Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №239471102

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• дезсредства.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 2

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

ТЗ_дез_средства

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на дезинфицирующие средства для ОГАУЗ санаторий «Юбилейный» на 2023 г

- Посмотреть таблицу с данными

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным законодательством Российской Федерации. Поставщик обязательно предоставляет следующие документы:

Свидетельство о государственной регистрации дезинфицирующего средства.

Декларация соответствия дезинфицирующего средства.

Паспорт безопасности дезинфицирующего средства.

Инструкция по применению дезинфицирующего средства. (не менее 5 экземпляров)

Остаточный срок годности товара должен быть не менее 70 % (семидесяти процентов) основного срока годности на дату получения товара Заказчиком. Претензии по качеству поставляемого Товара принимаются Поставщиком в течение всего срока годности Товара при условии

его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).

Провизор Давыденко Г.А.

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения договора на поставку дезинфицирующих средств

г. Братск 2023 год

ЧАСТЬ II . ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Остаточный срок годности на момент поставки Товара составляет не менее 70%

Требование к маркировке и упаковке товара: Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Тара и упаковка товара должны отвечать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, с указанием срока годности.

Поставка товара осуществляется только по заявке Лаборанта. Без заявки Лаборанта Заказчик имеет право не принимать товар.

Приложение №1 к документации

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. 223-ФЗ, В РЕДАКЦИИ ОТ 24.02.2021 ГОДА КОЛИЧЕСТВО И ДОЗИРОВКА МЕНЯТЬСЯ НЕ МОЖЕТ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРОПИСАНО В ТЕХЗАДАНИИ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к запросу котировок цен

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения договора на поставку дезинфицирующих средств

«___»____________20__г.

Главному врачу ОГАУЗ

«Санаторий «Юбилейный»

Л. А. Воробьевой

Изучив извещение о проведении запроса котировок и документацию о проведении запроса котировок, опубликованные, в единой информационной, принимая установленные в них требования и условия,

______________________________________________________________________________, (полное наименование Участника запроса котировок с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированный по адресу:

_____________________________________________________________________________, (юридический адрес Участника запроса котировок)

предлагаем выполнить работы, согласно Вашему запросу.

Наименование, характеристики, количество, цена поставленного товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: __________________________________(указать сумму прописью)

В случае признания нас победителем в проведении запроса котировок, мы согласны исполнить условия договора, указанные в проекте договора.

Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ ОТ ПРОВИЗОРА в устной/письменной форме по телефону/эл. Почту, указанную в реквизитах договора партиями до 30.12.2023г.

Согласие исполнить все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок подтверждаем: __________(указать Да/Нет).

Настоящей котировочной заявкой__________________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) участник закупки не является оффшорной компанией.

К пакету документов прилагается при подаче заявки и при доставке товара.

лицензия «О лицензировании фармацевтической деятельности»

Свидетельство о государственной регистрации дезинфицирующего средства.

Декларация соответствия дезинфицирующего средства

Паспорт безопасности дезинфицирующего средства.

Инструкция по применению дезинфицирующего средства. (не менее 5 экземпляров)

Подпись Участника /_______________(ФИО, должность)

Дата

м.п.

Приложение №2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на поставку дезинфицирующих средств

г. Братск «_____» ______________ 20___ г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Воробьевой Любови Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» от 21 сентября 2022 года и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в результате проведения запроса котировок в электронной форме МСП (протокол от _____________2023г. № __________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. По условиям Договора Поставщик обязуется передать Заказчику товар – дез. средства (идентиф. код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4), наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение 1 к Договору) (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, за счет средств ОМС на 2023 год, средства от приносящей доход деятельности.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Договора Товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 3 к Договору), условиям Договора и законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к употреблению.

1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.6. Страной происхождения поставляемого Товара является ______________

Статья 2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты Товара

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.2. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек.

без НДС

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС

в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей (далее - цена Договора).

Источник финансирования: за счет средств ОМС на 2023 год, средства от приносящей доход деятельности

2.3. Цена включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуг, затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть в ходе оказания услуги.

2.4. Обязательства по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Сумма настоящего Договора является твердой и не подлежит изменению.

2.6. Оплата товара производится в течение 20 календарных дней со дня получения товара и подписания акта приемки.

Статья 3. Срок, место и порядок поставки Товара

3.1. Поставка товара осуществляется по требованиям Заказчика, до ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный», г. Братск, ж.р. Центральный, Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, разгрузка силами Поставщика в учреждение.

3.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: товарную (товарно-транспортную накладную), Акт приема-передачи Товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к Договору), счет (счет-фактуру), подписанные Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (Свидетельство о государственной регистрации дезинфицирующего средства, декларация соответствия дезинфицирующего средства, паспорт безопасности дезинфицирующего средства, инструкция по применению дезинфицирующего средства. (не менее 5 экземпляров).

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.4. Срок (период) поставки товара:

Поставка Товара осуществляется в течение 10 календарных дней ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ ОТ ПРОВИЗОРА в устной/письменной форме по телефону/эл. Почту, указанную в реквизитах договора партиями до 31.12.2023г.

Условия и порядок поставки товара:

Заявка может быть передана Заказчиком как в устной форме (по телефону), так и в письменной (нарочным, по электронной почте, по факсу).

При наличии острой необходимости в поставке определенных лекарственных препаратов, Заказчик подает требование (заявку) с отметкой «Экстренно», а Поставщик обязан выполнить заказ в течение 1 (одних) суток с момента получения Заявки.

Упаковка товара в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность товара от всякого рада повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, с обозначением всех необходимых предупредительных надписей.

3.5. При отказе Поставщика от поставки Товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

3.6. Поставка товара превышающего количество указанного в спецификации Договора (Приложение 1), допускается только по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения в письменном виде.

3.7. Товар, поставленный сверх указанного в спецификации Договора (Приложении 1) без дополнительного соглашения, Заказчиком не оплачивается.

3.8. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами, товарной (товарно-транспортной) накладной и Акта приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Договору) в порядке, предусмотренном Договором. Товар должен быть полностью поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 3.4. переданы Заказчику.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. При приемке Товара подлежат проверке количество и качество поставленного Товара.

4.3. Приемка Товара по количеству производится в порядке, установленном о Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям Договора.

4.4. Приемка Товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям Договора.

4.5. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару: товарную (товарно-транспортную накладную), Акт приема-передачи Товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к Договору), счет (счет-фактуру).

4.6. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта.

4.7. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Договора осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организации на основании Договоров, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с законом о Контрактной системе.

4.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару, указанных в пункте 4.5. Договора, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком (отдельного этапа исполнения Договора) и представленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия поставленного Товара, его количества, качества, комплектности, объема, требованиям, установленным Договором. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны Акт приема-передачи Товара (Приложение 2 к Договору). В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения. Либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии со статьей 11 Договора.

4.10. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.9. Договора, проверки результатов исполнения обязательств Поставщиком по Договору продлевается на срок проведения экспертизы.

4.11. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

4.12. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления о них Заказчиком.

4.13. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара от производителя (срока годности, срока полезного использования и т.п.).

4.14. Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику Товара (в том числе осуществление монтажа и наладки Товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара), подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, Акта приема-передачи Товара (Приложение 2 к Договору), счета (счет-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

4.15. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.16. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно пункту 4.5. Договора.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.5. Договора и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

5.2.5. При возникновении права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора, в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.7. После фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями в случае, если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.12. К пакету документов Заказчик обязан приложить лицензию «О лицензировании фармацевтической деятельности», Сертификаты качества и декларация о соответствии.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара (Приложение 2 к Договору) на основании представленных Поставщиком сопроводительных документов, указанных в пункте 4.5. Договора и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.9. Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Договором.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей (субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями (субподрядчиками). Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) не влечет изменение Цены договора и/или объемов поставки по настоящему договору.

5.3.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.5 Договора, по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Договора предоставить по запросу Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки Товара.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Законом о Контрактной системе и Договором.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Договором сроки.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.9. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего подпункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

5.4.10. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.4.12. В случае невыборки Заказчиком товара в объеме, предусмотренном настоящим договором в период его действия (согласно приложении № 1 к настоящему договору), Поставщик обязуется не претендовать на оставшуюся сумму по договору.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором, срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы в размере 2,5% от цены Договора, что составляет ______ рублей, начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором, срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик обязан уплатить штраф в виде фиксированной суммы в размере 10% (десяти процентов от цены Договора), что составляет ________ руб.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени).

6.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает её от исполнения обязательств по Договору.

6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договору, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы.

6.8. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 67.3. Договора.

6.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны.

6.10. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.

Статья 7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдения сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

В случае, если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения Договора к такому участнику не применяется.

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком.

7.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.

7.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее, чем на один месяц.

7.4 Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % от НМЦК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (девять тысяч четыреста девяносто три) рубля 35 копейки.

7.5. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

7.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

7.7. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям Закона о Контрактной системе обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в пункте 7.6. Договора, признается существенным нарушением Договора Поставщиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

7.8. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора 30 (тридцать) календарных дней после исполнения всех обязательств по Договору.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

7.10. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

7.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору/Соглашению Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору/Соглашению Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор/Соглашение в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора/Соглашения.

Статья 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если причиной такого неисполнения является действие непреодолимой силы, неподвластное контролю сторон, не вызванное их просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, а также акты государственных органов власти и управления и иные события, наступления которых находится вне разумного контроля Сторон, и в результате наступления которых выполнение обязательств согласно настоящему договору становится невозможным).

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору по причинам, указанным в п. 6.1 обязана незамедлительно письменно известить другую Сторону о наступлении указанных выше обстоятельств.

9.3. Несоблюдение любого из этих условий лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

Статья 10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента заключения договора по 31 декабря 2023 года. В части платежей – до полного исполнения.

10.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о Контрактной системе.

10.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора;

- по решению суда.

10.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

10.5. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара.

10.6. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

10.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.9. Односторонний отказ стороны от исполнения Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о Контрактной системе.

10.10. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Статья 11. Изменение и расторжение договора

11.1.Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Расторжение договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

11.3. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов.

11.4. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый

Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

Статья 12. Прочие условия

12.1. В случае изменения банковских реквизитов «Исполнитель» обязан известить «Заказчика» в течение 3 рабочих дней.

12.2. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью

• имеют юридическую силу, если они выполнены в установленной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора стороны руководствуются Федеральным законом и законодательством РФ.

12.3. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (Один) экземпляр для «Заказчика» 1 (Один) экземпляр для «Исполнителя».

12.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

- приложение 1 «Спецификация поставляемых товаров»;

- приложение 2 «Форма Акта приемки-передачи товара».

Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору

№ _____ от «____» ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

___________________ ____________________

«___»___ ______ 20__ г. «_____»___ ______ 20__ г.

М.П. М.П. (при наличии печати)

Приложение 2

к Договору

№ _____ от «____» ______ 20__ г.

ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Братск «_____» _________ 20___ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ____________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

_____________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «___» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _________ 20__ г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора __________________(___________) руб.

6. В соответствии с п. ______ Договора сумма штрафных санкций составляет ______________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________(___________) руб.

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик

_________________ ___________________ М.П. М.П.