Тендер - Поставка товара №269501456

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

на поставку товаров

с. Матрено-Гезово «___» ________ 2024 г.

Матреногезовская территориальная администрация администрации Алексеевского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Матреногезовской территориальной администрации Блохиной Ирины Васильевны, действующей на основании Положения №17 от 20.12.2018 г, и _____________________________________________________________________________, в лице _______________________________________________________________________

_______________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Поставщик», действующая(ий) на основании___________________________________________ ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Муниципальный контракт, далее «Контракт» о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется в сроки и на условиях настоящего Контракта поставить и передать Заказчику товары (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией товара (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. Наименование, количество, а также функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации товара (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.4. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2.1. Цена Контракта составляет _____ (__________________________) рублей __ копеек.

2.2. Источник финансирования: бюджет Алексеевского городского округа.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, стоимость оказания сопутствующих услуг (выполнения сопутствующих работ), а также уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и установленных настоящим Контрактом.

2.5. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон в случаях, установленных подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика. В случае изменения указанного расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты поставленного Товара. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

2.7. Заказчик производит 100 % оплату поставленного товара Поставщиком, в течение десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.8. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.9 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,, являющемуся Поставщиком по настоящему Контракту, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 14 дней с момента подписания Контракта.

Погрузоразгрузочные работы осуществляются Поставщиком лично либо с привлечением соисполнителей за счет Поставщика, за действия соисполнителей Поставщик несет ответственность как за свои собственные.

3.2. Поставщик не позднее чем за 1 рабочий день до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой дате и времени отгрузки Товара в место поставки.

3.3. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Белгородская область, Алексеевский р-н, с. Матрено-Гезово, ул. Центральная, д. 67.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Заказчику следующие товаросопроводительные документы: счет на оплату, товарная накладная, акт приема-передачи.

3.5. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, считается непоставленным. Также товар считается непоставленным при непредоставлении требуемых сопроводительных документов и при невыполнении требуемых сопутствующих работ (услуг).

3.6. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной.

4.1. Приемка поставленного Товара и оформление результатов приемки Товара осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента передачи Товара Заказчику в Месте поставки и включает в себя следующее:

а) проверку поставленного Товара по качеству, количеству, комплектности, ассортименту и иным характеристикам поставляемого Товара на соответствие Спецификации товара (Приложение №1 к Контракту);

б) проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта товаросопроводительных документов, указанных в п. 3.4 настоящего Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара, проверку целостности поставленного Товара;

г) проверку выполненных сопутствующих работ (оказанных услуг).

4.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.3. Приемка и экспертиза Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.4. Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Поставщика.

4.5. По факту приемки Товара Заказчик в течение 3 рабочих дней направляет Поставщику один экземпляр подписанной сторонами товарной накладной или в те же сроки направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания такого документа в письменной форме, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания товарной накладной, Заказчик подписывает товарную накладную и направляет ее Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.1, 4.5 настоящего Контракта.

4.7. Со дня подписания товарной накладной Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

4.8. В случае обнаружения скрытых недостатков Заказчиком составляется Акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования Товара.

4.9. В случае установления недостатков Товара на основании Акта о скрытых недостатках, Заказчик вправе потребовать замены Товара на Товар соответствующего качества или отказаться от Товара с недостатками и потребовать от Поставщика забрать Товар и вернуть уплаченную за Товар денежную сумму. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

4.10. Заказчик не принимает фальсифицированный, контрафактный Товар, а также Заказчик вправе отказаться от приема Товара, поставленного с просрочкой, так как нарушение срока поставки для Заказчика считается существенным нарушением условий Контракта.

4.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар (часть товара).

5.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.

5.1.3. Требовать уплату неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения убытков Заказчика, причиненных по вине Поставщика.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту.

5.1.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

5.1.6. Предложить снизить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта в соответствии с п.1.1 ч. 1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.1.7. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренное настоящим Контрактом в соответствии с требованиями п. 1.2 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить прием поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта;

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в порядке, предусмотренном Контрактом;

5.2.3. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта своими силами;

5.2.4. Отказаться от приема поставленного Товара, не соответствующего условиям Контракта.

5.2.5. Осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара и сроков поставки Товара требованиям Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать приема Товара, в соответствии с условиями Контракта;

5.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.3.3. Исключительно по предложению Заказчика, снизить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта в соответствии с п.п. «а» п.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.3.4. Исключительно по предложению Заказчика, увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренное этим Контрактом в соответствии с требованиями п.п. «б» п.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.3.5. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар (часть товара).

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные настоящим Контрактом сроки. Осуществить доставку и разгрузку Товара способом, обеспечивающим его сохранность;

5.4.2. Передать Заказчику Товар по наименованию, количеству, комплектности и ассортименту, качественным и иным характеристикам поставляемого Товара, согласно Спецификации товара (Приложение №1 к Контракту);

5.4.3. Представить вместе с Товаром документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта;

5.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, поставить недостающее количество Товара, произвести замену Товара, комплектность, ассортимент и качество которого не соответствует условиям Контракта;

5.4.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.4.6. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

5.4.7. Соответствовать требованиям, установленным частью 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения настоящего Контракта не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

5.4.8. Подписывая данный Контракт, Поставщик подтверждает, что соответствует требованиям к участникам закупки, установленным Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, а именно:

- отсутствие в предусмотренном Федеральном законе №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, указанных в подпункте "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, включенной в такой реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.

6.1. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар, качество, количество, комплектность, ассортимент и иные характеристики которого должны соответствовать Спецификации товара (Приложение №1 к Контракту).

6.2. При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте.

6.3. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества и безопасности, а также иным обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товаров, в том числе действующим техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативам, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Товар должен быть упакован в упаковку, соответствующую государственным стандартам, техническим условиям, иной нормативно-технической документации. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения.

Упаковка Товара должна содержать необходимую маркировку.

6.5. Срок предоставления гарантии качества на Товар – не менее срока, установленного производителем.

6.6. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Срок предоставления гарантии качества на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность, установленную Федеральным законом №44-ФЗ и иным действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) рассматривается Поставщиком в течение 5 дней с даты его получения. В случае несогласия с начисленной неустойкой (штрафом, пеней), Поставщик направляет в адрес Заказчика мотивированное возражение.

7.3. Размер штрафа определяется Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правилами) и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в соответствии с Правилами (за исключением п. 7.3.2, п. 7.3.3 Контракта) в размере 10% цены Контракта (этапа).

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 10 процентов цены Контракта.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф в соответствии с Правилами устанавливается в размере 1000 руб.

7.4. Взыскание пени с Поставщика.

7.4.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по Контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически выполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки их исполнения, Заказчик уплачивает штраф, который устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.9. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы, не уплаченной в срок.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Стороны обязаны возместить друг другу убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

7.12. В погашение неустойки (штрафов, пеней) Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафов, пеней) из стоимости подлежащих оплате услуг, уведомив Поставщика о зачете встречных требований в порядке ст. 410 ГК РФ.

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.2 настоящего Контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления и Заказчик утратит интерес к Контракту, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

11.3. Изменение положений настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон, в части не противоречащей нормам Федерального закона № 44-ФЗ, по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

Все изменения существенных условий настоящего Контракта оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к Контракту.

Все дополнительные Соглашения и приложения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1 Не предусмотрено.

12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ.

12.1 Не предусмотрено.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

13.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5 К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Спецификация товара.

14. Адреса места нахождения,

банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Контракту № _______

от «_____» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 02.04.2024

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка товара

Наименование предмета договора: Поставка товара

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272456593 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" объявляет тендер: Закупка цинкооксидных поглотителей и опорных керамических шаров для загрузки системы десульфурации установки металлизации ЦГБЖ№2,№3 на АО "Лебединский ГОК" на 3-4 кв. 2024...	Запрос цен #272456593	См. док.	7 дней 13.05.2024 10.06.2024
Тендер №273017367 Поставка эмалей, красок, гербицидов и сопутствующих товаров	Малая закупка #273017367	20 321	20 часов 21.05.2024 03.06.2024
Тендер №273341430 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧИСТЫЙ КРАЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИВНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка соли для промышленных целей	Электронный аукцион #273341430	495 000 Обеспечение контракта: 5%	14 часов 24.05.2024 03.06.2024
Тендер №273411926 Поставка строительных материалов	Малая закупка #273411926	46 316	1 день 27.05.2024 04.06.2024
Тендер №273478742 Приобретение и поставка краски и цемента для нужд МБОУ "СОШ с. Волоконовка" Чернянского района Белгородской области	Малая закупка #273478742	35 702	2 дня 28.05.2024 05.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269501353 Трубы в целях капитального ремонта	Малая закупка #269501353	137 814	срок истек 28.03.2024 28.03.2024
Тендер №269501312 Цемент Серебряковцемент М500 Цем II/A-Ш 42,5 Н, 50кг/мешок, Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Empils PL гладкая, цвет желтый, 5 кг	Малая закупка #269501312	3 678	срок истек 28.03.2024 28.03.2024
Тендер №269501193 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА ГАЛИМЗЯНА САЛИХОВИЧА ХУСАИНОВА" НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН объявляет тендер: Газ природный компримированный Ме...	Запрос предложений #269501193	15 000	срок истек 28.03.2024 03.04.2024
Тендер №269501192 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Поставка метанола технического, марки "А" (с результатом)	Предложение делать оферты #269501192	29 351 010	срок истек 28.03.2024 03.04.2024
Тендер №269501153 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "ТЕХНОЛОГ" объявляет тендер: Поставка химического сырья для исполнения обязательств по договорам на производство продукции (с ...	Единственный поставщик #269501153	149 425	срок истек 27.03.2024 27.03.2024

Тендеры из региона Белгородская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269501442 Поставка канцелярских товаров для нужд ОГКУЗ «МИАЦ». (с результатом)	Малая закупка #269501442	50 175	срок истек 28.03.2024 02.04.2024
Тендер №269501440 запчасти на трактор (с результатом)	Малая закупка #269501440	60 000	срок истек 28.03.2024 01.04.2024
Тендер №269501354 Поставка продуктов питания – крупа манная на 2 квартал 2024 года (План график)	Не определен #269501354	7 200	211 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №269500663 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСОБОГО ТИПА "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ "РЕЗЕРВ" объявляет тендер: Поставка лекарственного препарата Диазепам на 2024 г.	Электронный аукцион #269500663	1 488 129 Обеспечение заявки: 7 441	срок истек 28.03.2024 08.04.2024
Тендер №269499109 Поставка медицинских изделий для офтальмологии: Раствор офтальмологический виско-эластичный (с результатом)	Малая закупка #269499109	228 000	срок истек 28.03.2024 01.04.2024