Тендер - Поставка соли №269180016

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_1_Описание_объекта_закупки[2].docx
• Приложение_2_Расчет_НМЦК.docx
• Проект_контракта[3].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16 Просмотр сведений о закупке «Поставка соли для нужд Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2462

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка соли для нужд Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»

Описание объекта закупки: В соответствии с Описанием объекта закупки

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.30

Дата размещения закупки: 25.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

Срок завершения подачи оферт: 26.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:46

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с даты подписания Контракта Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней, партиями, по Заявке Заказчика до 31 декабря 2024 г., включительно.

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Место поставки товара: указывается Заказчиком в заявке.

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 29.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код раздела 0505, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Расходы на содержание Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга» код вида расходов 244, счет расходов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КОСГУ 346, код запроса «ж».

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛИЦА СРЕДНЯЯ, 8

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, город Пушкин, Средняя, 8

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3960

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Шемятенкова

Имя Ольга

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

Объектом закупки является право заключения государственного контракта на поставку соли для нужд Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга».

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 08.93.10.115 - Соль денатурированная, соль для промышленных целей.

Требования к количеству, качеству товара, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.

Количество товара, подлежащего передаче Поставщиком Заказчику:

- Посмотреть таблицу с данными

• • Товар хранится на складе Поставщика.
  • Поставка товара должна осуществляться на площадку Заказчика партиями по Заявке Заказчика.
  • Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, хранение Товара на складе Поставщика, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением Товара на площадке Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

1.2. Обязательным условием поставки товара является наличие сертификатов соответствия требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортирования и размещения (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

1.3. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

1.4. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О защите прав потребителей" и от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

1.5. Поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом: - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

2. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара: указаны в Таблице 1 Приложения № 1 к Описанию объекта закупки.

Весь товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, не нарушен срок годности товара).

Требования к таре и упаковке:

Товар должен быть в таре или упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке (за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания и упаковки) и погрузочно-разгрузочных работах надлежащего качества. Упаковка товара должна гарантировать его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Товар – может иметь сертифицированные маркировки завода-изготовителя, номера партии, сертификаты и соответствующие бирки или регистрационное удостоверение. При поставке товара поставщик, при наличии указанных документов, передает заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

Доставка, погрузка, разгрузка товара должна осуществляться на площадку Заказчика партиями по Заявке Заказчика силами и за счет Поставщика, машиной манипулятором 10 т. (разгружает Поставщик).

Требования к упаковке:

Соль для промышленных целей – биг-бег▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

4. Требования к гарантии качества товара:

Качество товара при поставке может быть подтверждено сертификатом соответствия/наличием регистрационного удостоверения.

Срок годности товара может соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия или не должен заканчиваться ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан заменить такой товар своими силами в течение 3 (трех) дней с момента получения претензии об обнаружении в поставленном товаре дефектов. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.

Претензия направляется Заказчиком по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, указанным в Контракте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого отправления претензии.

5. Требования энергетической эффективности товаров:

Не установлены.

6. Место нахождения Заказчика: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский б-р, д.10.

7. Место поставки товара: указывается Заказчиком в заявке.

8. Срок поставки товара: с даты подписания Контракта Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней, партиями, по Заявке Заказчика до 31 декабря 2024 г., включительно.

Приложения:

Приложение № 1- Таблица 1.

Начальник отдела содержания объектов

благоустройства (уборки) внутриквартальных территорий Е.Д. Котенко

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

*ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК:

В позиции каталога товаров, работ, услуг по № КТРУ: 08.93.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне в полной мере описаны технические и эксплуатационные характеристики товара. Дополнительные характеристики установлены в связи с тем, что Заказчику требуется соль для промышленных целей, применяемая в качестве противогололедного материала, с добавками, предотвращающими слеживание в связи с естественными колебаниями температуры окружающей среды и влажности, вид упаковки «биг-бег» - для удобства размещения на специально отведенных площадках Заказчика, а также сорт, крупность помола, согласно регламенту производителя уборочной техники и для нормативной эксплуатации уборочной техники Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Проект контракта

Контракт № _____

Идентификационный код закупки: ________________________________

г. Санкт-Петербург __ _______ _____ г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга» (сокращённое наименование – Пушкинское РЖА), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нам Татьяны Герасимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить соль для нужд Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга» (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в описании объекта закупки (приложение №1 к Контракту), спецификации (приложение №2 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ___ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (НДС не облагается [1] ).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.5. Источник финансирования Контракта - Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 29.11.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код раздела 0505, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Расходы на содержание Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга» код вида расходов 244, счет расходов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КОСГУ 346, код запроса «ж».

2.6. Заказчик производит оплату после получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи Товара на основании счета, счет-фактуры (при УСН без счет-фактуры).

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

III. Порядок, сроки и условия поставки

и приемки Товара

3.1. Срок поставки Товара: с даты подписания Контракта Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней, партиями, по Заявке Заказчика до 31 декабря 2024 г., включительно

3.1.1. Место поставки Товара: Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу, указанному в заявке Заказчика (далее – место доставки).

Место нахождения Заказчика: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский б-р, д.10.

Поставщик не менее чем за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.3.2. Поставщик в день поставки товара передает Заказчику акт приема-передачи Товара, товарную накладную, счет, счет-фактуру (при УСН без счет-фактуры), сертификаты соответствия или заверенные должным образом их копии.

3.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком партии Товара по Заявке Заказчика и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

3.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара, товарную накладную, счет, счет-фактуру (при УСН без счет-фактуры). После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

3.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.6 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.6. Контракта.

3.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом, спецификацией поставки товара;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.2.5. по согласованию Заказчиком допускается поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

4.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.3.4. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;

4.4.6. запрашивать у Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) финансовые отчеты соисполнителей (субподрядчиков) с приложением заверенных копий всех первичных документов;

4.4.7. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.8. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с ч. 2 ст. 407 и ст. 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта, а именно:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

4.4.9. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек.

6.4. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчиком начисляется пеня начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) уплачивает Заказчику штраф, а исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.6. контракта, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.2.6. контракта, где указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) по Контракту.

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

6.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

6.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

VII. Обеспечение гарантийных обязательств

7.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

VIII. Исключительные права

8.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

8.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

IX. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

X. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

XI. Срок действия и порядок расторжения Контракта

11.1. Контракт считается заключенным c даты подписания его Сторонами и действует
по 31.12.2024 г. включительно, а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Контракт регистрируется Заказчиком, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 – 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

11.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

XII. Прочие положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

12.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.7. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12.8. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

XIII. Перечень приложений

13.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

- описание объекта закупки (приложение №1);

- спецификация (приложение № 2).

XIV. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту от ________ 20___ г. № ___

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

Объектом закупки является право заключения государственного контракта на поставку соли для нужд Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга».

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 08.93.10.115 - Соль денатурированная, соль для промышленных целей.

Требования к количеству, качеству товара, к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.

Количество товара, подлежащего передаче Поставщиком Заказчику:

- Посмотреть таблицу с данными

• • Товар хранится на складе Поставщика.
  • Поставка товара должна осуществляться на площадку Заказчика партиями по Заявке Заказчика.
  • Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, хранение Товара на складе Поставщика, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением Товара на площадке Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

1.2. Обязательным условием поставки товара является наличие сертификатов соответствия требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортирования и размещения (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

1.3. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

1.4. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О защите прав потребителей" и от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

1.5. Поставляемый товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом: - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

2. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара: указаны в Таблице 1 Приложения № 1 к Описанию объекта закупки.

Весь товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, не нарушен срок годности товара).

Требования к таре и упаковке:

Товар должен быть в таре или упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке (за исключением Товара, который по своему характеру не требует затаривания и упаковки) и погрузочно-разгрузочных работах надлежащего качества. Упаковка товара должна гарантировать его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Товар – может иметь сертифицированные маркировки завода-изготовителя, номера партии, сертификаты и соответствующие бирки или регистрационное удостоверение. При поставке товара поставщик, при наличии указанных документов, передает заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

Доставка, погрузка, разгрузка товара должна осуществляться на площадку Заказчика партиями по Заявке Заказчика силами и за счет Поставщика, машиной манипулятором 10 т. (разгружает Поставщик).

Требования к упаковке:

Соль для промышленных целей – биг-бег▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг.

4. Требования к гарантии качества товара:

Качество товара при поставке может быть подтверждено сертификатом соответствия/наличием регистрационного удостоверения.

Срок годности товара может соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия или не должен заканчиваться ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан заменить такой товар своими силами в течение 3 (трех) дней с момента получения претензии об обнаружении в поставленном товаре дефектов. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.

Претензия направляется Заказчиком по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, указанным в Контракте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого отправления претензии.

5. Требования энергетической эффективности товаров:

Не установлены.

6. Место нахождения Заказчика: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский б-р, д.10.

7. Место поставки товара: указывается Заказчиком в заявке.

8. Срок поставки товара: с даты подписания Контракта Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней, партиями, по Заявке Заказчика до 31 декабря 2024 г., включительно.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к контракту от ________ 20___ г. № ___

Спецификация

на поставку соли

- Посмотреть таблицу с данными

Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС. ↑

Заполняется в соответствии с предложением участника, признанного победителем аукциона в электронной форме ↑

УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»

_________________ Т.Г. Нам

«___» ____________ 2024 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Закона.

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена единицы товара) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использовалась общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона и информация из реестра товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 24.08.2016 № 160-р «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга») информации о предельных ценах, на основании Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 31.05.2018 N 100-р" (в действ. редакции).

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использовалась общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.

Приложения:

1. Приложение № 1 Расчет начальной (максимальной) цены контракта на поставку соли для нужд Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»

Начальник отдела содержания объектов

благоустройства (уборки) внутриквартальных территорий Е.Д. Котенко

Приложение № 1 к Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на поставку соли для нужд Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена единицы товара) (далее - НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения НМЦК направлены запросы в адрес не менее пяти потенциальных поставщиков, осуществляющих поставку идентичных товаров, планируемых к закупке. Получено 3 (три) ценовых предложения на запросы заказчика.

В целях определения однородной совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, определен коэффициент вариации:

σ=√(∑_(i=1)^n▒〖(цi- )〗^(2 )/(n-1)),

где σ – среднее квадратичное отклонение;

цi – цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i

V= σ/( )*100,

где V – коэффициент вариации цены. Коэффициент вариации цены согласно расчетам, приведенным в таблице, не превышает 33 %, товар принято считать однородным, проведение дополнительного исследования не требуется.

Согласно пункту 3.21 части III Методических рекомендаций НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по следующей формуле:

где - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n – количество значений, используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

– цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 30 копеек (Триста пятьдесят девять тысяч четыреста тридцать восемь рублей 30 копеек).