Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка высокопрочного углеродного волокна UMT55 №239478865

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики

Договор поставки № /_______-Д

г. Санкт-Петербург «___» ___________ 2023 г.

Общества с ограниченной ответственностью «Центротех-Инжиниринг» (ООО «Центротех-Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Бирюкова Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар» - вещи указанные в п .2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка высокопрочного углеродного волокна UMT55 в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием (Приложение № 1,3 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество и сроки поставки
определяются Спецификацией и Техническим заданием (Приложение № 1,3 к настоящему Договору).

2.3. Выборка товара (самовывоз) Покупателем осуществляется по адресу: ____________

ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена единицы Товара указывается в Спецификации приложения № 1 к настоящему Договору.

3.2. Общая цена Договора складывается из фактически поставленного Поставщиком количества Товара в соответствии со Спецификацией.

3.3. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору - ______ (_________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % -______ (_________) рублей 00 копеек, общее количество поставляемого Товара может отличаться от объема указанного в спецификации в большую или меньшую сторону, но не более чем на 5 %. Оплате подлежит фактический объем поставленного товара с учетом допуска на массу, указанного в табличной части настоящего Приложения.

3.4. Установленная Цена Договора включает в себя все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

• • Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.
  • Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки Поставщик обязан заполнить акт сверки, подписать его и представить Покупателю.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

• Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
• Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара может осуществляется Поставщиком Покупателю партиями, с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

• Фактической датой поставки является дата выборки Товара. Дата приемки Товара по количеству и ассортименту считается дата, указанная в товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсальном передаточном документе (УПД), а по качеству дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).
• При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998г.) или универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее – УПД), в 2-х экз.

- акт приема-передачи Товара (по форме Приложения № 2), в 2-х экз.;

- документ, подтверждающий качество Товара (паспорт или сертификат качества), в 1-ом экз.;

- счет-фактура (если УПД не оформляется).

6.4. Право собственности на Товар, риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Покупателю в момент передачи Товара по товарной накладной или УПД представителю Покупателя при предъявлении им надлежащим образом оформленной в соответствии с действующим законодательством доверенности.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

• Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте выборки.
• Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
• В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 15 рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 3 месяцев с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным. Расходы, связанные с принятием некачественного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества несет Поставщик.
• Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
• По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью.
• По факту о приёмке по количеству, комплектности, ассортименту, таре (упаковке) и маркировке Покупатель на накладной Поставщика делает отметку о получении Товара в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки Товара.

8. ГАРАНТИЯ

• Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов.
• Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

8.4 Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Порядок оплаты Товара указан в Спецификации.

9.4. Поставщик направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 6.3 Договора после отгрузки каждой партии Товара.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты Покупателя.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного в срок Товара.

• При нарушении Покупателем срока выборки Товара Покупатель по письменному требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, не выбранного в установленный срок, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости не выбранного в срок Товара.
• В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.
• Любая из Сторон вправе потребовать сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора виновной Стороной.
• Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают виновную Сторону от исполнения обязательств в натуре.
• В случае несвоевременного выполнения обязанности по предоставлению Покупателю счета-фактуры, включая предоставленные счета-фактуры, оформленного не в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05 % от полной суммы, на которую должна быть оформлена счет-фактура согласно условиям договора, за каждый день просрочки, начиная с даты следующей за днем, когда Поставщик был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой, когда счет-фактура фактически был предоставлен Покупателю.
• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
• В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленную Продукцию.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

13.1 Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика _____________ на адреса электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

13.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

14.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

14.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

15.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

15.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

16.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

16.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

17.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

17.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (за исключением случая направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение _15__ (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

17.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некомеррческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

______________: _____________

Поставщик: ___________________;

В случае изменения, указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

17.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

17.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Образец акта приема-передачи Товара

Приложение № 3: Техническое задание.

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель:

198097, г. Санкт-Петербург пр-кт Стачек,

д. 47, литера Л, пом. 37-Н

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2/ КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

19. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №_____-Д от «___» ___________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:_______ (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % -______ (_______________) рублей 00 копеек. Оплате подлежит фактический объем поставленного товара с учетом допуска на массу, указанного в табличной части настоящего Приложения.

1. Грузополучатель: ООО «Центротех-Инжиниринг»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Л, пом. 37-Н

2. Грузоотправитель: ООО «Алабуга-Волокно»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан, Елабужский район, территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, строение 11/9.

Количество фактически поставленного Поставщиком Товара может отличаться от 150 кг в большую или меньшую сторону, но не более чем на 5%.

3. Срок поставки: до 31.08.2023 г.

Оплата Товара: партия Товара подлежит 100% предоплате в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату, в соответствии с условиями Договора поставки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _____-Д от «___» ___________ 2023 г.

========================================================================

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ФОРМА)

№ __________________ от «____» _________ 20__ г.

ПО ДОГОВОРУ № от «___» 20_ г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании, с одной стороны и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору):

(описание Товара)

Стоимость поставленного Товара составляет:

(сумма за поставленный Товар)

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: счёт, счёт-фактура, товарную накладную по форме ТОРГ-12

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.

- Посмотреть таблицу с данными

=======================================================================

- Посмотреть таблицу с данными

Форма Сторонами согласована.

Технические_характеристики

Общество с ограниченной

ответственностью

«Центротех-Инжиниринг»

(ООО «Центротех-Инжиниринг»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

______________ В.В. Бирюков

_____________ № _______________

«______» __________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку высокопрочного углеродного волокна UMT55

Предмет поставки: высокопрочное углеродное волокно UMT55

Санкт-Петербург

2023

Техническое задание

на поставку высокопрочного углеродного волокна UMT55

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Высокопрочное углеродное волокно UMT55-12К-ЕР СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Компания

изготовитель – UMATEX.

Аналогичная замена: углеродное волокно Т800НВ-12К-50В. Компания изготовитель –

«Toray».

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое углеродное волокно должно быть новым, изготовленным в 2023 году, не

бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом,

свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

20.60.14.120

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления углепластиковых оболочек.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в соответствии с технической документацией Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) товаров

В соответствии с паспортом изготовителя на углеродное волокно:

- количество филаментов (элементарных нитей) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(12К);

- среднее значение прочности при растяжении образцов микропластика, не менее – 5,5 ГПа;

- минимальное значение прочности при испытании образцов микропластика, не менее – 5,3 ГПа;

- модуль упругости при растяжении комплексной нити в микропластике – 290±10 ГПа;

- содержание аппрета – 1,0 ÷ 1,7 % (возможно изменение доли аппрета по согласованию с

Заказчиком);

- тип аппрета - ЕР (совместимый с эпоксидными связующими);

- номинальная линейная плотность – 405 текс;

- отклонение фактической линейной плотности от номинальной – ±3 %;

- плотность – 1,78±0,02 г/см3;

- удлинение при разрыве комплексной нити в микропластике – 1,9 %.

- масса волокна на паковке – не менее 1,5 кг.

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Маркировка, комплектность и качества поставляемого Товара в соответствии с СТО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2022.

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные

образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя,

носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может

представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные

образцы, места происхождения товара или наименования производителей, при условии,

что произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны

(эквиваленты) или превосходят по качеству указанную продукцию. Параметры определения

3

соответствия аналогов (эквивалента) представлены в п.4.1. настоящего технического

задания."

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Углеродное волокно поставляется в бобинах в специальной упаковке, соответствующей

стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

Поставщик должен обеспечить упаковку бобин с углеродным волокном, способную

предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту

назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Вся упаковка и маркировка на

ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской

Федерации.

Каждая бобина с углеродным волокном должна быть запаяна в полиэтиленовую пленку;

бобины с углеродным волокном должны поставляться в картонной коробке; в коробке

бобины должны быть установлены в гнезда картонного сепаратора, предохраняющего от

ударов их друг о друга в процессе транспортировки.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую

сохранность углеродного волокна при его хранении и транспортировании.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с договором поставки.

Входной контроль поставленного материала осуществляется Заказчиком.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

В соответствии с договором поставки.

Исполнитель передает заказчику паспорт или сертификат качества на поставляемый

материал.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортировки должны исключать деформацию и повреждение целостности

упаковки и углеродного волокна.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Полная защита от атмосферных осадков.

Не допускается попадание влаги и других жидкостей на углеродное волокно.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Требования к сроку хранения и сроку использования материала – в соответствии с

паспортом или сертификатом качества Изготовителя. Гарантийный срок хранения не

превышает 36 месяцев с даты производства.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый материал, по качеству, должен соответствовать характеристикам,

указанным в паспорте или сертификате качества Изготовителя.

4

В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре,

упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой

Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 15 рабочих дней в

письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам

приемки. Поставщик в течение 3 месяцев с даты получения претензии от Покупателя

обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным или

доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы,

связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное

хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего

качества и комплектности, несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки – не позднее 31.08.2023г.

Количество поставки – 150 кг.

Допустимое отклонение поставки - ± 5 кг.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

п/п

Наименование приложения

Номер

страницы

Без приложений

Зам. директора филиала –

Главный конструктор урановых ГЦ

Д.В. Яценко

Заместитель генерального директора по безопасности

Специалист ПЗА

А.А. Загвоздкин

М.Ю. Порунова

Начальник конструкторско-технологического отдела

Д.С. Васильев

Согласовано:

Начальник МТО

В.И. Чижиков

5