Тендер - мониторинг цен в электронной форме на поставка концентрата минерального-галита №238927112

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку концентрата минерального-галита

Обнинск

2023

Техническое задание

на поставку концентрата минерального-галита.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник участка теплоснабжения Н.В. Горобец

Главный энергетик С.А. Магаева

Технические_характеристикиxx Договор поставки №

город Обнинск «___»____________2023 года

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Кононова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка концентрата минерального-галита (далее – Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (приложение № 2 к Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

1.2. Наименование Товара, его количество и сроки поставки
определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Требования к качеству Товара определяются Техническим заданием (приложение № 2 к Договору).

1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калужская область, Киевское шоссе, дом 6 (далее – Место поставки). Поставщик обязан в установленные в Спецификации сроки доставить Товар в Место поставки и своими силами и средствами разгрузить его в указанном представителем Покупателя месте. Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до наступления срока поставки Поставщик обязан вручить Покупателю письменное извещение о готовности Товара к поставке.

1.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

1.6. Частичная поставка Товара по Договору не допускается.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет - ______________(_____) (цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС ______________(_____) (цифрами и прописью) рублей по ставке ___ %.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку Товара в Месте поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.4. Оплата за Товар в рамках Договора осуществляется по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами а), б), в), г), п. 5.3. Договора и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

2.5. При окончательном расчете Покупатель имеет право на удержание из денежных средств, подлежащих оплате согласно п. 2.4. настоящего договора, сумм неустоек, пени и штрафов, предусмотренных Договором, в случаях нарушения Поставщиком обязательств и при условии направления в его адрес соответствующей претензии Покупателем.

2.6. Покупатель вправе приостановить оплату в случае, предусмотренном п. 16.11. Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в Договоре.

3.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению Договора (с письменного согласия Покупателя), всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по Договору.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

3.3. Стороны обязаны после выполнения всех обязательств по Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора, по форме, представленной Покупателем.

Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания исполнения всех обязательств по договору предоставлять Покупателю два экземпляра подписанного со своей стороны акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного в соответствии с формой приложения № 3 к настоящему договору.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и технического задания.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Товара, установленных в Спецификации (приложение № 1 к Договору).

5.2. Датой поставки считается дата приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

5.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) паспорт-сертификат качества;

б) счет на оплату;

в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

г) счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.

5.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем на соответствие количества, качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

6.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

6.3. Покупатель вправе отказаться от Товара в случаях, когда:

а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества;

б) Товар поставлен с нарушением срока поставки, установленного Договором.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон в месте поставки при осуществлении приемки Товара, товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД при этом не подписывается. При отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя.

Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет.

6.4. В случае поставки с передачей перевозчику Товара, несоответствующего по качеству, таре, упаковке и маркировке условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным. Расходы, связанные с принятием некачественного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества, несет Поставщик. Поставщик оплачивает Покупателю стоимость ответственного хранения из расчета 0,04% цены, указанной в п. 2.1. настоящего договора, за каждый день ответственного хранения.

6.5. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

6.6. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, таре, упаковке и маркировке условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (приложение № 2 к Договору).

7.2. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора;

7.3. Гарантия на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

7.4. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости непоставленного/недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает штраф в размере 15% (пятнадцать процентов) от стоимости некачественного Товара.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 2% (двух процентов) от цены Договора, установленной в пункте 2.1 Договора.

8.5. За несвоевременное предоставление обеспечения обязательств по договору в соответствии с разделом 16 Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты штрафа в размере 10% (десять процентов) от суммы необеспеченного обязательства.

8.6. Поставщик в случае неисполнения обязательств в срок, установленный настоящим Договором, или расторжения настоящего Договора обязуется на основании требования Покупателя вернуть перечисленную Покупателем сумму аванса в полном объеме или (в случае частичного исполнения обязательств по Договору) в сумме непокрытой исполнением обязательств по Договору (т.е. за вычетом стоимости фактически поставленного Товара при наличии документального подтверждения) в срок, установленный в требовании.

8.7. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

8.8. Уплата пени, штрафов и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

8.9. Все установленные настоящим разделом пени и штрафы, могут быть удержаны Покупателем в порядке, предусмотренном п. 2.5 Договора.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров, относящихся к Договору, посредством переговоров.

9.2. В случае неурегулирования споров посредством переговоров, заинтересованной Стороной направляется претензия в письменной форме, подписанная уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

9.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор подлежит разрешению в соответствии с п. 9.6 Договора.

9.6. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский Институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование стороны: адрес электронной почты.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому Арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский Институт современного арбитража». В ином случае сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Все обязательства Поставщика по поставке Товара должны быть исполнены в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения Договора.

10.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

- в случае, предусмотренном в п. 11.5 Договора;

- при просрочке предоставления (либо просрочки предоставления замены) Поставщиком обеспечения, предусмотренного Договором.

11. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

11.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), представленные Поставщиком в рамках запроса котировок МСП, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме по адресам, указанным в Разделе 19 настоящего Договора. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, телексу, телефаксу, электронной почтой или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, направленные по телефаксу, телексу, электронной почте, должны быть также направлены заказным письмом с уведомлением, экспресс-почтой либо курьером в течение 3-х рабочих дней с момента отправки корреспонденции указанными способами. Претензии и любые письма, содержащие требования имущественного характера, должны направляться только заказным письмом с уведомлением о вручении.

14.2. Сторона не сообщившая об изменении адреса для получения уведомлений несет риск неполучения таких уведомлений.

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, непредоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с каким-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не являются обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

16.1. По настоящему договору Поставщик предоставляет Покупателю следующие обеспечения, связанные с исполнением договора:

- обеспечение исполнения обязательств по договору;

- обеспечение исполнения гарантийных обязательств;

Поставщик несет все расходы по получению и предоставлению Покупателю обеспечений, связанных с исполнением Договора.

16.2. Обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные п. 16.1. Договора, должны быть представлены в одной из следующих форм:

- в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, предъявляемым к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств, указанным в п. 16.6;

- в форме поручительства, оформленного в соответствии с требованиями, указанными в п. 16.6.;

- в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю в порядке, предусмотренном Договором.

Форма обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Поставщиком самостоятельно.

16.3. Поставщик в срок не позднее 20 дней с даты заключения договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в размере _________ (____________________) руб. _____ коп., что составляет 5 (Пять) % от цены Договора.

Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.

16.4. Поставщик в срок не позднее, чем за 30 дней до передачи Товара предоставляет Покупателю обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере ______________ руб., что составляет 5 (Пять) % от цены Договора.

Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок гарантийных обязательств плюс 60 (шестьдесят) дней.

16.5. Обеспечение исполнения обязательств по Договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде денежных средств, перечисляемых Покупателю, должно быть перечислено по следующим реквизитам:

Получатель: АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0979

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБанк получателя: Калужское отделение № 8608 ПАО СБЕРБАНК, г. Калуга, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения договора (либо обеспечения гарантийных обязательств) по Договору № ______от «__»_____20___г., заключенному в соответствии с процедурой закупки №_________».

16.6. Обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии или поручительства должно быть выдано Гарантом/Поручителем, соответствующим следующим требованиям:

16.6.1. В случае, если Поставщиком выбрана форма обеспечения исполнения обязательств в виде безотзывной банковской гарантии, к банку предъявляются следующие требования:

банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;

наличие в системе страхования вкладов (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации);

объем собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равен 5 млрд. руб. или их эквиваленту в иностранной валюте; при этом такая отчетность должна быть опубликована на сайте www.cbr.ru (ф.123и/или иные формы отчетности, предусмотренные Банком России) (для банков-резидентов Российской Федерации).

В дополнение к требованиям, указанным в пункте 16.6.1., банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’sInvestorsService, FitchRatings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и FitchRatings, не ниже «B3» по шкале Moody’sInvestorsService. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен» или банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является.

Основанием для отказа в приеме гарантии банка является:

- резкое (на 30% и более) ухудшение численных параметров деятельности банка (кроме финансового результата) по сравнению с результатом за прошлый отчетный период;

- информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации),

- отсутствие в открытом доступе отчетности банка (ф. 101, 102, 123, 135 и/или иных форм отчетности, предусмотренных Банком России для раскрытия на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации).

Не принимаются в качестве обеспечения банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, а также банками, не соответствующими требованиям, указанным в настоящем пункте.

16.6.2. В случае, если Поставщиком выбрана форма обеспечения исполнения обязательств и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в виде поручительства, Поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’sInvestorsService (www.moodys.com) или FitchRatings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard&Poor’s, FitchRatings, Moody’sInvestorsService). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

Поручительства принимаются в рамках свободных лимитов установленных на поручителей Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения.

Поручитель отвечает перед Покупателем в том же объеме, как и Поставщик в соответствии с условиями договора, в обеспечении которого заключается договор поручительства. Поручитель и Поставщик отвечают перед Покупателем солидарно

16.7. Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения гарантийных обязательств считаются предоставленными поставщиком Покупателю с момента поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

16.8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично удержать (обратить в свою собственность) денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Для удержания суммы обеспечения, полученной в форме денежных средств, Покупатель направляет Поставщику почтой с уведомлением о вручении, уведомление об удержании обеспечения (части обеспечения), с указанием, в чем состоит нарушение договора, в обеспечение исполнения обязательств которого денежные средства получены.

16.9. Платеж по обеспечению исполнения обязательств по договору должен быть осуществлен гарантом/ поручителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара – Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору с приложением заверенных бенефициаром – Покупателем копии договора, доверенности лица, подписавшего требование, и документов, подтверждающих неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком обязательств по договору.

Платеж по обеспечению исполнения гарантийных обязательств должен быть осуществлен гарантом/ поручителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара – Покупателя, указывающего на факт отказа от исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств по договору с приложением заверенных бенефициаром – Покупателем копии договора, доверенности лица, подписавшего требование, и документов, подтверждающих неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком гарантийных обязательств по договору.

16.10. В случае, если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант/ поручитель перестал соответствовать требованиям, установленным пунктом 16.6. Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.

16.11. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке) либо одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора в соответствии с п. 10.2 Договора.

В случае если просрочка предоставления (замены) обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).

16.12. Возврат обеспечения осуществляется в следующем порядке:

16.12.1. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии полного исполнения обязательств по договору, в обеспечение которых они получены, и предоставления документов, предусмотренных договором в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Покупателем соответствующего письменного требования. Требование Поставщика о возврате обеспечения в виде денежных средств может быть направлено Поставщиком после истечения сроков, установленных в п.п. 16.3., 16.4. Договора. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Поставщиком. Датой возврата обеспечения в форме денежных средств считается дата списания банком Покупателя денежных средств с расчетного счета Покупателя.

В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств банковских реквизитов Поставщика, указанных в настоящем Договоре, Поставщик обязан указать свои новые реквизиты в письменном требовании, направляемом в соответствии с настоящим пунктом Договора. В ином случае Поставщик несет все риски, связанные с возвратом обеспечения исполнения Договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика.

16.12.2. Обеспечение в форме банковской гарантии возвращается в случае полного исполнения обязательств по договору при условии предоставления документов, предусмотренных договором в срок не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты истечения срока действия банковской гарантии. Банковская гарантия возвращается Поставщику по его запросу либо банку-гаранту, если условие возврата банку-гаранту предусмотрено в банковской гарантии.

16.12.3. Обеспечение в форме поручительства не возвращается.

16.13. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению обеспечения в установленный настоящим разделом срок, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены настоящего Договора, а Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

16.14. Стороны пришли к соглашению, что условия, указанные в разделе 16 настоящего договора, являются существенными в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.15. До предоставления оригиналов обеспечения текст банковской гарантии и Банк-гарант/ текст договора поручительства и поручитель должны быть предварительно согласованы с Покупателем.

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

18. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

18.3. Не допускается перемена Поставщика как стороны по Договору за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником старого Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.4. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Техническое задание;

Приложение № 3: Форма акта сверки взаимных расчетов.

19. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

20. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

______________________ Генеральный директор

______________________ АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова»

______________________ _________________О.Е. Кононов

«___»____________20__г «___»___________________20__г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку концентрата минерального-галита

Обнинск

2023

Техническое задание

на поставку концентрата минерального-галита

для участка теплоснабжения службы главного энергетика.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма акта сверки взаиморасчетов согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

МП МП

Технические_характеристики

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «РХК»

Акционерное общество

«Ордена Трудового Красного

Знамени научно-исследовательский

физико-химический институт

имени Л.Я. Карпова»

(АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»)

Киевское шоссе, д. 6, г. Обнинск,

Калужская область,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0979

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

0(. ОЛЛОЛ №J Уз

На №

от

Запрос ТКП на поставку

концентрата минерального-галита

Настоящим сообщаю, что АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» готовит

проведение процедуры закупки на поставку концентрата минерального-галита в

соответствии с прилагаемым техническим заданием.

Основные условия исполнения договора:

- место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе,

Д -6;

- срок поставки: 30 календарных дней после заключения договора;

- размер аванса: 100% постоплата.

- порядок оплаты: оплата за Товар в рамках Договора осуществляется по

факту поставки Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней после предоставления

Покупателю документов, предусмотренных подпунктами, а), б), в), г), п. 5.3.

Договора и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД;

Прошу Вас, с учетом указанных в техническом задании требований к

продукции, а также основных условий исполнения договора, рассмотреть

возможность предоставления в адрес АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»,

посредством функционала ЭТП, ответа на запрос, из которого должны

однозначно определяться цена единицы продукции без НДС и с учетом НДС (при

наличии НДС); общая цена договора на условиях, указанных в запросе; срок

действия предлагаемой цены, дополнительные затраты.

Ответ на запрос с приложениями прошу направить в срок до 21.02.2023 г.

Данный запрос не является публичной офертой и не накладывает на АО

«НИФХИ им. Л.Я. Карпова» соответствующего объема гражданско-правовых

обязательств по обязательному заключению договора с лицом (лицами)

подавшими предложение.

2

Приложение:

1. ТЗ - на 4 л.;

2. Проект договора с приложениями - на 23 л.

Начальник ОМТО

ДЗДиМТО

АО «НИФХИ им. Л .Я. Карпова»

Бражников Алексей Валерьевич

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В.Ф. Бычкова