ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАДРИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" объявляет тендер: Поставка химических реагентов для нужд ООО «ШТС» в 2024 году. (с результатом)
Предмет контракта: Лот №1 –Поставка соли техн. концентрата минерального "Галит" сорт высший тип С (помол 3) МКР 1т ТУ 2111-004-00352851-05 для нужд ООО "ШТС" в 2024 году Цена контракта: 775 991,20 RUB
№
Название
Цена
Цена за ед.
Количество
Ед. измерения
1
08.93 Добыча соли
-
-
80
Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)
Лот 2
Предмет контракта: Лот №2 –Поставка извести строительной негашеной магнезиальной комовой быстрогасящейся 2 сорт ГОСТ 9179-2018 для нужд ООО "ШТС" в 2024 году Цена контракта: 311 833,60 RUB
№
Название
Цена
Цена за ед.
Количество
Ед. измерения
1
23.52 Производство извести и гипса
-
-
40
Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)
Лот 3
Предмет контракта: Лот №3 – Поставка смолы ионообменной катионит в 2024 г. для нужд ООО "ШТС" в 2024 году Цена контракта: 1 701 389,00 RUB
№
Название
Цена
Цена за ед.
Количество
Ед. измерения
1
20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Запрос котировок в электронной форме № ШТС006/24-ОЗК от 25.03.2024 г.
Заказчик и Организатор ООО «ШТС»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Автомобилистов, 26, оф.1, проводит конкурентную процедуру запрос котировок, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку химических реагентов для нужд ООО «ШТС»: Лот №1 –Поставка соли техн. концентрата минерального "Галит" сорт высший тип С (помол 3) МКР 1т ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля нужд ООО "ШТС" в 2024 году - Посмотреть таблицу с даннымиЛот №2 –Поставка извести строительной негашеной магнезиальной комовой быстрогасящейся 2 сорт ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть для нужд ООО "ШТС" в 2024 году - Посмотреть таблицу с даннымиЛот №3 – Поставка смолы ионообменной катионит в 2024 г. для нужд ООО "ШТС" в 2024 году - Посмотреть таблицу с данными
Максимальная (предельная) цена предложения устанавливается в размере: Лот №1 –Поставка соли техн.концентрата минерального "Галит" сорт высший тип С (помол 3) МКР 1т ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля нужд ООО "ШТС" в 2024 году▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,2 (Семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто один рубль 20 копеек) без НДС.; Лот №2 – Поставка извести строительной негашеной магнезиальной комовой быстрогасящейся 2 сорт ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть для нужд ООО "ШТС" в 2024 году▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,6 (Триста одиннадцать тысяч восемьсот тридцать три рубля 60 копеек) без НДС.; Лот №3 – Поставка смолы ионообменной катионит в 2024 г.для нужд ООО "ШТС" в 2024 году▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 (Один миллион семьсот одна тысяча триста восемьдесят девять рублей 00 копеек) без НДС. Превышение максимальной (предельной) цены служит основанием для отклонения предложения Участника. Предлагаемая продукция должна полностью соответствовать требованиям технического задания (п.1 настоящего запроса котировок). Предложение участника, не соответствующее требованиям технического задания служить основанием для отклонения предложения Участника.
Продукция должна быть поставлена в 2024 году в установленные сроки: Лот №1 –Поставка соли техн.концентрата минерального "Галит" сорт высший тип С (помол 3) МКР 1т ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля нужд ООО "ШТС"– июль – август 2024 г.; Лот №2 – Поставка извести строительной негашеной магнезиальной комовой быстрогасящейся 2 сорт ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть для нужд ООО "ШТС" – август- сентябрь 2024 г.; Лот №3 – Поставка смолы ионообменной катионит в 2024 г.для нужд ООО "ШТС" – апрель- май 2024 г.
Условия оплаты: 100% оплата в течение 7 рабочих дней с момента Полного поступления.
Участник имеет право подать заявку с альтернативными условиями оплаты, но заказчик оставляет за собой право не рассматривать их по существу.
Особые требования: 6.1 Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения закупки. 6.2 Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам, ОСТам или ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов), иметь соответствующую заводскую маркировку. 6.3 Не допускается подача предложений на часть объема вышеуказанного перечня. 6.4 По итогам проведенного запроса цен Заказчик имеет право изменить количество приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции. 6.5 На всю поставляемую продукцию должна сохраняться гарантия производителя. 6.6 Подача альтернативных предложений не допускается. 6.6.1 Альтернативным является предложение, выступающее дополнительным к основному, и содержащее одно или несколько измененных, относительно содержащихся в основном предложении, технических или иных характеристик поставляемой продукции. 6.6.2 Эквивалент - нечто равноценное или соответствующее в каком-либо отношении чему-либо, заменяющее его или служащее его выражением. 6.7 Предлагаемая продукция должна полностью соответствовать требованиям технического задания (п.1 настоящего запроса котировок). Предложение участника, не соответствующее требованиям технического задания может быть отклонено.
При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).
Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней с момента его подачи. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение и иные документы, в обязательном порядке прикладываются к Предложению Участника. Предложение и иные документы также должны быть скреплены печатью поставщика. Несоблюдение Участником требований, изложенных в настоящем пункте, может служить причиной для отклонения предложения такого Участника.
Участник должен дать согласие на проведение проверки предоставленных документов, благонадёжности и деловой репутации Службой экономической безопасности ООО «ШТС». Результат проверки предоставленных документов, благонадежности и деловой репутации Участника оформляется заключением СЭБ ООО «ШТС» и оспариванию не подлежит. В отношении Участника должно быть получено положительное заключение СЭБ ООО «ШТС». При поступлении в ООО «ШТС» негативной информации в отношении Участника по вопросам ненадлежащего исполнения обязательств перед заказчиками по поставке ТМЦ или оказания услуг, ООО «ШТС» вправе рассмотреть вопрос об отклонении предложения такого Участника
С предложением на поставку участники должны предоставить надлежащим образом оформленные форму 1 («Бухгалтерский баланс») и форму 2 («Отчет о прибылях и убытках») бухгалтерской отчетности участника запроса цен за последний отчетный год. Непредставление участником указанных документов может служить причиной для отклонения предложения такого участника.
Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
12.Место поставки (Лот 1, 2, 3): склад грузополучателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Щеткина, 4. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.
13.Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
В случае Вашей заинтересованности в поставке указанной продукции, прошу предоставить предложение на поставку до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(местного времени)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(МСК) 02.04.2024 г. (дата и время окончания принятия предложений).
Предложения подаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru), в соответствии с Регламентом указанной электронной торговой площадки.
Несоблюдение сроков подачи предложений на поставку, установленных в пункте 14, может являться основанием для оставления предложения и документов без рассмотрения по существу и последующим отклонением предложения
Участник может подать только одно Предложение. В противном случае, факт подачи нескольких предложений на один лот, может служить основанием для отклонения всех предложений такого Участника.
Не допускается подача Предложения на часть лота по отдельным его позициям, или на часть объема лота.
Заказчик в срок до 09.04.2024 г. (предварительно) определит Победителя. Критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса котировок.
При необходимости Заказчик имеет право внести изменения в настоящий запрос котировок, а так же продлить срок приема Предложений, установленный в пункте 14.
Данная процедура запроса котировок не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Критерием оценки предложений является «цена договора». Оценка производится без учета сумм НДС.
Оценка и сопоставление заявок осуществляется с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами: 24.1 Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 24.2 При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 24.3 В документации может быть установлена начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки. 24.4Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления правительства №925 от 16.09.2016 г., цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
Участник закупки в заявке на участие в закупке (соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров.
Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.
Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)».
При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства №925 от 16.09.2016 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
Отказ от заключения договора возможен по следующим основаниям: - возникновение обстоятельств непреодолимой силы, подтверждённых соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и/или исполнения договора; - непредвиденное изменение потребности в продукции, в том числе изменение производственных и иных программ, изменение проектной документации, изменение условий договора с головным заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка; - отсутствие финансирования; - необходимость исполнения предписания контролирующих органов и/или вступившего в законную силу судебного акта; - наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения о закупке и/или документации о закупке, включая проект договора, препятствующих исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика; - изменение норм законодательства, регулирующих порядок исполнения договора и/или обосновывающих потребность в продукции.
Информация об отказе от заключения договора должна быть размещена в ЕИС не позднее чем через три дня после принятия такого решения.
Организатор запроса котировок имеет право отказаться от проведения запроса котировок и от всех полученных предложений до окончания срока подачи предложений, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса котировок или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Организатор запроса котировок после подписания протокола о результатах в соответствии с требованиями 223-ФЗ публикует данный протокол на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru
В случае если Победитель запроса котировок откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с приложением №2 (проект Договора) то он утрачивает статус Победителя, а Организатор запроса котировок имеет право выбрать иного Победителя из числа остальных действующих предложений.
Организатор закупки вправе внести изменения в извещение о запросе котировок и закупочную документацию. Все изменения так же размещаются на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте. Участники, получившие документацию на электронной торговой площадке (ООО «РТС-тендер» – https://www.rts-tender.ru) и с Официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в настоящую документацию. Организатор не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенными надлежащим образом.
Приложения:
- Приложение №1 Форма Технического предложения;
- Приложение №2 Протокол разногласий к проекту Договора и Спецификации;
- Приложение №3 Анкета Участника;
- Приложение №4 Справка о выполнении аналогичных договоров;
- Приложение №5 Форма Ценового предложения;
- Приложение №6 Проект Договора (редакция проекта Договора ООО «ШТС» остается неизменной. В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник запроса котировок должен представить в составе своего Предложения Протокол разногласий (приложение № 2). В случае, если условия Протокола разногласий будут неприемлемыми для Заказчика, Предложение данного участника может быть отклонено.);
- сертификаты и паспорта качества на поставляемую продукцию;
- письмо - согласие на проведение проверки предоставленных документов, благонадёжности и деловой репутации Участника Службой экономической безопасности ООО «ШТС» (в свободной форме).
Данные приложения обязательны к заполнению. Не предоставление данных форм, может являться причиной для отклонения предложения.
Порядок предоставления форм и информации согласно регламенту электронной торговой площадки.
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора и Спецификации
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора и Спецификации, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора и Спецификацией».
В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора и Спецификации, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора и Спецификации. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора и Спецификации, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение, которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора и Спецификации в случае признания его Победителем.
Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора и Спецификации предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору и Спецификации. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации Предложения Победителя.
В любом случае Участник должен иметь в виду что:
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания коммерческого предложения;
б) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.
Общество с ограниченной ответственностью «Шадринские тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», «Грузополучатель», в лице генерального директора Чекалкина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар: - Посмотреть таблицу с даннымиИтого Товара на сумму _________ (__________________) руб. __ коп., в том числе НДС 20% - ______ (__________________) руб. __ коп.
ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 2.1. Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость Товара в соответствии с пунктом 1.1 к Договору. 2.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не установлено соглашением Сторон. 2.3. Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика. 2.4. Форма оплаты: оплата в течение 7 рабочих дней с момента Полного поступления. 2.5. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру в течение 5 календарных дней с момента получения предоплаты на основании п. 3 ст. 168 НК РФ на каждую сумму предоплаты. 2.6. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, или универсальный передаточный документ, соответствующий положениям письма ФНС России от 21.10.2013г. №ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры», не позднее 5 календарных дней после поставки Товара.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 3.1. Поставка Товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или на иных условиях, согласованных Сторонами. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной или на товарной накладной при вывозе автотранспортом. Указание в товаросопроводительных документах производителя (изготовителя), ГОСТ, ОСТ, ТУ, номера партии, серии товара является обязательным. В ином случае Стороны договорились считать товаросопроводительные документы отсутствующими. Поставщик обязуется направлять Покупателю письменное уведомление о дате и времени поставки Товара с указанием данных транспорта и водителя (в случае доставки автомобильным транспортом) и копии отгрузочных документов не менее чем за 3 дня до предстоящей поставки Товара, а в случае поставки крупногабаритного оборудования и схемы строповки груза - не менее чем за 5 дней до предстоящей поставки Товара. 3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем определенных Договором документов о получении Товара. До момента перехода права собственности на Товар к Покупателю Поставщик несет риск случайной гибели, повреждения Товара. 3.3. Срок поставки: по графику 3.4. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя по адресу: Курганская обл., г. Шадринск, ул. Автомобилистов,26, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик. 3.5. Стороны договорились применять к отношениям по Договору базисные условия поставки, предусмотренные Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2020» в приведенных в них значениях, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям Договора, а также за исключением условий, регулирующих перемещение Товара через государственную границу, оформление таможенных формальностей и уплаты пошлин. Стороны также договорились, что поскольку Договор не является внешнеэкономической сделкой, его участники не вступают во взаимные таможенные правоотношения и не несут в рамках Договора права и обязанности, вытекающие из требований таможенного законодательства.
КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО 4.1. Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ либо иным нормативно-техническим документам, указанным в Договоре. 4.2. Прием Товара по качеству, комплектности и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с: 4.2.1. Договором, дополнительными соглашениями, иными приложениями к Договору; 4.2.2. Инструкциями № П-6 и П-7 утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. соответственно (в действующей редакции) в части не противоречащей действующему законодательству, а также в случаях поставки товаров ненадлежащего качества и условиям Договора: по количеству - на основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, накладной и т.д.), а по качеству - на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения качества и т.д.). 4.3. Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах и Договоре. 4.4. В случае выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или затрудняющих его использование, Покупатель составляет в произвольной форме Акт о выявленных недостатках с указанием степени их сложности и необходимых сроков их устранения. 4.5. В случае выявления при приемке Товара недостачи по количеству Товара Покупателем составляется Акт о недостаче товара, выявленной в ходе его приемки. Вызов Поставщика для составления Актов о недостаче и несоответствии качества товара обязателен и осуществляется посредством направления уведомления по факсу, а в случае невозможности направления уведомления по факсу - любыми доступными средствами связи, позволяющими зафиксировать направление уведомления. 4.6. В случае неприбытия представителя Поставщика для подписания Актов, указанных в абз. 2 п. 4.5 Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента отправки уведомления от Покупателя, данный Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в Акте, считается установленным надлежащим образом. 4.7. Возврат некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный Товар денежную сумму. 4.8. Каждый Товар должен сопровождаться паспортом, сертификатом качества и иными документами подтверждающими качество Товара, которые следуют вместе с Товаром. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить его оплату. В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, а Поставщик признается не выполнившим обязательство по поставке Товара до момента устранения условий настоящего пункта. 4.9. Стороны договорились в Договоре использовать понятие «Полное поступление». Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором, и качестве, предусмотренном Договором, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры, иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Договором. Стороны допускают отступление (толеранс) от согласованного сторонами объема поставки каждого Товара на ± (индивидуально) %. Данное отступление не расценивается Сторонами как нарушение обязательств со стороны Поставщика. Покупатель в этом случае оплачивает фактическое количество поставленного Товара.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае просрочки Полного поступления Товара на срок, превышающий срок поставки Товара согласно Договору, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязуется вернуть денежные средства за не поставленный Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения Договора. Кроме того, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента расторжения Договора. 5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (недопоставки) Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 5.3. В случае поставки некачественного Товара, недостатки которого были выявлены после его приемки, в порядке, предусмотренном п.4.4, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного Товара за каждый день, начиная с даты приемки Товара Покупателем до момента замены на Товар надлежащего качества или до возврата денежных средств за него. 5.4. В случае если Покупатель понес дополнительные расходы за сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой или разгрузкой Товара по вине Поставщика, который не уведомил надлежащим образом Покупателя о времени и дате поставки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю данные расходы в полном объеме. 5.5. Поставщик несет ответственность за ущерб, возникший у Покупателя, в случае если Товар является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц, защищаемым в установленном законом порядке, о чем Покупатель не был извещен Поставщиком при заключении Договора. 5.6. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку в размере 0, 1 % от стоимости неоплаченного Товара. 5.7. В случае если количество поставленного Товара не соответствует Договору, о чем составлен Акт, указанный в п. 4.5 Договора, Стороны договорились считать такую поставку Товара неисполненной в срок и применять ответственность за нарушение срока поставки, предусмотренную п.5.2 Договора. 5.8. Во всех случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом в случае если после расторжения Договора в связи неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичную Продукцию, вне зависимости от количества (объема) по более высокой цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке. 5.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, которые начались после заключения договора, а также действий Правительства РФ, если эти обстоятельства и действия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Если указанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством компетентного органа. В том случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, Стороны имеют право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до его исполнения. 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 6.3. Уступка прав требований по Договору без письменного согласия Сторон не допускается. 6.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются арбитражным судом по месту исполнения Договора.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.