Тендер - Поставка метанола технического, марки "А" №269501192

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Саха /Якутия/ Респ Место поставки (адрес):жд. ст. Якурим ВСЖД
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.03.2024 по 03.04.2024Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:в соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется IV_Критерии_и_порядок_оценкиxx

IV. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Рейтинг заявки по критерию оценки – оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Итоговый рейтинг для каждой заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в закупке по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость.

Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в закупке, комиссия по подведению итогов закупки отдельно присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер.

Первый порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг.

Величины значимости критериев

- Посмотреть таблицу с данными

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

где

Ra i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

A max – максимальная цена договора из предложенных участниками закупки;

A min – минимальная цена договора из предложенных участниками закупки;

A i – предложение i-го участника закупки по цене договора.

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Объем авансирования», определяется по формуле:

где:

Rс i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

С max – максимальный объем авансирования от суммы договора (100%).

С i - предложение у i-го участника по объему авансирования (в процентах).

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Объем авансирования», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Остаток оплаты от стоимости договора за вычетом объема авансирования, предложенного участником, оплачивается согласно условиям договора.

x

Техническое задание на «Поставка метанола технического марка «А»

Таблица №1. Требования к товару

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица №2. Общие требования к поставке

- Посмотреть таблицу с данными

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника. ↑

I-III_Документация_о_закупкеxx

Документация о проведении закупки

Лот №44/09-324

Часть I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ - Посмотреть таблицу с даннымиЧасть II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

Термины и определения

Термины и определения, содержащиеся в документации о закупке, используются в понимании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, если иное не указано в Положении о закупке или в настоящей документации о закупке.

В настоящей документации применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Договор - гражданско-правовой договор либо иное соглашение, заключаемый заказчиком для обеспечения собственных потребностей в товарах, работах услугах по результатам закупки.

Документация о закупке: комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к документу, объявляющему о начале процедур.

Единая информационная система (ЕИС) – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Закупка - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом № 223-ФЗ и Положением порядке Заказчиком и направленных на обеспечение нужд Заказчика. Закупка начинается с опубликования закупки и завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае если в соответствии с Положением не предусмотрено размещение закупки или направление приглашения принять участие в ней, закупка начинается с заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора.

Технико-коммерческое предложение (заявка) - комплект документов, содержащий предложение участника, направленное в адрес Заказчика, с намерением принять участие в процедурах и впоследствии заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, определенных документацией о закупке.

Комиссия по осуществлению закупок (далее также – комиссия) является коллегиальным органом, создаваемым заказчиком, которая уполномочена принимать решения о ходе закупки и осуществлять выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей.

Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) – предельная цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями Положения и документации о закупке.

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Правовое регулирование

При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ПАО «ЯТЭК» (далее – Положение), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящая документация имеют правовой статус приглашения делать оферты. Заявка, включающая техническую и коммерческую часть согласно требованиям настоящей документации, будет рассматриваться, как оферта участника заключить с заказчиком договор.

Заказчик принимает решение о заключении договора по результатам запроса оферты или об отклонении такой оферты и не заключения договора.

Общие требования к участникам закупки

При проведении закупок заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

Cоответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки/

Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Наличие у членов объединений, являющихся коллективными участниками закупочных процедур, соглашения между собой (или иного документа), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективных участников закупочных процедур (лидер коллективного участника).

Участник закупки не является офшорной компанией.

В отношении участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки.

Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

Несоответствие участника закупки установленным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

Заказчик вправе предъявить к участникам иные дополнительные требования, которые должны быть указаны в документации о закупке. Перечень таких дополнительных требований и перечень информации и документов, подтверждающие соответствие участника таким требованиям, устанавливаются в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке.

Заказчик вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед хозяйствующими субъектами, входящими в группу лиц ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», неисполненные просроченные обязательства.

Участник закупки обязан подтвердить соответствие требованиям к участнику закупки надлежащими документами, установленными в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке.

Требования к участникам закупок, предусмотренные настоящим разделом также установлены к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.

Комиссия по осуществлению закупок вправе запросить и рассматривать дополнительные документы или пояснения у участника закупки.

• К лицам, выступающим на стороне одного участника процедуры закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки и устанавливаются следующие требования:
• Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:
• соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;
• в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;
• в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;
• в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;
• в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника, или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;
• соглашением должно быть предусмотрено, что договор заключается с лидером если иное не установлено настоящей документацией о закупке.
• Требования, установленные документацией о закупке, предъявляются к членам коллективного участника, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих соответствующей специальной правоспособности, наличию исключительных прав, согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении.
• Требования, установленные в настоящей главе, предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно.
• Требования, установленные в документации о закупке, предъявляются к членам коллективного участника закупки в совокупности; при рассмотрении и оценки заявки коллективного участника на предмет соответствия данным требованиям показатели, заявленные всеми членами коллективного участника, суммируются.
• Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников.
• Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, представляется в составе заявки.

Прочие положения

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок, а заказчик по этим расходам не отвечает, и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной закупки.

Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией о закупке.

При рассмотрении заявок на участие в закупке Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в такой заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников закупки) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке заявок.

Заказчик вправе допустить участника к участию в закупке в случае, если участник или его заявка на участие в закупке не соответствуют требованиям настоящей документации о закупке, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в закупке, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его заявкой.

Заказчик закупки вправе отклонить Заявку участника, если он установит, что участник закупки прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Заказчика закупки, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие комиссией решения по определению победителя закупки.

Заказчик вправе отклонить Заявки участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение победителя закупки.

При необходимости Заказчик вправе провести:

• запрос дополнительных документов и/или уточнение условий оферты;
• преддоговорные переговоры.

В случае отсутствия у Заказчика решения об одобрении или о совершении сделки, заключаемой по результатам закупки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации и учредительными документами Заказчика, такая закупка аннулируется либо расторгается договор (при наличии).

Заявка Участника имеет правовой статус оферты и и будет рассматриваться Заказчиком с учетом этого. Заказчик оставляет за собой право предлагать Участникам вносить изменения в их Заявки путем проведения переговоров с Участниками, направленных на улучшение ценовых предложений (процедура проведения переторжки может проводиться комиссией неоднократно при условии оформления соответствующего протокола). Заказчик оставляет за собой право установить, что поданные Участником окончательные ценовые предложения, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

Закупка признается несостоявшимся в случаях:

По окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка.

По окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все заявки либо приняла решение об отклонении оферт и не заключения договора

По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка соответствует требованиям настоящей документации о закупке.

Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) в любое время.

Требования к заявке на участие в закупке и порядку подачи такой заявки

Если в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке установлена начальная (максимальная) цена, Участник не вправе предложить цену договора выше начальной (максимальной) цены, указанной в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке. В случае если Участник предложит цену договора выше установленной начальной (максимальной) цены, его заявка будет отклонена, как не соответствующая требованиям документации о закупке.

В техническом предложении описываются все конкретные значения показатели Технического задания и вся информация в объеме достаточном для анализа выполнения всех требований Технического задания и проекта договора. При отсутствии в техническом предложении участника закупки значений, указанных в приложении «Техническое задание», Заказчик вправе отклонить такую заявку непредоставление сведений в не полном объеме.

Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

Все документы, входящие в заявку на участие в закупке, должны быть подготовлены на русском языке за исключением случая, когда, документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.

В случае если Участник в составе заявке приложил протокол разногласий к проекту договора, Заказчик вправе отклонить Заявку такого участника, как не соответствующую условия закупки и требованиям документации о закупке.

Никакие исправления в тексте Заявки Участника не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

При выявлении факта несоответствия участника, победителя закупки, а также при выявлении факта указания в поданной участником закупки заявке недостоверных сведений, заявка такого участника подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки, а такой участник или победитель закупки отстраняется от дальнейшего участия в закупке на любом этапе проведения закупки.

Прием заявок на участие в закупке прекращается с наступлением срока, указанного в документации о закупке в качестве срока окончания подачи заявок на участие в закупке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупки в отношении каждого предмета закупки (лота).

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в такой закупке в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в закупке такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику.

Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке. Подведение итогов

Рассмотрение и оценка заявок, поданных на участие в закупке (далее – рассмотрение заявок, оценка заявок), осуществляется комиссией по осуществлению закупок.

Комиссией по осуществлению закупок в рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:

Проверка состава заявок на соблюдение требований документации о закупке.

Проверка участника закупки на соответствие требованиям документации о закупке.

Принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к оценке по соответствующим основаниям.

Комиссия по осуществлению закупок имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящей документации о закупке, при условии, что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и интересов участников закупки.

Комиссия вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в закупке производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов закупки, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке могут быть объединены в один этап, за исключением случая, если заказчиком принято решение о проведении переторжки. В случае объединения этапов рассмотрения и оценки заявок в ходе проведения закупки вместо двух протоколов составляется один протокол (протокол рассмотрения и оценки заявок), который будет являться итоговым.

Заявка на участие в закупке признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией, в случае:

Непредставления документов и информации, которые предусмотрены настоящей документацией о закупке, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией о закупке, установления комиссией по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке (в том числе требованиям к формам заявки и указанных требований в них), а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям, установленным документацией о закупке.

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в документации, закупка признается несостоявшейся.

В случае если закупка признан несостоявшимся по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией отклонены все поданные заявки на участие в таком закупке, заказчик формирует протокол о признании закупки несостоявшейся.

Оценка заявок не проводится в отношении заявок, по которым комиссией было принято решение об их отклонении при рассмотрении заявок.

Если в ходе рассмотрения заявок к участию в закупке была допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится.

Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в части IV «Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок» настоящей документации о закупке.

На основании результатов оценки заявок на участие в закупке комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в закупке место в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первое место. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший итоговый рейтинг места присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке (предложение с измененными условиями заявки на участие в закупке, если проводилась переторжка), содержащих такие же условия.

Победителем определяется участник(и) закупки, в соответствии с порядком и условиям, установленных в части V «Порядок определения победителей и условия распределения закупаемого объема среди победителей по итогам закупки» настоящей документации.

На основании результатов рассмотрения предложений от участников закупочного процесса комиссия по осуществлению закупок принимает решение о заключении договора по результатам запроса оферты или об отклонении такой оферты.

Особенности проведения переторжки

В ходе проведения запроса оферта участникам закупочной процедуры предоставляется возможность улучшить свое предложение о цене, либо иных условий оферты (проведение переторжки).

Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки после рассмотрения заявок в случае, если по результатам рассмотрения заявок до дальнейшего участия в процедуре закупки допущено не менее двух участников закупки.

Решение о проведении переторжки и его условиях принимается комиссией.

В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, чьи заявки не были отклонены по итогам рассмотрения заявок.

Предложения участника закупки в рамках переторжки не рассматриваются, а его заявка подлежит дальнейшей оценке с учетом ранее поданного предложения о цене, указанного в составе заявки на участие в закупке, в следующих случаях:

Предложение направлено на увеличение первоначальной цены заявки.

Предложено несколько вариантов изменения первоначальной цены заявки.

Заявки на участие в переторжке подаются до окончания проведения переторжки, в форме электронного документа на электронную почту Заказчика.

Победитель определяется после проведения переторжки на основании критериев, указанных в документации о закупке, с учетом условий и цены заявки, определенных в ходе переторжки, или ранее поданных предложений (в случае если участник закупки не принимал участие в переторжке).

По результатам проведения переторжки комиссия вправе принять решение о повторной переторжке, на основании настоящего раздела.

7(а). Особенности проведения переговоров

Переговоры представляют собой отдельный дополнительный этап закупки, целью которой является проведение переговоров с участниками закупки для уточнения требований к предмету закупки, условий договора и требований к участникам закупки, а также при наличие альтернативных предложений от участников закупки.

Переговоры проводятся в очной либо заочной форме, либо на основании заявок от участников закупки. По решению комиссии переговоры могут проводиться в один или несколько этапов.

Рассмотрение заявок и переговоры могут быть объединены в один этап.

Проведение переговоров является правом, а не обязанностью Организатора закупки.

Все уведомления и приглашения участнику закупки направляются на электронную почту, указанной в заявке на участие.

Любые касающиеся переговоров требования, документы, разъяснения или другая информация, которые сообщаются какому-либо участнику закупки, равным образом сообщаются всем другим участникам закупки.

Форма и порядок проведения переговоров, сроки их проведения определяются комиссией и указываются в уведомлениях, направляемых индивидуально участникам закупки, приглашаемым к участию в проведении переговоров.

Участники, допущенные до переговоров по уведомлению Заказчика, обязаны обеспечить участие уполномоченного лица в место и вовремя, обозначенные таким уведомлением, для проведения переговоров.

В случае если участник отказался от участия в переговорах в очной форме (отсутствовал), то Заказчик отклоняет Заявку такого участника, как не соответствующую требованиям настоящей документации.

По результатам этапа переговоров Заказчик может принять следующих решений:

1) определить лучшие условия предмета закупки и/или условий исполнения договора и заключить договор с победителем закупки;

2) определить окончательные общие требования к закупаемым товарам, работам, услугам и условиям договора и/или критерии оценки для определения победителя, обозначив их в решении, и предложить участникам, допущенных до этапа переговоров представить окончательное предложение;

3) провести новую конкурентную или неконкурентную закупку;

4) определить дополнительные требования и условия закупки, в том числе по предоставлению документов;

5) провести переторжку.

Процедуру, описанную в настоящем разделе, Заказчик вправе проводить столько раз, сколько необходимо для выбора победителя, либо до отмены закупки.

При необходимости, Заказчик, после проведения переговоров и определив окончательные общие требования к закупаемым товарам, работам, услугам, может не выбирать победителя закупки (либо не заключать договор с уже выбранным), а провести конкурентную закупку в порядке, установленным настоящим Положением.

По итогам переговоров формируется протокол проведения переговоров.

Заключение договора по результатам закупки

Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на участника, указанного в итоговом протоколе закупки, составленным по результатам закупки (далее – Победитель).

Победитель закупки обязан направить Заказчику подписанный договор на условиях, содержащихся в документации о закупке и представленной им заявке на участие, а также документы, подтверждающие обеспечение исполнение договора, в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки, если иное не предусмотрено настоящей документацией о закупке.

Договор по результатам закупки заключается не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки, за исключение случаев установление иного срок комиссией по осуществлению закупок.

Победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий:

Предоставление участником закупки письменного отказа от заключения договора.

Непредоставление участником закупки в указанные в документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора, если иное не предусмотрено настоящей документацией о закупке

Непредоставление обеспечения исполнения договора в размере и порядке, установленным документацией о закупке (при наличии таких требований).

Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор (далее в разделе – стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе путем направления участником закупок протоколов разногласий. При этом Заказчик вправе не принимать протокол разногласий, если условия договора не соответствуют требованиям установленных в настоящей документации о закупке и проекту договора.

При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается принимать решения об изменении существенных условий заключаемого договора, за исключением отдельных случаев, прямо упомянутых в настоящей документации о закупке и Положении.

Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны от обязанности заключения договора по результатам проведения закупки, за исключением отдельных случаев, определенных настоящей документацией о закупке и Положением.

Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания участника закупки к положениям проекта договора, за исключением случаев наличия замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине заказчика.

Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победителем закупки или с иным участником закупки, с которым принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей документацией о закупке и Положением, в случае, если после составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено:

Наличие в составе заявки такого участника закупки недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями документации о закупке.

Несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о такой закупке.

В иных случаях заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с победителем закупки только при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по проведенной закупки.

Отказ заказчика от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора по решению комиссии по осуществлению закупок.

Обеспечение заявки на участие в закупке

Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки о предоставлении обеспечения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в закупке (далее – обеспечение заявки), в случае если такое требование установлено в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке.

Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных средств или предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям настоящей документации о закупке.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником такой закупки.

В случае предоставления обеспечения заявки путем перечисления денежных средств - денежные средства должны быть перечислены на расчетный счет, указанный части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке, в срок до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке. В назначении платежа указывается номер извещения и предмет закупки.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, предоставляются в составе заявки на участие в закупке (платежное поручение, банковская гарантия).

В случае если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

Заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, в течение десяти рабочих дней после получения письма от участника закупки и наступления следующих событий:

Размещения в ЕИС итогового протокола закупки в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя закупки или лица, с которым заключается договор, которым такие денежные средства возвращаются в течение десяти рабочих дней в случае заключения договора.

Отмены закупки.

Отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок.

Получения заявки участника закупки после окончания срока подачи заявок.

Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ заказчика от заключения договора с участником закупки.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, участнику закупки не осуществляется, либо осуществляется уплата денежных средств заказчику гарантом по безотзывной банковской гарантии, в следующих случаях:

Уклонение или отказ участника закупки от заключения договора.

Непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, Положением и документацией о закупке, обеспечения исполнения договора участником закупки заказчику до заключения договора (в случае если установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Обеспечение исполнения договора

В случае если в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке предусмотрено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор. Размер обеспечения исполнения договора установлен в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке, но в случае применения аванса в договоре, сумма обеспечения должна быть не менее чем в размер аванса договора.

Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных средств или предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям настоящей документации о закупке.

В случае если исполнение договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, срок действия такой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на девяносто календарных дней.

Участник закупки, с которым заключается договор, вправе направить письменное обращение Заказчику об удержании денежных средств, в счет обеспечения исполнения договора, внесенного им для обеспечения заявки на участие в закупке, если такое требование было установлено в документации о закупке. Если размер обеспечения исполнения договора больше размера обеспечения заявки, участник закупки, с которым заключается договор, перечисляет разницу на счет, указанный части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке и прикладывает платежное поручение к письменному обращению.

В случае установления заказчиком требования об обеспечении исполнения договора, победитель обязан вместе с подписанным проектом договора в срок, установленный для заключения договора, представить документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

Денежные средства, перечисленные победителем закупки в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на основании письма полученного от победителя закупки:

В случае отказа заказчика от заключения договора – в течение десяти рабочих дней с момента принятия комиссией по осуществлению закупок решения об отказе в заключение договора.

В случае надлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – в течение десяти рабочих дней с момента исполнения договора.

В случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия вины поставщика (подрядчика, исполнителя) – в течение десяти рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора.

В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) порядок взыскания штрафных санкций из средств обеспечения исполнения договора определяется в соответствии с договором.

Антидемпинговые меры

Если в ходе проведения закупки, при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на двадцать пять и более процентов, заказчик применяет к победителю закупки антидемпинговые меры в соответствии с одним из подпунктов:

победитель закупки обязан предоставить заказчику информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки, и перечислить обеспечение исполнения договора в размере, установленной в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке, до заключения договора;

победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

Под информацией, подтверждающей добросовестность участника закупки понимается информация, подтверждающая опыт аналогичных поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) таким участником и содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и (или) в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов и (или) договоров (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов и (или) договоров должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов и (или) договоров (при этом все контракты и (или) договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Цена одного или более из контрактов (договоров), указанных в пункте 11.2 настоящего раздела, должна составлять не менее чем тридцать процентов от цены, предложенной участником.

В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе место по результатам проведения закупки, на такого участника распространяются требования настоящего раздела.

Решение о применении или неприменении антидемпинговых мер, устанавливаются в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке

Требования к банковской гарантии

В случае если в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке установлено требование к обеспечению заявки на участие в закупке и требование к обеспечению исполнения договора, в качестве обеспечения заявок и исполнения договоров принимаются банковские гарантии, соответствующие требованиям настоящего раздела.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае, установленном в разделе «Обеспечение заявки на участие в закупке» настоящей части документации о закупке, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с разделом «Обеспечение исполнения договора» настоящей части документации о закупке.

Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, который указан в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке.

Срок действия банковской гарантии с учетом требований разделов «Обеспечение заявки на участие в закупке» и «Обеспечение исполнения договора» настоящей части документации о закупке.

Отлагательное условие, предусматривающее заключение соглашения о предоставлении банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора.

Право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, определенных настоящей документацией и Положением, в качестве обязательных к исполнению при заключении договора.

Право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта.

Условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

Перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в настоящем разделе.

Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в части I «Информационная карта закупки» настоящей документации о закупке.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный в настоящем разделе, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется.

Информация об антикоррупционной оговорке

Участник (потенциальный участник, победитель) при подаче заявки на участие подтверждает, что ознакомлен и соблюдает все нормы законодательства, предусмотренные Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». В составе заявки на участие в закупке участник предоставляет справку о соблюдении законодательства о противодействии коррупции, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом.

В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Участником (потенциальным участником, победителем) каких-либо положений Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», то в адрес такого участника (потенциального участника, победителя) Заказчик направляет письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление Заказчика должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» участнику (потенциальным участником, победителем), его аффилированными лицами, работниками или агентами. После такого письменного уведомления участнику (потенциальному участнику, победителю) Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по заключенному/заключаемому Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.

Участник (потенциальный участник, победитель) с момента подачи заявки на участие в закупке признает, что к коррупционным правонарушениям в целях заключения договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, для оказания влияния на их решения, действия/бездействия с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, предпринимательской деятельности или третьих лиц.

В случае нарушения участником (потенциальным участником, победителем) обязательств по соблюдению норм законодательства, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и не предоставления участником (потенциальным участником, победителем) Заказчику разъяснений, что нарушения со стороны участника (потенциального участника, победителя) не произошло или не произойдет в установленный Заказчиком срок, Заказчик имеет право исключить участника (потенциального участника) из списка участников закупки, а победителю направить уведомление об отказе подписания с последним договора, в связи с нарушением последним норм законодательства, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». В таком случае, если Заказчик понес реальный ущерб, в связи с действиями участника (потенциального участника, победителя), то Заказчик имеет право требовать возмещения реального ущерба, возникшего в связи с неправомерными действиями участника (потенциального участника, победителя).

Участник (потенциальный участник, победитель) в полном объеме отказывается от стимулирования каким-либо образом работников Заказчика, в том числе, путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящими работника Заказчика в определенную зависимость и направленными на обеспечения выполнения этим работником каких-либо действий в пользу участника (потенциального участника, победителя).

Участник (потенциальный участник, победитель) принимает факт того, что Заказчик, в случае нарушения участником (потенциальным участником, победителем) направляет заявление (сообщение) о преступлении в правоохранительные органы, а также оказывает поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимает необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях, осуществляет сотрудничество с правоохранительными органами путем оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов:

При проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

При проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений.

О фактах коррупции можно сообщить в Службу безопасности ПАО «ЯТЭК» по телефону горячей линии: +▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 29 95, а также обращением на электронную почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ

Форма для заполнения №1.

Заявка участника закупки

Исх.№____ от __. __.20__г.

Комиссии по осуществлению закупок

ПАО «ЯТЭК»

Заявка участника закупки

1. Изучив документацию о закупке на право заключения договора на ___________, и принимая установленные в них требования и условия, в том числе все условия проекта Договора, _____________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: __________________________________________________________________, в лице

(юридический адрес Участника)

__________________________________, действующего на основании ______________________________________

(должность, ФИО) (Устава, доверенности №__ от __)

предлагает заключить Договор, на условиях и в соответствии с техническим задание и требованиями документации о закупки, на нижеуказанные условия:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в направляемых документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в нем сведения, в том числе сведения о соисполнителях (субпоставщиках, субподрядчиках).

4. В случае признания нас победителями закупки, мы берем на себя обязательства подписать с Заказчиком договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями настоящей заявки в срок, установленный документацией. Подавая настоящую заявку, подтверждаем свое согласие с общими условиями договора.

5. К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в закупке, согласно описи на _____стр.

Эл. адрес: ______________________________ контактный тел.: _______________________________________________

ФИО, ответственного лица ____________________________________.

___________ _____________ ______________ Дата:_______________

(Должность) (подпись, М.П.) (ФИО)

Примечание: Письмо следует оформить на официальном бланке участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с правилами документооборота. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Форма для заполнения №2.

Анкета участника закупки

Наименование участника: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

___________ _____________ ______________ Дата:_______________

(Должность) (подпись, М.П.) (ФИО)

Примечание:

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Форма для заполнения №3.

Согласие на обработку персональных данных

Генеральному директору ПАО «ЯТЭК»

А.В. Коробову

от ___________________________________

(ФИО)

зарегистрированного по адресу:
___________________________________

(адрес регистрации указывается

___________________________________

с почтовым индексом)

паспорт _____________________________
__________________________________

(дата выдачи, наименование органа,

__________________________________

выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие Публичному акционерному обществу «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»), расположенных по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в ПАО «ЯТЭК» в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, обеспечения личной безопасности работников, контроля и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

____________________/_______________(ФИО)

Дата: __________

Форма для заполнения №4.

Справка о соблюдении законодательства о противодействии коррупции

на бланке организации

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчику: ______________________________

Почтовый адрес:__________________________

тел.: _____________________________________

факс: ____________________________________

эл. почта:_________________________________

От: _____________________________________

_________________________________________

(ненужное убрать)

(ИНН: ____________, ОГРН________________)

Адрес: ___________________________________

Тел.:_____________; эл. почта: ______________

Факс:____________________________________

Справка о соблюдении законодательства о противодействии коррупции

Настоящим ________________________________________________ (ИНН____________, ОГРН________________) подтверждает, что ознакомлен с нормами, предусмотренными Федеральным законом Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также гарантирует, что соблюдает и будет соблюдать в дальнейшем все нормы законодательства, предусмотренные Федеральным законом Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Уполномоченное лицо ____________________________________

(указать должность) (подпись, Ф.И.О.)

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Метод определения начальной (максимальной) цены договора – метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_поставки_ТМЦ_(более_500_000) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

№______

г. Якутск «_____» _______ 20____ г.

Полное фирменное наименование Поставщика согласно учредительным документам (сокращенное фирменное наименование Поставщика согласно учредительным документам) именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице должность и Ф.И.О. действующего на основании документа, с одной Стороны, и Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»), в лице генерального директора Коробова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить Товар по Спецификации (приложение №1 к настоящему договору), в количестве, наименовании и ассортименте, согласованными Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, должны обязательно содержать ссылку на настоящий договор, по которому поставляется Товар.
Первичные документы, не имеющие ссылки на настоящий договор, считаются не надлежаще оформленными.
Поставка Товара, осуществленная без указанных документов, либо с ненадлежаще оформленными документами, надлежащей не является.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим договором Товар является новым, не бывшим в эксплуатации или восстановленным.

Поставляемый по настоящему договору Товар не заложен, не арестован и свободен от любых прав третьих лиц.

Качество поставленного Товара должно соответствовать ГОСТ, техническим условиям, чертежам и иным нормам, указанным в документах, относящихся к Товару, и/или согласованным Сторонами в настоящем договоре и приложениями к нему.

Документы, относящиеся к Товару (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, иная техническая документация, сертификат соответствия (декларация соответствия) и т.д.), должны быть переданы Заказчику одновременно с Товаром.

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Если иное не установлено в спецификации к настоящему договору или в документах, относящихся к Товару, продолжительность гарантийного срока на Товар составляет не менее 1 года.

Если иное не установлено в спецификации к настоящему договору гарантийный срок начинает течь с момента получения Товара Заказчиком.

Товар должен поставляться комплектно, согласно, настоящему договору, приложениям к нему и документам, относящимся к Товару.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара Поставщик обязан по требованию Заказчика устранить недостатки Товара (доукомплектовать Товар) либо заменить Товар качественным (комплектным) в 30-дневный срок после получения требования, если иной разумный срок не будет определен дополнительно соглашением Сторон.

Расходы, связанные с устранением недостатков (доукомплектованием) Товара или заменой Товара (в том числе, транспортные расходы), несет Поставщик.

Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки (не укомплектует) Товар или не заменит его качественным (комплектным), Заказчик вправе по своему выбору:

• отказаться от Товара (в этом случае Поставщик обязан вернуть Заказчику уплаченные за Товар денежные средства в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения извещения Заказчика об отказе от Товара);
• без ущерба своих прав по гарантии самостоятельно устранить недостатки Товара, (доукомплектовать Товар) (в этом случае Поставщик обязан возместить Заказчику все понесенные расходы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика).

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Поставка Товара производится в адрес грузополучателя (Заказчика или иного лица, указанного Заказчиком) в сроки, согласованные Сторонами в спецификации. Поставка Товара по истечении согласованных сроков, допускается только с письменного согласия Заказчика.
В случае если в спецификации предусмотрена полная или частичная отсрочка оплаты за поставленный Товар, при нарушении сроков поставки Товара период отсрочки оплаты продлевается на период времени, равный периоду с фактической даты поставки Товара до даты согласованного в спецификации срока поставки Товара.
В случае если в соответствии со спецификацией оплата за поставленный Товар производится несколькими отдельными платежами, период отсрочки оплаты продлевается по каждому платежу.
Доставка Товара в адрес грузополучателя осуществляется Поставщиком железнодорожным, автомобильным или иным согласованным Сторонами видом транспорта, на склад Заказчика.
При поставке Товара на условиях выборки (самовывоза) Товара грузополучателем со склада грузоотправителя, Поставщик обязан направить письменное уведомление (с помощью средств факсимильной или иной электронной связи) Заказчику о готовности Товара не позднее, чем за 3 (три) дня до срока поставки (срока выборки).
Если иное не установлено в спецификации к настоящему договору транспортные расходы по доставке Товара (при их наличии) включены в цену Товара.
Моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке Товара является приемка Товара Заказчиком.
Все риски случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходят от Поставщика к Заказчику с момента, когда в соответствии с условиями договора Поставщик считается исполнившим свою обязанность по поставке Товара Заказчику.
Поставщик обязан в день отгрузки Товара направить Заказчику и Грузополучателю посредством электронной почты копию товарной накладной (по форме ТОРГ-12) на отгруженный Товар и копию перевозочного документа, с одновременной передачей Заказчику оригинала товарной накладной (УПД) и удостоверенной Поставщиком копии перевозочного документа вместе с Товаром или заказным письмом по почте или курьером.
Товарная накладная (УПД), согласно, п. 1.2. настоящего договора должна содержать ссылку на номер и дату настоящего договора. Наименование Товара в товарной накладной (УПД) должно четко соответствовать наименованию Товара, согласованного Сторонами в Спецификации. В случае выявления Заказчиком при получении Товара такого несоответствия, Заказчик оставляет за собой право приостановить приемку Товара, обеспечить сохранность Товара, направив уведомление в адрес Поставщика с требованием об устранении несоответствия наименования Товара в товарной накладной (УПД) наименованию, согласованному Сторонами в спецификации. Срок для устранения замечаний – 3 (три) календарных дня с момента получения уведомления. При этом, исправления, зачеркивания и иные пометки, в товарной накладной не допускаются.
В случае неполучения Заказчиком в установленный срок товарной накладной (УПД) с указанием наименования Товара, соответствующего наименованию Товара, согласованного Сторонами в спецификации, Заказчик вправе отказаться от Товара как несоответствующему условиям спецификации.
В случае, если договор оформлен (заключен) в электронной форме, при использовании программного комплекса оператора электронной торговой площадки, обмен электронными документами производится через функционал торговой площадки.
В случае использования системы электронного документооборота, передача документов на бумажном носителе производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или по договоренности Сторон об оформлении документов на бумажном носителе.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Товара, указанная в Спецификации и в счетах на оплату Поставщика, включает в себя, если иное не оговорено в Спецификации, стоимость Товара, НДС, стоимость тары, упаковки и доставки.
Общая стоимость договора составляет сумма в цифрах (сумма прописью) рублей сумма в цифрах копеек, в т.ч. НДС (20%) в размере сумма в цифрах рублей сумма в цифрах копеек.
(В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, вместо слов «… в том числе НДС...» необходимо указать: НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации / или иная причина с указанием ст. НК РФ).
Окончательный расчет производится в течение 7 (семи) календарных дней после приемки всего объема Товара, если иное не оговорено в спецификации. Основанием для оплаты являются счет на оплату, счет-фактура, подписанная Сторонами товарная накладная (УПД). Счет на оплату должен содержать ссылку на номер и дату настоящего договора, номер и дату спецификации.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему договору на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, рассчитанных Заказчиком и подлежащих уплате Поставщиком. При этом Заказчик освобождается от ответственности за неоплату указанных сумм.
Оплата Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, в сроки и размерах, указанных в спецификации.
Исполнение обязательств Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
В случае просрочки поставки Заказчик вправе перенести окончательный расчет по настоящему договору на срок соразмерный (пропорциональный) просрочке поставки со Стороны Поставщика.
Стороны обязуются производить ежеквартальную сверку взаимных расчетов по настоящему договору.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется только при условии поступления Товара в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и спецификацией, согласно, представленных товарных накладных, счет-фактур (УПД), и других документов, указанных в пункте 1.2. настоящего договора, в которых количество и наименование номенклатуры должны совпадать со Спецификацией.

Заказчик вправе не принимать Товар, если иное не предусмотрено спецификацией:

• некомплектный Товар;
• ненадлежащего качества Товар (с дефектами/недостатками);
• Товар, поступивший Заказчику в меньшем количестве, чем предусмотрено Спецификацией;
• Товар, поступивший Заказчику в ассортименте, не предусмотренном Спецификацией;
• Товар, поступивший Заказчику без документов, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, или с не надлежаще оформленными документами.

При выборке Товара со склада грузоотправителя (при самовывозе) приемка Товара по количеству и визуальный осмотр Товара производятся Заказчиком (грузополучателем) при получении Товара.

Приемка Товара по количеству осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки (поставки) Товара в полном объеме на склад Заказчика, не считая праздничных дней.

Приемка Товара по качеству производится в течение 30 (тридцати) дней после получения Товара.

В случае выявления при приемке Товара несоответствия количества (качества/комплектности/ассортимента) полученного Товара условиям договора, вызов представителя Поставщика для участия в приемке Товара обязателен. Вызов представителя Поставщика осуществляется по факсу или электронной почте. Уведомление о вызове Поставщика должно содержать сведения о наименовании Товара, перечень выявленных несоответствий и недостатков, сведения о дате и месте проведения приемки Товара. Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении Заказчика, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность, либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.

В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Заказчик осуществляет приемку Товара в одностороннем порядке.

До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Товара, обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с разделом «Ответственность Сторон» настоящего договора до момента поставки Товара, соответствующего условиям настоящего договора.

В случае если в документации о закупке предусмотрено требование к обеспечению исполнения договора, то необходимо добавить данный раздел «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Обязательства Поставщика по исполнению настоящего договора обеспечиваются гарантийными обязательствами путем внесения денежных средств (обеспечительный платеж) или предоставления банковской / независимой гарантии, соответствующей требованиям документации о закупке, по результатам, которой заключается настоящий договор.
Способ обеспечения исполнения настоящего договора определяется Поставщиком самостоятельно.
Размер обеспечения исполнения договора сумма в цифрах (сумма прописью) рублей сумма в цифрах копеек.
Обеспечение исполнения договора Поставщик предоставляет до подписания настоящего договора.
Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора возникает при нарушении Поставщиком какого-либо из своих обязательств по настоящего договору.
Период действия обеспечения исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору должен превышать срок действия настоящего договора не менее чем на 90 (девяносто) календарных дней.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщика его обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда обеспечение исполнения договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.
Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.
Обеспечение исполнения договора распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщика своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора в виде внесения обеспечительного платежа возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по договору, либо в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия вины Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней получения Заказчиком соответствующего письменного требования.
Заказчик возвращает денежные средства в счет обеспечения исполнения договора путем их перечисления на банковский счет Поставщика.
Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Поставщика об уплате денежной суммы по банковской / независимой гарантии, направленное до окончания срока действия банковской / независимой гарантии.
Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
За нарушение сроков поставки, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего договора, Поставщик по требованию Заказчика уплачивает пеню в размере 1/180 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на момент просрочки поставки, от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки до фактического исполнения обязательств по поставке Товара.
Если просрочка поставки Товара составляет от 20 (двадцати) дней до 30 (тридцати) дней, Поставщик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости не поставленного в срок Товара, сверх начисленной пени.
Если просрочка поставки Товара превышает 30 (тридцать) дней, Поставщик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости не поставленного в срок Товара, сверх начисленной пени.
В случае просрочки Заказчиком оплаты за поставленный Товар в сроки, предусмотренные настоящим договором, Заказчик по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на момент платежа, от просроченной суммы за каждый день просрочки.
В случае поставки Товара ненадлежащего качества (некомплектного Товара) Поставщик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости Товара ненадлежащего качества (некомплектного Товара). Штраф не взыскивается, если Поставщик в установленный настоящим договором или соглашением Сторон срок заменил поставленный некачественный (некомплектный) Товар качественным Товаром (комплектным) или устранил дефекты в поставленном Товаре (доукомплектовал его).
За поставку вопреки требованиям нормативных документов или условиям настоящего договора Товара без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости такого Товара.
В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 (тридцать) дней Заказчик вправе в одноСтороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора (полностью или частично). При этом настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об одноСтороннем отказе от исполнения договора полностью или частично.
В случае если Заказчиком была произведена предварительная оплата Товара, Поставщик должен возвратить Заказчику сумму уплаченных за Товар денежных средств в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления Заказчика об одноСтороннем отказе от исполнения настоящего договора.
В случае неисполнения Поставщиком обязанности по своевременному уведомлению о дате и времени отгрузки Товара в адрес грузополучателя (Заказчика или иного лица, указанного Заказчиком), согласно п. 3.7 настоящего договора, Поставщик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десять тысяч) рублей (при сумме спецификации до 1 млн.руб.), либо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей (при сумме спецификации свыше 1 млн.руб.).
Заказчик вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков, причиненных Заказчику вследствие нарушения сроков поставки Товара по настоящему договору, поставки некачественного Товара, в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору не освобождает Поставщика от исполнения его обязательств по настоящему договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием наступления или действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия или военные действия, гражданские волнения либо изменения в действующем законодательстве, а также вследствие запрета государственных органов на действия Сторон.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна в течение 10 (десяти) дней с момента наступления указанных в пункте 8.1. обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону. Причем по требованию другой Стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный соответствующими Торгово-промышленными палатами. Если Сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, то она обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления другой Стороной.
На момент заключения настоящего договора Стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться Сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий.
Срок рассмотрения претензии – в течение 15 дней с момента ее получения.
Претензионный порядок урегулирования разногласий не применяется в случаях, когда настоящим договором и/или действующим законодательством предусмотрено одностороннее изменение условий договора, односторонний отказ от его исполнения, расторжение договора в одностороннем порядке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами на срок количество в цифрах (количество прописью) календарных дней. В отношении обязательств неисполненных и/или исполненных ненадлежащим образом настоящий договор действует до момента исполнения Сторонами соответствующих обязательств.
После вступления настоящего договора в силу все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.
Изменение и дополнение условий настоящего договора, его расторжение допускается по взаимному письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, когда настоящим договором и/или действующим законодательством предусмотрено одностороннее изменение условий договора, односторонний отказ от его исполнения, расторжение договора в одностороннем порядке.
Под соглашением в письменной форме об изменении и дополнении настоящего договора понимается дополнительное соглашение, оформленное в виде приложения к настоящему договору, подписанное уполномоченными на то лицами Сторон, а также то, которое достигнуто путем обмена письмами, телеграммами, сообщениями по факсу с последующим направлением подлинного документа заказным письмом по почте или вручением под расписку.
Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 Гражданского кодекса РФ. Каждая из Сторон самостоятельно несет все риски, которые могут возникнуть в связи с указанными обстоятельствами, при исполнении настоящего договора. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор составлен на количество страницах, в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
При переименовании, реорганизации, ликвидации Стороны по настоящему договору, а также при изменении адресов, расчетных (банковских) реквизитов она должна в 5-дневный срок известить об этом другую Сторону.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан предоставлять необходимые документы, или заверенные копии документов, по запросу представителя ПАО «ЯТЭК», в части исполнения настоящего Договора.
Приложениями к настоящему договору и его неотъемлемой частью являются:
Приложение №1 – «Спецификация №1»;
Приложение №2 – «Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну».

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №______ от «_____»_________20_____г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», в лице Генерального директора Коробова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Полное фирменное наименование Поставщика согласно учредительным документам (сокращенное фирменное наименование Поставщика согласно учредительным документам) в лице должность и Ф.И.О, действующего на основании документа, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», договорились о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору №______ от «_____»_________20_____г.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ И ОХРАНЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

ссылка на документ

https://yatec.ru/upload/document/Приложение Соглашение о коммерческой тайне.pdf

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными