от суммы задолженности – для каждой отдельной просрочки оплаты и 10% (десяти процентов) от цены Договора – в целом по всем просроченным платежам по Договору. Убытки, понесенные Поставщиком в результате нарушения Покупателем сроков оплаты, не возмещаются.

8.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

8.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

8.8. В случае принятия налоговым органом решения об отказе в возмещении Покупателю суммы НДС, уплаченного при приобретении Товара и/или невозможности отнесения сумм в расходы в связи с выявлением у организации-Поставщика обстоятельств, подтверждающих невозможность осуществления контрагентом реальной хозяйственной деятельности в силу наличия признаков фирм-однодневок, непредставления налоговой отчетности, неисполнение должным образом обязанности по надлежащему исчислению и уплате налогов и сборов, отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности, в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных средств, производственных активов и других подобных обстоятельств, которые возникли по причине и вине контрагента, Поставщик обязан возместить Покупателю имущественные потери в размере доначисленного НДС и/или налога на прибыль, а также начисленных на них суммы пени и штрафа.

8.9. При наличии оснований у Покупателя для возмещения потерь, он направляет требования к Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении. К требованию прикладываются копии подтверждающих документов, обосновывающих требования возмещения имущественных потерь.

8.10. Поставщик обязан возместить имущественные потери Покупателя в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения от него требования.

8.11. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в полном объеме, понесенные вследствие нарушения Поставщиком налогового законодательства Российской Федерации, отраженных в решениях налоговых органов, включая, но не ограничиваясь суммами налога, штрафа, пени и пр.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров посредством переговоров, заинтересованной Стороной направляется претензия в письменной форме, подписанная уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

9.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор подлежит разрешению в соответствии с п. 9.6 Договора.

9.6. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

9.6.1. путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения, указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

9.6.2. в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

9.6.3. в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию;

9.6.4. в Арбитражном суде г. Москвы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 6 (шести) месяцев.

10.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

- в случае нарушения срока поставки Товара более чем на 5 (пять) рабочих дней;

- по инициативе Покупателя на любом этапе исполнения Договора, при условии предварительного письменного уведомления Поставщика о расторжении Договора, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до его расторжения. При этом Стороны произведут взаимные расчеты по Договору;

- в случае, предусмотренном в п. 11.5 Договора;

- в случае, предусмотренном в п. 15.2 Договора.

10.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

10.4. Покупатель может в любой момент и по любым основаниям расторгнуть настоящий Договор при условии письменного уведомления Поставщика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

10.5. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными в п.10.6 Договора) прекращаются.

10.6. Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

11. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

11.1. Если Поставщиком ранее не передавались Покупателю полные и достоверные сведения и копии подтверждающих документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей Поставщика, включая конечных бенефициаров, либо если переданные ранее сведения к моменту заключения договора потеряли актуальность, то Поставщик обязуется во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 28 декабря 2011 г. в целях обеспечения прозрачности финансово хозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом», представить такие сведения и документы Покупателю по форме Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. Стороны признают, что в случае невыполнения данного пункта договор считается незаключенным. Стороны также признают, что в случае выявления неполноты, недостоверности или неактуальности переданных сведений действие договора может быть приостановлено или прекращено по одностороннему решению Покупателя.

11.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

14.2. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами и настоящим договором, направленными по электронной почте с электронных адресов и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в данном пункте настоящего Договора и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.

Адрес электронной почты Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты Поставщика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

14.3. Документы, полученные в соответствии с п. 14.2. настоящего Договора, могут быть использованы как доказательство при разрешении Сторонами спорных вопросов, как в судебном, так и в досудебном порядке. Обмен документами, а также переписка с использованием факсимильной и электронной связи должны осуществляться Сторонами с 9.00 до 19.00 по московскому времени.

14.4. Стороны обязуются обменяться оригиналами документов, указанных в п.п. 14.2. и 14.3. настоящего Договора, не позднее 30 календарных дней с даты их подписания.

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

17.3. Не допускается перемена Поставщика как стороны по Договору за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником старого Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.4. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Техническое задание;

Приложение № 3: Форма акта сверки взаимных расчетов;

Приложение № 4: Форма заявки.

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

19. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

______________А.В. Ситников __________________Н.Н. Жданов

Приложение № 1 к Договору

№__________ от «___» _______ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Производителем товара является:

- Посмотреть таблицу с данными

______________А.В. Ситников __________________Н.Н. Жданов

Приложение № 2 к Договору

№ ___________ от «___» _______ 2023 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка азота высокой чистоты

г. Заречный

2023

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

______________А.В. Ситников __________________Н.Н. Жданов

Приложение № 3 к договору

№ ___________ от «___» _______ 2023 года

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

______________А.В. Ситников __________________Н.Н. Жданов

Приложение № 4 к Договору

№ ___________ от «___» _______ 2023 года

ФОРМА

Заявка №

к договору №______от «___»_____________ г.

г. ____________ «__»____________202_

___________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии договором № _____ от _____ (далее – Договор) подписали/согласовали настоящую заявку, о нижеследующем:

Поставщик обязуется поставить на условиях Договора и настоящей заявки следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

______________А.В. Ситников __________________Н.Н. Жданов

€‡_‚ˆ‡€