Тендер - мониторинг цен в электронной форме на изготовление, поставка, монтаж и шефналадка Установки выращивания монокристаллов кремния методом бестигельной зонной плавки №238935693

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый руководитель!

В рамках сбора ценой информации для проведения закупочной процедуры прошу Вас направить в наш адрес коммерческое предложение на изготовление, поставку, монтаж и шефналадку Установки выращивания монокристаллов кремния методом бестигельной зонной плавки. Полный перечень товаров и основные условия исполнения договора отражены в проекте договора и техническом задании (Приложение №1 и №2).

В случае Вашей заинтересованности, прошу направить технико-коммерческое предложение по форме Приложения № 3 в наш адрес на электронную площадку не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты направления запроса технико-коммерческого предложения.

Коммерческое предложение должно быть оформлено на официальном бланке с печатью, подписано руководителем или уполномоченными лицами.

В коммерческом предложении прошу Вас обязательно указать цену за единицу товара без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС) и общую стоимость без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС). В случае применения упрощенной системы налогообложения, указать «НДС не облагается на основании применения УСН». Стоимость шефмонтажа, шефналадки оборудования должны быть оформлены на основе трудозатрат с указанием категории шефмонтажного и/или шефналадочного персонала, продолжительности выполняемых работ и ставки возмещения, а также с выделением размера командировочных расходов (при наличии таких работ).

В случае если Ваша организация не заинтересована в поставке продукции, прошу представить письменный отказ.

Данный запрос не является офертой и проведение данный процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновение каких – либо обязательств заказчика.

Приложения:

Проект договора на 35 л.;

Техническое задание на 11 л.;

3. Форма коммерческого предложения на 2 л.

Генеральный директор А.П. Лапшин

БЛАНК ОБРАЗЕЦ

Коммерческое предложение

на поставку продукции

исх. № ____

Дата: «__» ___________ 20___г.

Наименование Поставщика: _____________________________________________________

ИНН: ______________________________КПП:_______________________________________

Юридический адрес (страна, адрес): ________________________________________________

Почтовый адрес (страна, адрес): ____________________________________________________

Фактическое местоположение: _____________________________________________________

Телефон/Факс (с указанием кода города): ____________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________________________

ФИО ответственного от Поставщика, с указанием контактных телефонов: ________________

Изучив направленный Вами запрос предложений цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку продукции:

____________________________________________________________________________ (наименование товара)

- Посмотреть таблицу с данными

Проведение данной процедуры сбора информации (коммерческое предложение) не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Покупателя/Заказчика.

Предоставляя коммерческое предложение, мы подтверждаем соответствие следующим требованиям:

- обладаем гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора;

- не находимся в процессе ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании банкротом, деятельность не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- не находимся в РНП № 223-ФЗ, № 44-ФЗ;

- соответствуем требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации: должен перед заключением договора раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

- имеем соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках договора (если необходимо);

- обладаем необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).

Также сообщаем о применении/ не применении нами упрощенной системы налогообложения.

Должность подпись

*Подпись Руководителя организации либо уполномоченного соответствующим законодательству образом лица

Технические_характеристики

1

Договор №

на поставку товара, выполнение шефмонтажных и шефналадочных работ

город Лыткарино, М.О.

«___» ___________ 202__ года

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборов», именуемое в

дальнейшем Покупатель, в лице директора АО «Наука и инновации» - управляющей

организации АО «НИИП» Лапшина Артёма Петровича, действующего на основании

доверенности, удостоверенной 20 декабря 2022 года Демьяновым Алексеем Александровичем,

временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Корсика Константина

Анатольевича, за реестровым № 50/992-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4013, с одной стороны, и

___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

_______________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно

именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона заключили настоящий договор

(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является изготовление и поставка, шефмонтаж и шефналадка

установки выращивания монокристаллов кремния методом бестигельной зонной плавки с

использованием индукционного способа плавки кристаллического стержня для цеха № 74

АО »НИИП» (далее – «Товар») в обусловленные Договором сроки в соответствии со

Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием на поставку установки

выращивания монокристаллов кремния методом бестигельной зонной плавки с использованием

индукционного способа плавки кристаллического стержня для цеха №74 АО »НИИП»

(Приложение № 2 к Договору) согласно Календарному плану (Приложение № 3), являющимися

неотъемлемой частью настоящего Договора. Приемка и оплата Покупателем Товара

производится на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором.

1.2. Наименование Товара, его количество, цена и сроки поставки определяются

Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Требования к качеству и комплектности Товара определяются Техническим

заданием (Приложение № 2 к Договору). Сроки выполнения поставки, шефмонтажных и

шефналадочных работ, их стоимость, а также вид результата этих работ и вид отчетных

документов, указаны Сторонами в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему

Договору).

1.4. Командированные Поставщиком специалисты для проведения шефмонтажа и

шефналадки должны быть представителями Изготовителя либо иметь аккредитацию

Изготовителя.

1.5. По результатам проведения шефмонтажа и шефналадки составляется Акт сдачиприемки шефмонтажных и шефналадочных работ (приложение № 4 к настоящему Договору),

подписанный шефинженером Поставщика (Изготовителя) и уполномоченным представителем

Покупателя.

1.6. Поставка Товара, в том числе услуги по шефмонтажу и шефналадке Товара

осуществляются по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Московская обл., г. Лыткарино,

промзона Тураево, стр.8 (далее – «Место поставки»). Поставщик обязан в установленные в

Спецификации и Календарном плане сроки доставить Товар в Место поставки. Поставщик

своими силами и средствами производит разгрузку Товара с транспортного средства в Месте

поставки. Не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до наступления срока поставки

Поставщик обязан вручить Покупателю письменное извещение о готовности Товара к поставке.

1.7. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц, не

заложенный, не обремененный правами третьих лиц и не являющийся предметом спора.

2

Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый Поставщиком Товар является новым, не

бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (восстановление) его составных частей и

потребительских свойств, и качеств, годный к эксплуатации.

Поставляемый Товар по своему качеству, комплектности, гарантийным срокам службы

и хранения, эксплуатации, показателям надежности, техническим характеристикам, в том числе,

безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным

требованиям, предъявляемым Покупателем к Товару, должен соответствовать требованиям

нормативно-технической документации на Товар, ГОСТ и ТУ, если иное не указано в

Приложении № 1 и № 2 к настоящему Договору.

Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для

изготовления Товара, его составных частей и комплектующих, качество его изготовления и

сборки, а также полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

Поставщик гарантирует патентную чистоту поставляемого Товара (в том числе путем

заключения с третьими лицами лицензионных договоров) и самостоятельно несет

ответственность в случае нарушения по его вине исключительных прав авторов и/или иных

правообладателей

объектов

интеллектуальной

собственности

в

соответствии

с

законодательством РФ.

Поставщик гарантирует Покупателю, что система менеджмента качества

(далее - «СМК») Поставщика разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в

рабочем состоянии в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001.

Поставщик обязуется обеспечить выполнение работ по Договору в соответствии с

действующей СМК, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001.

1.8. Частичная и/или досрочная поставка Товара и/или выполнение шефмонтажных и

шефналадочных работ по Договору допускается исключительно с письменного на то согласия

Покупателя.

1.9. Поставщик гарантирует Покупателю, что на дату заключения Сторонами настоящего

Договора, он имеет все необходимые лицензии и разрешения, позволяющие Поставщику

надлежащим образом и в полном объеме исполнить свои обязательства по настоящему Договору.

1.10. В рамках Договора обработка сведений, составляющих государственную тайну

Российской Федерации, не производится.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет: ______________ (____________________________)

рублей

__

копеек,

в

том

числе

включая

НДС

_____________________

(____________________________) рублей -00 копеек по ставке 20%.

Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, изготовление тары

(упаковки), затаривание, транспортные расходы, расходы, связанные с получением Поставщиком

необходимых разрешений и лицензий, страхование Товара, разгрузка Товара с транспортного

средства в Месте поставки, изготовление сопроводительных (технических) документов на Товар,

права использования программ для ЭВМ, используемых в поставляемом Товаре,

исключительное право на которые принадлежит Поставщику или третьим лицам (при

использовании в поставляемом Товаре программ для ЭВМ, принадлежащих Поставщику или

третьим лицам), все и любые расходы, затраты и вознаграждения Поставщика в связи с

выполнением шефмонтажных и шефналадочных работ иждивением Поставщика (в том числе

стоимость материалов, необходимых для исполнения обязательств по Договору, расходы на их

доставку в место выполнения Работ, сопутствующие погрузо-разгрузочные и (или) складские

расходы, упаковку, транспортировку, страховку, шефмонтаж и шефналадку), все налоги,

пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи

с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

3

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока

действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является

дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.4. Оплата за Товар в рамках Договора осуществляется в следующем порядке:

а) авансовый платеж в размере 30% от стоимости Договора, что составляет сумму в

размере _________________ (____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере

_______________ (_____________________) рублей 00 копеек, выплачивается Покупателем по

счету Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания сторонами Договора

при условии предоставления обеспечения возврата аванса на срок исполнения обязательств на

сумму выплаченного аванса плюс 60 (Шестьдесят) дней.

б) Покупатель, на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком, выплачивает

Поставщику 70% от стоимости Договора, что составляет сумму в размере _____________

(_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере _________

(______________) рублей __ копеек, в течение __ (_________) рабочих дней с даты проведения

Поставщиком в Месте поставки шефмонтажных и шефналадочных работ в отношении

поставленного Товара и подписания Акта сдачи-приемки шефмонтажных и шефналадочных

работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

2.5. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные

подпунктами г), д) п. 5.7 настоящего Договора, на проверку и согласование. Покупатель

рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение 2 (Двух) рабочих дней и

сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ____________ Поставщика.

2.6. Документы, указанные в п. 2.5 Договора направляются Поставщиком на адрес

электронной почты: ______________ Покупателя.

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой Стороны, с

подтверждением о получении. Допускается обмен договорными документами в рамках Договора

(за исключением претензий, исков, актов рекламации) путем использования эл.почты

Покупателя: _________ и электронной почты Поставщика _____________.

2.7. Покупатель обязан ежеквартально предоставить Поставщику два экземпляра

подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – «акт сверки»), оформленного по форме в

соответствии с Приложением № 8 к Договору.

2.8. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки

подписывает его и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий,

направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

2.9. Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения аванса, а также

подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12, акта сдачи-приемки работ, обязуется

выставлять Покупателю счета-фактуры в соответствии с требованиями действующего

налогового законодательства. В случае неисполнения Поставщиком, предусмотренного

настоящим пунктом обязательства, Поставщик в полном объеме возмещает Покупателю

причиненные убытки.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в Договоре.

3.1.2. Выполнить работы по шефмонтажу и шефналадке поставленного Товара на

площадке АО »НИИП» по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Московская область,

г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 8 в соответствии с требованиями Технического

4

задания на поставку Товара (Приложение № 2 к Договору) и Календарного плана (Приложение

№ 3 к настоящему Договору).

3.1.3. Обеспечить наличие у себя всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых

в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением

обязательств по Договору.

3.1.4. Поставщик обязан информировать Покупателя о порядке и сроках выполнения

принятых им на себя обязательств по Договору. Предоставление информации и документации

осуществляется Поставщиком не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения

соответствующего письменного требования Покупателя, если более поздний/ранний срок не

установлен таким требованием.

3.1.5. Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока,

Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя всех необходимых действующих

профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.1.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора только в случаях,

предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ или по соглашению

Сторон.

3.1.7. Запрашивать и получать от Покупателя в согласованные Сторонами сроки

документацию, информацию, разъяснения либо подтверждения, если такая информация,

разъяснения либо подтверждения необходимы Поставщику для надлежащего выполнения своих

обязательств в соответствии с Договором. Поставщик при заключении Договора подтверждает,

что ему в полном объеме предоставлены Покупателем вся необходимая информация,

документация и материалы, позволяющие выполнить свои обязательства по Договору в полном

объеме и в сроке, указанные в Договоре.

3.1.8. Досрочно исполнить обязательства по Договору и сдать результат Покупателю с

его согласия, направив в адрес Покупателя, уведомление о готовности выполнить свои

обязательства ранее срока, согласованного в Договоре. Приемка и оплата досрочно исполненных

обязательств по Договору производится в установленном настоящим Договором порядке.

3.1.9. Исполнять полученные в ходе исполнения своих обязательств по настоящему

Договору указания Покупателя, если такие указания не противоречат условиям Договора.

3.1.10. Безвозмездно устранять любые недостатки, выявленные Покупателем в процессе

осуществлении контроля и надзора за исполнением Поставщиком своих обязательств или в

процессе их приемки и оценки Покупателем.

3.1.11. Доступ уполномоченным представителям Поставщика в помещение Покупателя

осуществляется в порядке, установленном Покупателем. Поставщик при заключении Договора

подтверждает, что надлежащим образом и полностью ознакомился с порядком доступа в

помещение Покупателя до заключения Договора.

3.1.12. Поставщик подтверждает о том, что он принимает на себя риски исполнения

договора в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Поставщик/изготовитель обязан с периодичностью: раз в две недели предоставлять

Покупателю сведения в течение действия договора:

- о наличии ограничений по ведению производственной или хозяйственной деятельности

в регионе изготовителя, в том числе ограничений на перемещение (доставку) людей/транспорта,

введение карантина/ комендантского часа /самоизоляции при прибытии к месту выполнения

работ и других ограничений, влияющих на исполнение договора;

- об осуществлении изготовителем производственной деятельности в условиях

ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции, о наличии у Поставщика

плана компенсирующих мероприятий на случай введения таких ограничений;

5

- о каналах логистики (способах перевозки и т.д.), которые будут использоваться при

исполнении договора. О существующих ограничениях при использовании каналов логистики, а

также предоставлять сведения в случае изменения/ухудшения ситуации (введение

ограничительных мер, запрет на ведение производственной деятельности, обнаружение случаев

массового заболевания сотрудников Поставщика.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату Товара, в том числе шефмонтажных и шефналадочных работ

в порядке, предусмотренном Разделом 2 Договора.

3.2.2. Предоставить Поставщику помещение для проведения шефмонтажа и шефналадки

в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 2 к Договору) на сроки,

указанные Сторонами в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору).

3.2.3. Обеспечить выполнение требований к используемым Товаром инженерным

системам в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).

3.3. Покупатель вправе запрашивать отчет о порядке, ходе и качестве исполнения

Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, и требовать от Поставщика

надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора и Технических

заданий.

3.4. Покупатель имеет право на односторонний отказ от договора при не наступлении

ключевого события по вине Поставщика.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его

повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок

и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия

транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Упаковка Товара должна соответствовать п. 4.12. Технического задания

(приложение № 2 к Договору).

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую

сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

4.3. Тара (упаковка) не возвратная и включается в стоимость Договора.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков

поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (Приложение № 1

к Договору).

5.2. Поставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности Товара к отправке и

после получения подтверждения о готовности принять Товар доставляет её в Место поставки

Покупателю по товарно-транспортной накладной (ТТН).

5.3. Поставщик может осуществлять досрочную поставку Товара при наличии

письменного согласия Покупателя.

5.4. Поставщик, допустивший недопоставку Товара (в отдельном периоде поставки),

обязан восполнить недопоставленное количество Товара.

Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка

которого просрочена.

5.5. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу

и уничтожение его на период доставки до приемки ее Покупателем, а также на период хранения

в соответствии с п. 4.12 Технического задания (Приложение № 2 к Договору).

6

Каждое тарное место должно быть промаркировано в соответствии с требованиями к

маркировке, упаковке Товара изложенными в Техническом задании (приложение № 2 к

Договору). Тарное место, где находится сопроводительная документация должно быть выделено

надписью «содержит сопроводительную документацию».

5.6. Поставщик обязан направить Покупателю вместе с Товаром следующие документы:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом

заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности,

сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на Товар и оборудование, входящее в комплект поставки, на

русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием

заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экземплярах (один экземпляр для

Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

е) акты приемки установки на площадке предприятия-изготовителя в соответствии с

требованиями Технического задания (Приложение № 2 к Договору).

Документы должны быть упакованы таким образом, чтобы была обеспечена их

сохранность.

Первичные документы (счет–фактура, товарная накладная (ТОРГ-12), универсальный

передаточный документ до оформления заблаговременно необходимо согласовать с

Покупателем).

Для своевременного формирования бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщик в

день отгрузки Товара в адрес Покупателя обязан направить Покупателю по факсу или

электронной почтой по адресу: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть все необходимые копии отчетных документов,

перечисленных в настоящем пункте Договора, а также письмо-уведомление об отгрузке Товара

с указанием номера автомашины (иного средства), габаритах груза, указании тарного места, в

котором находится сопроводительная документация, а также перечня сопроводительной

документации.

5.7. Датой отгрузки Товара Покупателю в Месте поставки по количеству тарных

мест/количеству единиц, комплектности и ассортимента считается дата подписания Сторонами

товарно-транспортной накладной.

5.8. Поставщик несет расходы, связанные с возвратом некомплектного, контрафактного

Товара, а также Товара ненадлежащего качества. Расходы, связанные с возвратом Поставщику

Товара, определяются как сумма расходов Покупателя по его доставке, разгрузке, хранению, а

также возврату его Поставщику.

5.9. Датой поставки считается дата приемки Товара Покупателем и подписания

Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и акта сдачи-приемки документации

(Приложение №5 к Договору), указанной в пп.5.6 (а, б, в, е).

5.10. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели, повреждения,

утраты, недостачи, порчи Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент подписания

обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Перед отгрузкой Товара в Место поставки Поставщик проводит на своей площадке

(или площадке Изготовителя) проверку функционирования, испытания и пробную работу

комплектующих агрегатов Товара в сборе. Поставщик (Изготовитель) обязан предоставить

7

возможность Покупателю присутствовать при проведении испытаний и подтвердить

работоспособность Товара и соответствие требованиям Технического задания (приложение № 2

к Договору). Извещение о дате начала испытаний Поставщик обязан направить Покупателю не

позднее 60 (Шестидесяти) дней до их начала. Участие представителей Покупателя в проведении

испытаний производится за счет Покупателя. Участие не менее двух представителей Покупателя

в заключительном этапе апробации Товара на территории Поставщика (Изготовителя)

проводится в течение 7 (Семи) дней. В течение этого времени Поставщик (Изготовитель) обязан

предоставить консультации от специалистов Изготовителя Товара по вопросам:

- частота и способы замены расходных материалов и комплектующих Товара (манжеты,

масло, фильтры, и т.д.) с получением соответствующей документации на русском языке;

- наименование и последовательность операций, необходимых для правильной

подготовки Товара к работе с получением соответствующей документации на русском языке;

- работа системы управления Товара при проведении процесса выращивания.

Результаты испытаний по ранее согласованной Сторонами программе оформляются

актом (Приложение №6 к настоящему Договору), который подписывается уполномоченными

представителями Поставщика, Изготовителя (при его наличии) и Покупателя.

6.2. Приемка поставленного Товара, отгруженного в таре (упаковке), по количеству

тарных мест/количеству единиц, комплектности и ассортимента осуществляется Покупателем в

момент его передачи от Поставщика к Покупателю на складе Покупателя в Месте поставки.

В случае необнаружения Покупателем недостачи тарных мест/количества единиц

поставленного Товара в момент его передачи/отгрузки от Поставщика к Покупателю на складе

Покупателя в Месте поставки, уполномоченный представитель Покупателя делает отметку о

получении в товарно-транспортной накладной Поставщика в соответствии с инструкциями о

приемке Товара в Месте поставки, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

При обнаружении недостачи тарных мест/количества единиц поставленного Товара

уполномоченный представитель Покупателя фиксирует фактически полученное количество

тарных мест/количество единиц в товарно-транспортной накладной.

6.3. При положительных результатах приемки Товара по количеству тарных

мест/количеству единиц, комплектности и ассортимента, техническим условиям и условиям

Договора, Грузополучателя/Покупатель в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты

подписания товарно-транспортной накладной/товарной накладной обязан обеспечить условия и

провести входной контроль оборудования и сопроводительной документации, с оформлением и

утверждением Акта приема-передачи Товара (в том числе повторного в случае необходимости)

(форма установлена в Приложении № 7 к настоящему Договору).

6.4. В случае поставки Товара с передачей перевозчику, несоответствующего по

комплектности, таре, упаковке и маркировке условиям Договора, Грузополучатель/Покупатель

принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти)

рабочих дней, в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по

результатам приемки. Поставщик в течение 40 (Сорока) рабочих дней с даты получения

претензии от Покупателя обязан за свой счет доукомплектовать некомплектный Товар, либо

заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некомплектного Товара на

ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар

надлежащей комплектности, несет Поставщик. Стоимость расходов за один день хранения у

Покупателя товара ненадлежащих комплектности, количества, ассортимента, поставленных

Поставщиком, составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одну тысячу) рублей за единицу Товара. Оплата расходов

осуществляется Поставщиком Покупателю в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты

выставления Покупателем счета на оплату и письменного требования либо путем уменьшения

стоимости Товара на сумму понесенных Покупателем расходов по хранению.

6.5. Покупатель вправе отказаться от Товара в случаях, когда:

а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащей комплектности (в

том числе, при отсутствии комплектующих частей);

8

б) Товар поставлен с нарушением срока поставки, установленного Договором;

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон в Месте поставки

при осуществлении приемки Товара, товарная накладная по форме ТОРГ-12 и Акт приемапередачи Товара (форма установлена в Приложении № 7 к настоящему Договору) при этом не

подписывается. При отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе

подписывается только представителем Покупателя.

Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком из Места поставки

своими силами и за свой счет.

6.6. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика

от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

6.7. Качество Товара подтверждается результатом сдаточной плавки на установке в

Месте поставки. Результат сдаточной плавки на установке должен соответствовать требованиям

Технического задания на поставку Товара (Приложение № 2 к Договору) и подтверждаться

подписанными актами приемки Товара (с выполнением на Товаре одного процесса выращивания,

в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2 к Договору).

6.8. По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, таре,

упаковке и маркировке, ассортименту условиям Договора, уполномоченный представитель

Покупателя подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 и акты приемки Товара в

Месте поставки (с выполнением на Товаре одного процесса выращивания в соответствии с

требованиями Технического задания (Приложение № 2 к Договору). При этом выращенный по

результатам сдаточной плавки на площадке Покупателя монокристаллический слиток кремния

является собственностью Покупателя.

6.9. В случае ненадлежащего оформления первичных документов, Поставщик в течение

одного рабочего дня с момента выявления несоответствия обязан переоформить и передать

Покупателю указанные документы вместе с Товаром. Если Поставщик не передал Покупателю

надлежащим образом оформленные документы, обязательства Поставщика по поставке Товара

считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки.

6.10. При приемке Товара в Месте поставки Стороны вправе руководствоваться

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и с Инструкциями № п-6

(утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.)

и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля

1966 г.).

7. ШEФ-МОНТАЖ И ШЕФ-НАЛАДКА

7.1. Поставщик в счет цены Договора выполняет работы по шефмонтажу и шефналадке

Товара в соответствии с требованиями конструкторской документации, инструкцией

(указаниями) по монтажу (наладке). Поставщик обязан приступить к выполнению работ по

шефмонтажу и шефналадке в сроки, указанные Покупателем в календарном плане (Приложение

№ 3). Покупатель направляет Поставщику уведомление о начале выполнения шефмонтажных и

шефналадочных работ не позднее 10 (Десяти) дней до их начала согласно календарному плану

(Приложение № 3 настоящего Договора). Сроки выполнения работ могут изменяться

Покупателем в зависимости от графика плана производства работ.

7.2. Покупатель к моменту начала выполнения шефмонтажных и шефналадочных работ

обеспечивает готовность оборудования, позволяющую выполнять шефмонтажные и

шефналадочные работы.

7.3. После окончания срока выполнения шефмонтажных и шефналадочных работ

Поставщик обязан в течение 5 дней направить Покупателю Акт сдачи-приемки- шефмонтажных

и шефналадочных работ (Приложение № 4 настоящего Договора).

9

При выполнении работ по шефмонтажу и шефналадке командированным персоналом

Поставщика (Изготовителя), командировочные расходы Поставщика (Изготовителя) (проезд,

проживание, суточные) подлежат оплате Поставщиком.

7.4. Поставщик несет ответственность за выполненные шефмонтажные и

шефналадочные работы. При обнаружении недостатков шефмонтажа и шефналадки, вызванных

виной Поставщика, Поставщик по требованию Покупателя обязан за свой счет устранить такие

недостатки, а также возместить Покупателю причиненные убытки.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара (установки

выращивания монокристаллов кремния методом бестигельной зонной плавки с использованием

индукционного способа плавки кристаллического стержня), включая комплектующие изделия.

8.1.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора,

в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием

(Приложение № 2 к Договору), является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик

гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с

конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании поставленного

Товара после проведения шефмонтажных и шефналадочных работ.

8.1.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию изготовителя Товара,

оформленную соответствующим гарантийным талоном или иными документом,

подтверждающим гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

8.1.3. Поставщик гарантирует:

Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное

качество изготовления Товара и его сборки;

Полное соответствие поставляемого оборудования условиям Договора.

8.1.4. Гарантия на поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев.

8.1.4.1 Гарантийный срок исчисляется со дня подписания актов сдачи-приемки работ по

шефмонтажу и шефналадке Товара в месте поставки (с выполнением одного процесса

выращивания в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2 к

настоящему Договору). Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его

счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой

дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного

Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.1.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности

Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без

письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

8.2. Гарантия на шефмонтажные и шефналадочные работы, являющиеся неотъемлемой

частью Товара (результаты выполненных Работ).

8.2.1. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ составляет - 12 (двенадцать)

месяцев и начинает исчисляться с даты подписания актов сдачи-приемки шефмонтажных и

шефналадочных работ каждой из единиц Товара в Месте поставки с выполнением одного

процесса выращивания в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2

к настоящему Договору).

8.2.2. Поставщик гарантирует:

10

а. Результаты Работ полностью соответствуют требованиям Договора, приложений к

нему.

б. Результаты Работ могут использоваться по целевому назначению, а также в целях,

предусмотренных Договором, приложениями к нему.

в. Результаты Работ не имеют дефектов, связанных с изготовлением, сборкой,

конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением,

материалами и прочим.

8.2.3. Покупатель обязан письменно уведомить о недостатках Работ (результатов Работ)

в кратчайший срок после выявления недостатка.

8.2.4. Приемка Покупателем Работ/Товара (результата работ) (в том числе, частичная и

(или приемка Работ/Товара с несущественными недостатками) не лишает Покупателя права

требовать устранения недостатков Работ/Товара в соответствии с настоящим разделом Договора.

8.2.5. Если Техническим заданием не предусмотрено иное, перечисленные ниже

недостатки Работ/Товара считаются существенными:

а. невозможность использования результатов Работ/Товара по целевому назначению;

б. несоответствие результатов Работ/товара требованиям Технического задания,

минимальным значениям характеристик и параметров, установленных в Техническом задании;

в. отсутствие положительного заключения государственной экспертизы выполненных

Работ/товара, если такая экспертиза обязательна в силу закона или Договора, невыполнение

требований закона или Договора относительно получения предшествующих сдаче результатов

Работ/Товара Покупателю разрешений или одобрений.

8.2.6. Недостатки, не перечисленные в п.8.2.5. Договора, относятся к несущественным.

8.2.7. Недостатки Работ/Товара (результатов Работ), обнаруженные как в ходе приемки,

так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 5 (Пяти)

рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик,

в течение 2 (Двух) рабочих дней, с даты получения от Покупателя уведомления о выявленных

недостатках, обязан письменно известить Покупателя о невозможности устранения недостатков

результатов Работ/Товара в указанный срок. В этом случае, Поставщик обязуется в течение 14

(Четырнадцати) календарных дней, с даты направления извещения Покупателю, письменно

согласовать с Покупателем срок для устранения недостатков и приступить к их устранению с

даты получения соответствующего письменного согласия Покупателя. В случае несоблюдения

(ненадлежащего выполнения) Поставщиком требований, изложенных в настоящем пункте, сроки

устранения недостатков результата Работ/Товара устраняются в сроки, указанные в настоящем

пункте.

8.2.8. Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его

материалов, его силами и средствами, за его счет.

8.2.9. Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их

устранению в сроки, установленные п.8.2.7. Договора, Покупатель вправе устранить выявленные

недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Покупатель

вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право,

предоставленное ему Договором или законодательством в случае некачественного выполнения

Работ/Товара Поставщиком (включая право требовать соразмерного уменьшения стоимости

Договора).

8.2.10. Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие

расходы Покупателя на устранение недостатков согласно пункту 8.2.9. в течение 10 (Десяти)

рабочих дней после получения соответствующего требования.

11

8.2.11. Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или

компенсация (авансирование) расходов согласно пункту 8.2.10. не лишает Покупателя права

требовать возмещения иных убытков, причиненных ему некачественным выполнением

Работ/Товара. Требование о возмещении убытков, причиненных некачественным выполнением

Работ/Товара, может быть предъявлено Покупателем Поставщику как в связи с отказом от

Договора, так и без предварительного заявления об отказе от Договора.

8.2.12. Если отступления в исполнении Поставщиком своих обязательств по Договору

или иные недостатки результата Работы/Товара в установленный Договором срок не были

устранены (в том числе, Покупателем согласно пункту 8.2.9.) либо являются существенными и

(или) неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать

возмещения причиненных убытков.

8.2.13. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, прямо

предусмотренных Договором или приложениями к нему.

8.2.14. В случае, если Договором или приложениями к нему предусмотрено, что

Поставщик освобождается от ответственности за устранение недостатков результатов

Работ/Товара вследствие нарушения Покупателем инструкций по эксплуатации или

обслуживании, то это освобождение применимо только в случае передачи Поставщиком

Покупателю таких инструкций в письменной форме.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, сроков предоставления документации,

указанной пп. 5.6 (а, в, в, е) Договора, сроков выполнения работ, а также сроков устранения

недостатков относительно результата Работы/Товара как при приемке, так и в течение

гарантийного срока, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере в

размере две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка

России и начисляется за каждый день просрочки на сумму, подлежащей оплате.

9.3. В случае поставки Товара/выполнения работ ненадлежащего качества или

некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 (Десяти) процентов от

стоимости некачественного, некомплектного Товара за каждый факт поставки

Товара/выполнения работ ненадлежащего качества или комплектности.

9.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке

Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в

размере 10 (Десяти) процентов от цены Договора, установленной в пункте 2.1 настоящего

Договора.

9.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в

полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий

Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения,

Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан оплатить штраф в размере 2 (Двух)

процентов от цены Договора.

9.6. В случае нарушения срока оплаты, установленного в Договоре, Поставщик вправе

потребовать, а Покупатель обязан оплатить пени Поставщику, в размере две трехсотых (2/300)

действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России и начисляется за каждый

день просрочки на сумму, подлежащей оплате. Максимальный размер неустойки,

выплачиваемой Покупателем Поставщику в соответствии с настоящим пунктом, не превысит

10% (десяти процентов) от суммы задолженности – для каждой отдельной просрочки оплаты и

12

10% (десяти процентов) от цены Договора – в целом по всем просроченным платежам по

Договору. Убытки, понесенные Поставщиком в результате нарушения Покупателем сроков

оплаты, не возмещаются.

9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения

обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

9.8. Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения

обязательств по Договору, воспользоваться всеми представленными ему обеспечениями в случае

просрочки исполнения этапов Договора, предусмотренных календарным планом (Приложение

№ 3 к Договору), Спецификацией (Приложение №1 к Договору) либо Договора в целом,

однократного нарушения условий Договора в части условий предоставления

обеспечения/обеспечений аванса и обязательств по Договору, а также в случае невозможности в

течение более чем одного месяца с даты установленной календарным планом (Приложение № 3

к Договору), Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) провести сдаточные плавки как на

площадке Поставщика, так и на площадке Покупателя.

9.9. В случае непредставления Поставщиком информации, указанной в пункте 3.1.12

настоящего договора, Поставщик уплачивает штраф в размере 0,5 процента от цены Договора,

установленной в пункте 2.1 настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного

направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока,

установленного на ответ) этой Стороны.

10.2 Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию,

подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с

описью вложений и уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

10.3 К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления

претензии единоличным исполнительным органом Стороны полномочия подтверждаются

выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы предоставляются в форме копий, заверенных

печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны.

Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица

(а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не

подлежит.

10.4 Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную

претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее

рассмотрения в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с

приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия

лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным

письмом с описью вложений и уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под

расписку.

10.5 В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 10.4. Договора, спор по выбору

Истца подлежит разрешению в соответствии с п. 10.6. Договора.

10.6. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего

Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением,

изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

13

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при

автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в

соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и

иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО »НИИП»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Название организации: [адрес электронной почты]

В случае изменения, указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется

незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже

начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации

«Российский институт современного арбитража».

В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных

заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной

почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и

отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при

автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража»,

Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной

процедуры арбитража.

Либо

2) (вариант для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате

Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное

решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской

Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной

палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных

коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

Либо:

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого

Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в

соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное

третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит

оспариванию»;

Либо:

4) в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с его регламентом.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного

исполнения Сторонами обязательств по Договору.

11.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в

порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также

Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора без возмещения (уплаты) Поставщику

расходов и/или стоимости Работ/Товара в следующих случаях:

- в случае, предусмотренном в п. 12.5., 17.2. Договора;

14

- при просрочке предоставления (замены) Поставщиком обеспечения возврата аванса,

обеспечения исполнения обязательств по Договору.

если просрочка в поставке Товара превысит 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть

устранены в приемлемый для Покупателя срок.

- при внесении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный

ст. 5 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011

№ 223-ФЗ;

- Поставщик не приступает своевременно к выполнению работ по настоящему Договору,

либо нарушает сроки выполнения работ (сроки начала и (или) окончания выполнения работ) по

Договору, либо если во время выполнения работ стало очевидным, что они не будут выполнены

в установленный Договором срок.

- Поставщик неоднократно (один и более раз) выполняет работы с ненадлежащим

качеством, несвоевременно устраняет выявленные в ходе выполнения работ либо при приемке

работ недостатки.

- В случае отзыва (прекращения срока действия) лицензии в отношении видов работ,

выполняемых в рамках настоящего Договора.

11.3. Уведомление об отказе от Договора направляется Покупателем Поставщику в

письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения Поставщиком

уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору прекращаются.

11.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п. 11.2 настоящего

Договора, Поставщик обязан в 5-дневный срок с даты расторжения Договора, возместить

Покупателю все причиненные неисполнением/ненадлежащим исполнением своих обязательств

убытки, а также вернуть все выплаченные Покупателем авансовые платежи с уплатой в пользу

Покупателя процентов за пользование чужими денежными средствами. В случае расторжения

Договора по основаниям, указанным в п.11.2 настоящего Договора, Поставщик также несет

ответственность, предусмотренную разделом 9 настоящего Договора.

11.5. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за

его нарушение, а Поставщика – от обязанности исполнения гарантийных обязательств в

отношении ранее поставленного по Договору Товара/принятых результатов работ.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

12.1 Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей

цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),

представленные Поставщиком в рамках открытого одноэтапного конкурса в электронной форме

без предварительного квалификационного отбора, (далее – Сведения), являются полными,

точными и достоверными.»

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента

таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с

приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или

уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех

требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том

числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях,

заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений

Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично,

компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе,

Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и

15

последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик

освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает

Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и

требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким

Раскрытием.

12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия Договора о предоставлении

Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора

в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской

Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или)

недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об

изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа

Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о

возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым

с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если

более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем

все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии

взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители,

агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из

Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере

предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным

сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение

или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа,

подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо

условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные

акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства,

которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и

непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар,

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический

акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и

(или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение

обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами,

вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство

непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать

другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или)

прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться

сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или

16

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы

в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению

Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по

Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих

обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в

течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в

соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой Стороны,

с подтверждением о получении.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

16.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно

никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов

государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам

Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые

ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая

одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами,

включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской

Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий

Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные

экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской

Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или

Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц,

действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении

которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик

незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими

существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского

кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации

не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте

информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении

Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым

17

иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от

исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком

соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет

установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в

перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в

соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не

является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО ДОГОВОРУ

17.1. Поставщик в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты аванса по

Договору предоставляет Покупателю обеспечение возврата аванса в размере 30% от цены

Договора, что составляет ___________ (___________________________________________)

рублей __ копеек, в том числе НДС 20% в размере ___________ (___________________________)

рублей 00 копеек.

17.2. Срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок исполнения

обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (Шестьдесят) дней.

17.3. Обеспечение возврата аванса будет предоставлено в форме безотзывной

банковской гарантии, выданной банком.

17.4. Поставщик в срок не позднее 20 (Двадцати) дней с даты заключения Договора

предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 10%

(Десяти процентов) от цены Договора, что составляет __________________ (_________________)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере ________________

(_______________________) рублей 00 копеек.

17.5. Обеспечение исполнения обязательств по Договору будет предоставлено в форме

безотзывной банковской гарантии, выданной банком.

17.6. Срок действия обеспечения Договора должен составлять срок исполнения

обязательств по Договору плюс 60 (Шестьдесят) дней.

Требования к банкам, выдающим банковские гарантии, в том числе основания для отказа

в приеме банковской гарантии, установлены в Едином отраслевом стандарте закупок

(Положении о закупке) Государственной корпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ), размещенном

на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors. Контрагент обязан

предоставить банковскую гарантию, выданную банком, отвечающим требованиям,

установленным в ЕОСЗ, действующем на момент выдачи такой банковской

гарантии. Требования к юридическим лицам, предоставляющим финансовое обеспечение

договорных обязательств в виде поручительств и независимой гарантии (за исключением

банковской гарантии) установлены в приложении № 11 к ЕОСЗ, размещенном на официальном

сайте Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru/vendors. Контрагент обязан предоставить

поручительство/независимую

гарантию

(за

исключением

банковской),

выданное

поручителем/гарантом, отвечающим требованиям, установленным в ЕОСЗ, действующем на дату

заключения договора поручительства/ на момент выдачи такой независимой гарантии.

Банковская гарантия, выданная иностранным банком, должна быть переведена на

русский язык, перевод должен быть нотариально удостоверен нотариусом Российской

Федерации, либо дипломатическим представительством Российской Федерации в стране

нахождения Поставщика, либо нотариусом страны нахождения Поставщика. Банковская

гарантия и ее перевод, сделанный иностранным нотариусом, должны быть постулированы, либо

18

легализованы (если страна регистрации Поставщика не является членом Гаагской конвенции

1961 года «Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных

официальных документов, от 5 октября 1961 года» («Convention of 5 October 1961 Abolishing the

Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents»).

17.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по

предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем

установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения

обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

17.8. В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более 10 (Десяти)

рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех

полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).

17.9. Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (Пяти)

рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования

бенефициара – Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего

исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору с приложением заверенных

бенефициаром – Покупателем копий договора, доверенности лица, подписавшего требование, и

платежного поручения, подтверждающего выплату аванса (если предусмотрен Договором).

17.10. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам

обеспечение прекратило свое действие или гарант / поручитель перестал соответствовать

требованиям по основаниям предусмотренным ЕОСЗ. Поставщик обязуется в течение 10

(Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю

иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.

17.11. Обеспечение в форме банковской гарантии возвращается Поставщику

Покупателем не позднее, чем через 30 (Тридцать) дней после даты истечения срока действия

банковской гарантии.

17.15. Поставщик несет все расходы по получению обеспечения возврата авансового

платежа и исполнения обязательств по Договору.

17.16. Если цена договора установлена в иностранной валюте, то Поставщик

предоставляет обеспечение обязательств по Договору и обеспечение авансов, номинированные в

валюте Договора. Выплата обеспечения также производится в валюте Договора на валютный

счет, указанный Покупателем.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего Договора в

информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой

осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в

соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми

методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и

документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга

деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков

исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким

нарушением;

19

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к

качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим

качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения арбитража) о выплате Поставщиком неустойки

за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков,

причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения арбитража) об удовлетворении Поставщиком

претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или)

возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком

Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов

на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему

«Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при

оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе

принятия решения о заключении договора с ним.

18.2. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным

нарушением Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр

недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2

(два) года.

19. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.

19.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

19.3. Не допускается перемена Поставщика как стороны по Договору за исключением

случая, если новый Поставщик является правопреемником старого Поставщика по Договору

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или

присоединения.

19.4. Стороны соглашаются, что копии всех документов, относящихся к исполнению

Договора, направленные Сторонами по электронной почте, имеют юридическую силу до

момента получения Сторонами оригиналов этих документов, в случае, если использованное

средство связи позволяет достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору,

при этом отправка оригиналов документов осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с

момента направления копий.

19.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса,

банковских, отгрузочных и любых иных реквизитов, необходимых для исполнения настоящего

Договора, Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга. Указанные

изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.

Сторона, не направившая уведомление об изменении адреса, указанного в Договоре,

несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по

указанному в Договоре адресу, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или

представителя.

19.6. Стороны подтверждают, что подписанты Сторон обладают необходимыми

полномочиями для подписания настоящего Договора, в том числе на совершение сделки

получены все согласия, необходимые в силу закона и/или Устава.

20

19.7. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 Спецификация.

Приложение № 2 Техническое задание на поставку установки выращивания монокристаллов

кремния методом бестигельной зонной плавки с использованием. индукционного способа плавки

кристаллического стержня для цеха №74 АО »НИИП».

Приложение № 3 Календарный план.

Приложение № 4 Форма акта сдачи-приемки шефмонтажных и шефналадочных работ.

Приложение № 5 Форма акта приема-передачи документации.

Приложение № 6 Форма акта приемки Товара на территории Поставщика (Изготовителя).

Приложение № 7 Форма акта приема-передачи Товара.

Приложение № 8 Форма акта сверки взаиморасчетов.

Приложение № 9 Соглашение об охране труда.

Приложение № 10 Требования (спецификация) к поликремнию, предоставляемому АО «НИИП»

20. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Покупатель:

Акционерное Общество

«Научно-исследовательский институт

приборов» (АО НИИП)

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская

обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, стр.8

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская обл.,

г. Лыткарино, промзона Тураево, стр.8

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5258

ОКПО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В ПАО Сбербанк г. Москва

К/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-90-95

Е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

20. ПОДПИСИ СТОРОН

От Покупателя:

Директор АО «Наука и инновации» –

управляющей организации АО «НИИП»

От Поставщика:

Генеральный директор

____________________

_____________________А.П. Лапшин

М.П.

___________________ /______/

М.П.

21

Приложение № 1 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 202__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/

п

Единица

Наименование Товара

измерения

(заводской (серийный)

номер, марка, модель и т.п.)

1

Установка выращивания

монокристаллов кремния

методом бестигельной

зонной плавки с

использованием

индукционного способа

плавки кристаллического

стержня

шт.

Количество

(единиц

измерения)

Цена за единицу

измерения (без учета

НДС)

1

Общая

стоимость

(включая НДС)

Срок поставки,

шефмонтажа и шефналадки

не более 48 (сорока восьми)

месяцев с даты заключения

договора.

ИТОГО (цифрами) _________ рублей

ИТОГО (прописью) __________________ (______________________) рублей _____ копейки, в том числе включая НДС ____________

(____________________) рублей 00 копеек по ставке 20%.

От Покупателя:

От Поставщика:

Директор АО «Наука и инновации» –

управляющей организации АО «НИИП»

Генеральный директор

____________________

_____________________А.П. Лапшин

М.П.

___________________ /______/

М.П.

22

Приложение № 2 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 202__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание на изготовление и поставку

установки выращивания монокристаллов кремния

методом бестигельной зонной плавки

СОДЕРЖАНИЕ

От Покупателя:

Директор АО «Наука и инновации» –

управляющей организации АО «НИИП»

От Поставщика:

Генеральный директор

____________________

_____________________А.П. Лапшин

М.П.

___________________ /______/

М.П.

23

Приложение № 3

к договору №____________ от_________________

Календарный план

№

п/п

1

2

3

Наименование

Срок выполнения

Примечания

Поставка Товара Поставщиком

не более

48 (восемнадцати)

месяцев с даты

заключения договора

Время поставки Установки выращивания монокристаллов кремния методом бестигельной зонной

плавки с использованием индукционного способа плавки кристаллического стержня в количестве 1

(одной) единицы составляет не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты заключения договора.

Приемка Товара (оборудования) на

площадке Поставщика

(Изготовителя)

В течение 10 (десяти)

дней с даты

прибытия

представителей

Покупателя на

площадку

Поставщика

(Изготовителя)

Окончанием приемки Товара на площадке Поставщика (Изготовителя) является подписание

сторонами актов приемки Установки на площадке Покупателя.

Доставка Товара до площадки

Покупателя

(140080, Российская Федерация,

Московская область, г. Лыткарино,

промзона Тураево, строение 8)

40 (сорок) дней с

даты подписания

актов приёмки

Установки на

площадке

Поставщика

(Изготовителя)

Транспортирование осуществляется автотранспортом. Поставка должна быть осуществлена по адресу:

АО »НИИП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево,

строение 8) и включать упаковку, транспортировку, разгрузку с транспортного средства и страховку.

Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки. В день прибытия

транспорта с Товаром в Место поставки, Поставщик обязан в течение 24 часов разгрузить транспорт и с

данного момента несет полную ответственность за Товар.

После предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами а), б), в), г), д), е) п.

5.3. Договора, Покупатель подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12.

24

№

п/п

4

5

6

Наименование

Шефмонтаж Товара

на площадке Покупателя

(140080, Российская Федерация,

Московская обл., г. Лыткарино,

промзона Тураево, стр.8)

Срок выполнения

Примечания

30 (тридцать) дней с

момента

осуществления

Поставки,

подписания Акта

приема-передачи

Товара и даты

предоставления

АО »НИИП»

помещения для

проведения работ

Шефмонтаж Товара осуществляется специалистами по монтажу оборудования, предоставленными

Покупателем под надзором специалистов по шефмонтажу и шефналадке Поставщика (Изготовителя).

Срок выполнения шефмонтажа – 30 (тридцать) дней с даты предоставления АО »НИИП» помещения

для проведения работ и обеспечении следующих условий:

 производственное помещение должно быть подготовлено для начала монтажа (должно быть

чистым и отапливаемым);

 Товар должен быть перемещен на место монтажа и распакован в присутствии представителей

Поставщика (Изготовителя);

 все коммуникации в производственном помещении должны быть обеспечены

Покупателем.

Шефналадка Товара

на площадке Покупателя

(140080, Российская Федерация,

Московская обл., г. Лыткарино,

промзона Тураево, стр.8)

21 (двадцать один)

день после

завершения

шефмонтажа

Приемка Товара в Месте поставки

(140080, Российская Федерация,

Московская обл., г. Лыткарино,

промзонаТураево, стр.8)

10 (десять) дней с

момента

осуществления

шефмонтажа и

шефналадки и

подписания акта об

окончании

шефмонтажных и

шефналадочных

работ

Шефналадка Товара осуществляется специалистами предоставленными Поставщиком (Изготовителем)

под надзором шефинженера Поставщика (Изготовителя).

Срок выполнения шефналадки – 21 (двадцать один) день с даты завершения шефмонтажа установки

выращивания в предоставленном АО »НИИП» помещении.

Шефналадка включает в себя в том числе тестовый запуск установки выращивания на месте с

демонстрацией и наладкой следующих операций:

- тестовый запуск оборудования на месте;

- автоматический процесс сброса газа при росте давления;

- предварительный нагрев;

- помещение монокристаллической кремниевой затравки;

- выращивание шеи, плеча и конуса монокристаллического слитка;

- выращивание цилиндрической части монокристаллического слитка методом бестигельной зонной

плавки с контролем диаметра;

- формирование кончика конуса монокристаллического слитка;

- отключение.

Перед подписанием акта приемки Товара на площадке Покупателя Покупатель выполняет на

Установке один процесс выращивания монокристаллического слитка кремния методом бестигельной

зонной плавки (поликристаллический кремний, принадлежащий Покупателю, подготовлен в

соответствии со спецификацией, приведенной в Приложении №10 к Договору) с получением:

 слитка с диаметром 60÷64 мм с кристаллографической ориентацией , n - тип, с длиной

слитка не менее 1,0 м.

Бездислокационный монокристалл кремния, получаемым по результатам сдаточной плавки на

Установке на территории Покупателя, должен соответствовать следующим техническим требованиям:

 удельное сопротивление, Ом∙см: не менее 1000;

 время жизни неосновных носителей заряда, мск: не менее 1000;

 содержание кислорода, см-3: не более 2×1016;

 содержание углерода, см-3: не более 1×1016.

25

№

п/п

Наименование

Срок выполнения

Примечания

При этом бездислокационный монокристалл кремния должен быть получен на Установке с первого

прохода в атмосфере аргона.

При выполнении вышеуказанных условий Покупатель подписывает акт сдачи-приемки Установки

____________________________ на территории Покупателя.

От Покупателя:

Директор АО «Наука и инновации» –

управляющей организации АО «НИИП»

От Поставщика:

Генеральный директор

____________________

_____________________А.П. Лапшин

М.П.

___________________ /______/

М.П.

26

Приложение № 4 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 202__ года

Акт

сдачи-приемки шефмонтажных и шефналадочных работ

Оборудование_______________________________________________________________

Объект _____________________________________________________________________

Наименование работ: _________________________________________________________

Количество__________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Предприятия-изготовителя»:

_____________________________________________________________________________

И представитель «Покупателя»: _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Представитель «Предприятия-изготовителя» сдал шефмонтажные и шефналадочные

работы оборудования, а представитель «Покупателя» принял собранное, установленное и

запущенное в эксплуатацию оборудование «Предприятия-изготовителя» поставленное по

договору №________________________ от________________20___года.

Дата отгрузки ______________20__года.

1. Оборудование собрано, установлено, закреплено на фундамент и запущено в

эксплуатацию:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Выявлены замечания: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Заключение. Шефмонтажные и шефналадочные работы выполнены в полном объеме,

согласно программе шефмонтажных и шефналадочных работ и графика проведения

шефмонтажных и шефналадочных работ.

Форма акта согласована:

От Покупателя:

Директор АО «Наука и инновации» –

управляющей организации АО «НИИП»

_____________________А.П. Лапшин

М.П.

От Поставщика:

Генеральный директор

____________________

___________________ /______/

М.П.

27

Приложение № 5 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 202__ года

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ

№____от «____»_________20____г.

ПО ДОГОВОРУ №______от «____»_______________20___г.

Акционерное

общество

«Научно-исследовательский

институт

приборов»

(далее – АО »НИИП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице в лице директора АО «Наука

и инновации» - управляющей организации АО «НИИП» Лапшина Артёма Петровича,

действующего на основании доверенности, удостоверенной 17 декабря 2021 года Демьяновым

Алексеем Александровичем, временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы

Корсика Константина Анатольевича, за реестровым № 50/992-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3471, с одной стороны, и

____________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

_____________________, действующего на основании_____________, составили настоящий акт

приема-передачи документации о нижеследующем:

Поставщик представил, а Покупатель принял следующую Документацию:

________________________________________________

(наименование документа)

________________________________________________

(наименование документа)

________________________________________________

(наименование документа)

________________________________________________

(наименование документа)

________________________________________________

(наименование документа)

От Поставщика:

От Покупателя:

__________________

М.П.

«___» ______________ 202__г.

__________________

М.П.

«___» ______________ 202__г.

Форма акта согласована:

От Покупателя:

Директор АО «Наука и инновации» –

управляющей организации АО «НИИП»

От Поставщика:

Генеральный директор

____________________

_____________________А.П. Лапшин

М.П.

___________________ /______/

М.П.

28

Приложение № 6к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 202__ года

ФОРМА

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Акционерное

общество

«Научно-исследовательский

институт

приборов»

(далее – АО »НИИП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице в лице директора АО «Наука

и инновации» - управляющей организации АО «НИИП» Лапшина Артёма Петровича,

действующего на основании доверенности, удостоверенной 17 декабря 2021 года Демьяновым

Алексеем Александровичем, временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы

Корсика Константина Анатольевича, за реестровым № 50/992-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3471, с одной стороны, и

____________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

_____________________, действующего на основании_____________, составили настоящий акт

приема-передачи документации о нижеследующем:

1. В соответствии с п. __ Договора между Сторонами № _____________от

«__»________________20__ года Поставщик и Покупатель произвели индивидуальные испытания

Товара (Оборудования) следующего ассортимента и количества:

№

п/п

1

Колво

Наименование

Установка выращивания монокристаллов кремния

методом бестигельной зонной плавки с

использованием индукционного способа плавки

кристаллического стержня зав. № ____________

№

Протокола

испытаний

Отметка о

результатах

испытаний

1 шт.

2. В результате испытаний Стороны подтверждают, что вышеперечисленный Товар (Оборудование)

соответствует/не соответствует требованиям Договора между Сторонами № _____________от

«__»________________20__ года

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами

Форма акта согласована:

От Покупателя:

Директор АО «Наука и инновации» –

управляющей организации АО «НИИП»

От Поставщика:

Генеральный директор

____________________

_____________________А.П. Лапшин

М.П.

___________________ /______/

М.П.

29

Приложение № 7 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 202__ года

АКТ № _____ от «___»_____________20__г.

приема-передачи товара (оборудования)

Акционерное

общество

«Научно-исследовательский

институт

приборов»

(далее – АО »НИИП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице в лице директора АО «Наука

и инновации» - управляющей организации АО «НИИП» Лапшина Артёма Петровича,

действующего на основании доверенности, удостоверенной 17 декабря 2021 года Демьяновым

Алексеем Александровичем, временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы

Корсика Константина Анатольевича, за реестровым № 50/992-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3471, с одной стороны, и

____________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

_____________________, действующего на основании_____________, составили настоящий акт

приема-передачи документации о нижеследующем:

1. В соответствии с п. __ Договора между Сторонами № _____________от

«__»________________20__ года Поставщик передает, а Покупатель принимает Товар

(Оборудование) следующего ассортимента и количества:

№

п/п

1

2

…

Итого:

Наименование

Кол-во

Цена, включая

НДС

Сумма,

включая НДС

-

Стоимость Товара (Оборудования) поставленного в соответствии с условиями Договора составляет

______________ руб. (________________

рублей _копеек), с учетом НДС.

2. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара

(Оборудования):

__________________________________________________________

3. Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар (Оборудование). с

момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или

повреждения Товара (Оборудования) переходят к Покупателю.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

Форма акта согласована:

От Покупателя:

Директор АО «Наука и инновации» –

управляющей организации АО «НИИП»

От Поставщика:

Генеральный директор

____________________

_____________________А.П. Лапшин

М.П.

___________________ /______/

М.П.

30

Приложение № 8 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 202__ года

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

г._____

«__» _____ 20__ г.

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1)

(наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

№ п/п

1

Сальдо расчетов на_____

Реквизиты договора (контракта), с указанием реквизитов Задолженность Задолженность

дополнительных соглашений (при их наличии)

Стороны 2 перед Стороны 1 перед

Стороной 1

Стороной 2

3

2

4

Информация о расхождениях, с указанием причины

расхождений

5

Итого по всем договорам

По данным ______________________________________________________

________________________________________________________________

По данным_______________________________________________________

________________________________________________________________

От _____________________________________________________________

(наименование Стороны 1)

___________________________

Действующего (ей) на основании

От______________________________________________________________

(наименование Стороны 2)

_________________(_________________)

___________________________________

Форма акта согласована:

От Покупателя:

Директор АО «Наука и инновации» –

управляющей организации АО «НИИП»

_____________________А.П. Лапшин

М.П.

___________________________

Действующего (ей) на основании

От Поставщика:

Генеральный директор

____________________

___________________ /______/

М.П.

_________________(_________________)

___________________________________

31

Приложение № 9

к договору №______________ от «___» _____________ 202__г.

Соглашение по охране труда

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт приборов», именуемое в

дальнейшем Покупатель, в лице директора АО «Наука и инновации» - управляющей

организации АО «НИИП» Лапшина Артёма Петровича, действующего на основании

доверенности, удостоверенной 17 декабря 2021 года Демьяновым Алексеем Александровичем,

временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Корсика Константина

Анатольевича, за реестровым № 50/992-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3471, с одной стороны, и

___________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

_______________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно

именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее

соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является определение обязанностей Сторон по

обеспечению выполнения требований охраны труда в рамках договора «Поставка, шефмонтаж и

шефналадка двух установок выращивания монокристаллов кремния методом бестигельной

зонной плавки с использованием индукционного способа плавки кристаллического стержня для

цеха № 74 АО »НИИП».

1 Поставщик обязуется:

1.1 Обеспечить соблюдение специалистами Поставщика требований государственных

нормативных и нормативно-правовых требований по охране труда и локальных нормативных

актов Покупателя при выполнении договорных обязательств по договору.

1.2 Создать службу охраны труда или ввести должности специалистов по охране труда,

имеющих соответствующую подготовку (подтверждается наличием сертификатов, протоколов,

удостоверений) или опыт работы в этой области, в соответствии со ст. 217 Трудового кодекса

Российской Федерации.

1.3 Назначать должностных лиц, ответственных за взаимодействие по вопросам охраны

труда с Покупателем, определить их обязанности и обеспечить их взаимодействие с

Покупателем.

1.4 Соблюдать действующие на АО «НИИП» нормы и правила по охране труда,

радиационной, технической, пожарной и экологической безопасности, доведенные до сведения

Поставщика Покупателем, выполнять требования законодательных и иных нормативных актов.

1.5 Направлять в адрес Покупателя до начала работ на АО «НИИП», списки лиц,

ответственных за безопасное ведение работ по нарядам-допускам, а также своевременно

обновлять их (ежегодно или при смене ответственных лиц).

1.6 Обеспечить персонал, привлекаемый для выполнения договорных обязательств

сертифицированными в установленном порядке, исправными СИЗ и средствами коллективной

защиты, в соответствии с характером и условиями выполняемой ими работы (с учетом типовых

норм) и контролировать правильность их применения, ухода и хранения.

1.7 Обеспечить контроль правильного применения СИЗ и средств коллективной защиты

персоналом, привлекаемым для выполнения договорных обязательств на территории АО

«НИИП».

1.8 Организовать в соответствии с действующими нормативными документами

предоставление своим работникам лечебно-профилактического питания.

1.9 Обеспечить использование по назначению и содержать производственные территории,

участки работ, рабочие места, производственные и санитарно-бытовые помещения,

предоставляемые для оказания договорных обязательств в чистоте и порядке.

1.10 Оценивать риски и опасные и (или) вредные производственные факторы, которые

могут привести к травматизму и вырабатывать совместно с Покупателем предупредительные и

регулирующие мероприятия по исключению (снижению) их воздействия на работников перед

началом и в процессе выполнения договорных обязательств.

32

1.11

Направлять

персонал, привлекаемый для выполнения договорных

обязательств на оборудовании и территории АО «НИИП»:

 для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в управлении охраны

труда и радиационной безопасности АО «НИИП»;

 для прохождения первичного инструктажа в подразделение АО «НИИП», где

выполняются договорные обязательства.

1.12 По требованию Покупателя направлять персонал, привлекаемый для выполнения

договорных обязательств на оборудовании и территории АО «НИИП» на контроль знаний норм

и правил по безопасности и охране труда в комиссиях Покупателя.

1.13 Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по обеспечению

безопасных условий труда, за соответствующую квалификацию персонала и контроль за

соблюдением требований безопасности и охраны труда, в том числе предусмотренных ППР и

иными технологическими документами, Актом-допуском, нарядом-допуском, распоряжением на

переданных участках.

1.14 Оперативно устранять нарушения требований норм и правил, действующих на АО

«НИИП» по охране труда, радиационной, технической, пожарной и экологической безопасности

выявленные специалистами Покупателя, при обнаружении нарушений, содержащих угрозу

жизни и здоровью работников, самостоятельно приостанавливать исполнение договорных

обязательств до устранения нарушений.

1.15 Обеспечить подготовку своего персонала и его квалификацию согласно характеру

выполняемых работ. Проводить выполнение договорных обязательств силами обученного и

аттестованного персонала, в соответствии с действующими нормативными документами,

правилами трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, локальных

нормативных актов Покупателя, доведенными до сведения Поставщика.

1.16 Проводить своевременные медицинские осмотры персонала, допускаемого к

выполнению договорных обязательств на АО «НИИП».

1.17 Обеспечить наличие у персонала, допускаемого к выполнению договорных

обязательств (в рамках объема и видов работ):

 квалификационных удостоверений с отметками о проверке знаний требований

охраны труда, радиационной (при работе в зоне контролируемого доступа (ЗКД), должностных

и производственных инструкций;

 удостоверений Ростехнадзора у работников, подлежащих аттестации по правилам,

устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному

надзору;

 протоколов проверки знаний и удостоверений о проверке знаний правил работы в

электроустановках при группе допуска по электробезопасности 2 и выше;

 отметки в квалификационном удостоверении о медицинском допуске к работам в

условиях опасных и (или) вредных производственных факторов и видов работ или медицинского

заключения (справки).

 удостоверений о допуске к работам на высоте;

 удостоверение по пожарно-техническому минимуму.

1.18 Не производить демонтаж ограждений, установленных Покупателем, без

согласования с ним.

1.19 Сообщать немедленно (в течение 10 минут) руководству предприятия о факте

несчастного случая на производстве с персоналом организаций, производящем работы на

оборудовании, территории АО «НИИП», Покупателем которых является АО «НИИП», а в

течение 30 минут предоставлять следующую информацию:

 краткое описание выполнявшейся работы, места происшествия и обстоятельств, при

которых произошел несчастный случай;

 Ф.И.О., год рождения, должность пострадавшего;

 состояние пострадавшего (степень тяжести травмы).

1.20 Направлять в семидневный срок после окончания расследования копию акта и

33

материалы расследования несчастного случая в адрес руководства АО «НИИП».

1.21 Проводить индивидуальный дозиметрический контроль дозовых нагрузок своих

работников на весь период выполнения работах в зоне контролируемого доступа, а также

ежегодно при выполнении долгосрочных договорных работ в зоне контролируемого доступа.

1.22 Утилизировать отходы собственными силами, образованные в результате

выполнения услуг по договору.

1.23 Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по

охране труда на рабочих местах Поставщика при выполнении работ по договору на объектах

АО «НИИП» комиссией Покупателя.

1.24 Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний,

выявленных комиссией Покупателя.

1.25 Заменить любого работника по требованию Покупателя в порядке, определенным п.

4.7 настоящего Соглашения.

2 Покупатель обязуется:

2.1 Обеспечить ознакомление работников Поставщика с действующей на территории

АО «НИИП» системой управления охраной труда «Положение о системе управления охраной

труда в АО «НИИП».

2.2 Организовать обучение по программе вводного инструктажа.

2.3 Предоставить Поставщику полную и достоверную информацию по безопасному

производству работ в границах производственных территорий, участков работ и рабочих мест,

предоставляемых ему для выполнения договорных обязательств.

2.4 Информировать Поставщика об имеющихся у Покупателя профессиональных

рисках, произошедших несчастных случаях и профессиональных заболеваниях, связанных с

видами работ, предусматриваемых условиями договора.

2.5 Организовать обучение по программе первичного инструктажа по охране труда

персоналу Поставщика при допуске к выполнению договорных обязательств в подразделениях

АО «НИИП».

2.6 Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест,

предоставляемых Поставщику для выполнения договорных обязательств и указать их в актедопуске.

2.7 Обеспечить своевременное отключение и (или) подключение действующего

оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы,

обеспечивающих безопасное выполнение договорных обязательств Поставщиком в зоне

действия оборудования или вблизи него, если выполнение договорных обязательств в местах

действия опасных и/или вредных факторов проводятся по наряду-допуску, выданному

представителем структурного подразделения Покупателя– владельца оборудования, помещения.

2.8 Представлять Поставщику необходимую проектно-техническую и другую

документацию, находящуюся у Покупателя, для обеспечения безопасного выполнения

договорных обязательств.

2.9 Осуществлять контроль за соблюдением требований правил охраны труда,

радиационной (в ЗКД), пожарной, экологической, технической безопасности персоналом

Поставщика, при выполнении договорных обязательств на переданных территориях.

3

Поставщик имеет право:

3.1 На получение от Покупателя полной и достоверной информации по безопасному

производству работ, об имеющихся опасностях и профессиональных рисках в границах

производственных территорий, участков работ и рабочих мест, переданных для выполнения

договорных обязательств.

4

Покупатель имеет право:

4.1 Проверять организацию работ по охране труда и соблюдение правил и норм по

охране труда в организации Покупателя в соответствии с утвержденными регламентами,

графиками инспектирования и административно-общественного контроля, а также проводить

34

внеочередные (по решению руководства АО «НИИП») проверки организации работ по

охране труда.

4.2 Применять

мобильные

технические

средства

контроля

(аудиозапись,

фотографирование, видеосъемка), и использовать полученные материалы в работе.

4.3 Привлекать к проверкам должностных лиц Поставщика, ответственных за

взаимодействие по вопросам охраны труда с Покупателя.

4.4 Проводить контроль знаний норм и правил по безопасности и охране труда у

персонала Поставщика, направляемого для выполнения договорных обязательств, в комиссиях

Покупателя.

4.5 Применять утверждённую на АО «НИИП» систему индивидуальной

ответственности к персоналу Поставщика, привлекаемому к выполнению договорных

обязательств, допустившему нарушения охраны труда, ядерной, радиационной, пожарной,

технической, промышленной, экологической безопасности, безопасности при эксплуатации,

техническом обслуживании и ремонте оборудования АО «НИИП», безопасности эксплуатации

производственных зданий и сооружений, безопасности при обращении с ядерными материалами

и радиоактивными веществами.

4.6 Не допускать к выполнению договорных обязательств и/или отстранять от работы лиц

Поставщика, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в

установленном порядке предварительные и периодические медицинские осмотры, и имеющие

медицинские противопоказания для выполнения работ, инструктажа по охране труда,

допускающих в своей работе нарушения порядка применения СИЗ, нарушающих требования

безопасности.

4.7. Предъявлять требования к Поставщику о замещении любого работника в следующих

случаях:



допустивших нарушение норм и правил, действующих на АО «НИИП» по охране

труда, радиационной, технической, пожарной и экологической безопасности, доведенных до

сведения Поставщика Покупателем;



показавших неудовлетворительный результат при прохождении контроля уровня

знаний норм и правил по безопасности и охране труда персоналом Поставщика в комиссиях

Покупателя.

4.8

Приостанавливать в установленном порядке любые виды работ в ходе выполнения

договорных обязательств Поставщиком, ведущиеся с нарушениями норм и правил, в том числе

не создающих прямую угрозу жизни и здоровья работников, угрозу возникновения аварии.

4.9

Останавливать в установленном порядке любые виды работ в ходе выполнения

договорных обязательств Поставщика, ведущиеся с нарушениями, создающие угрозу жизни и

здоровья работников, угрозу возникновения аварии.

4.10 Прекратить доступ персоналу Поставщика на объекты АО «НИИП» за выявленные

нарушения трудовой, производственной дисциплины и нарушения требований безопасности в

соответствии с Положением о системе управления охраной труда в АО «НИИП».

5

Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением,

стороны руководствуются договором № ________ от _____________.

От Покупателя:

Директор АО «Наука и инновации» –

управляющей организации АО «НИИП»

От Поставщика:

Генеральный директор

____________________

_____________________А.П. Лапшин

М.П.

___________________ /______/

М.П.

35

Приложение № 10к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 202__ года

Требования (спецификация) к поликремнию,

предоставляемому АО «НИИП»

Тип поликремния соответствует кремнию поликристаллическому в стержнях с удельным

электрическим сопротивлением не менее 1000 Ом∙см, произведенному путем осаждения с

применением Siemens-процесса, используемый исходный газообразный продукт моносилан

(SiH4)

- Состояние поверхности:

- стержни цилиндрической формы;

- стержни не травленые.

Механическая прочность стержней – с гарантированным отсутствием растрескивания

при дисковой резке и калибровке боковой поверхности с использованием алмазных

инструментов.

Чужеродные вещества: отсутствуют.

Цилиндрическая поверхность стержня: - допускается наличие пятен на поверхности,

образующихся в процессе резки.

Вес стержня: - не превышает 25 кг.

Диаметр: - от 85 до 105 мм.

Длина: - от 800 до 1100мм

Сколы: - на наружной поверхности допускаются сколы длиной до 100 мм, глубиной до

10 мм, шириной до 75 мм. На поверхности среза - длиной до 50 мм, глубиной до 5 мм, шириной

до 75мм.

Содержание примесей и удельное сопротивление:

– доноры (фосфор (Р)) – не превышает 0,10 ppba;

- акцепторы (бор (В)) – не превышает 0,03 ppba.

Углерод – не превышает 0,10 ppma.

Кислород – не превышает 0,2 ppma.

Нитевидные включения углерода: не превышает 0,40 ppma.

Нитевидные включения кислорода: не превышает 0,60 ppma.

- сопротивление

(типа- n (минимально) 1000 Ом∙см).

Время жизни неосновных носителей заряда (минимально):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмкс.

От Покупателя:

Директор АО «Наука и инновации» –

управляющей организации АО «НИИП»

От Поставщика:

Генеральный директор

____________________

_____________________А.П. Лапшин

М.П.

___________________ /______/

М.П.

Технические_характеристики