Тендер - Выполнение работ по техническому сопровождению работы установки каталитического крекинга АО «РНПК» №269115412

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Форма_запроса_цен.XLSX
• Извещение_Запрос_ТКП_1.doc
• ТЗ.pdf

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

От ______________ № _______________

На № _____________ от _____________

Мониторинг рынка

Уважаемые Руководители!

АО «РНПК» в рамках закупочной деятельности открыто к сотрудничеству и заинтересовано в расширении круга участников закупочных процедур и увеличении возможных вариантов удовлетворения потребности в услуге по техническому сопровождению работы установки каталитического крекинга АО «РНПК».

В связи с чем просим Вас в срок не позднее 29.03.2024 подготовить и направить на http://rn.tektorg.ru предложение об оказании услуги по техническому сопровождению работы установки каталитического крекинга АО «РНПК». Контактное лицо: Карасева Ирина Юрьевна, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.31-78

Представленная Вами информация позволит сформулировать существенные условия планируемых к проведению закупок, обеспечит продуктивное сотрудничество с участниками рынка предоставления данной услуги.

Организации, направившие предложения в рамках запроса ТКП, по итогам их рассмотрения будут включаться в списки адресной рассылки информации об объявлении соответствующих закупочных процедур.

Ознакомиться с подробным видеороликом об участии в процедуре запроса ТКП на ЭТП можно на YouTube-канале ЭТП ТЭК-Торг по ссылке: https://youtu.be/Ld6SqEMPUu8.

Настоящий запрос носит исключительно информационный характер и не является официальным уведомлением, относящимся к конкретным закупочным процедурам. Настоящий запрос не является публичной офертой или приглашением делать оферты, не может квалифицироваться как приглашение принять участие в торгах, а также в иных закупочных процедурах, и не накладывает на АО «РНПК» обязательств по заключению договора.

Приложение: 1. Форма расчета сделки.

2. Проект технического задания.

3. Проект Договора.

Начальник производственного отдела А.Е. Груздев

Исп.: Карасева И.Ю. тел.: +7 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.31-78

Договор_на_оказание_услуг__производственный__БЕЗ_ЗАЩИТЫ__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_v1_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор №

на оказание услуг (производственный)

г. Рязань «» 20г.

Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК»), именуе в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуе в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующ на основании , с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по (далее по тексту договора – услуги или работы), сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Работы по настоящему Договору Исполнитель обязан оказывать в строгом соответствии с условиями настоящего договора, Технического задания (Приложение № к настоящему Договору)
1.3. Объем и содержание Работ, а также сроки их выполнения могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору и оформляются дополнительным соглашением сторон.
1.4. Результатом работ по настоящему договору является качественно выполненные работы, подтвержденные Актом сдачи-приемки работ, оформленным Исполнителем в установленном порядке.
1.5. Исполнитель обязан выполнить работы в сроки, указанные

Стоимость работ и порядок расчетов.

Общая стоимость работ по Договору является приблизительной, однако не может составлять более (далее – «Предельная стоимость работ»)
Оплата за фактически оказанные Исполнителем услуги осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре на основании подписанного уполномоченными представителями обеих сторон Акта сдачи-приемки работ

Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. В тексте Акта сдачи-приемки работ Исполнитель обязан наряду с наименованием работы и объекта указать номер каждого заказа Заказчика.

Исполнитель предоставляет Акты сверки расчетов в следующем порядке:
Полномочным представителем Заказчика по проведению сверки расчетов с Исполнителем является филиал ООО «РН-Учет» в г. Саратове, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Саратов, ул. Фабричная, д. 4. Электронный адрес: SRV ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Заказчик обязуется обеспечить представление в адрес Исполнителя оформленного Акта сверки расчетов не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Исполнитель обязуется в течение 15 дней с момента получения акта сверки от полночного представителя Заказчика произвести сверку расчетов между Сторонами, оформить протокол разногласий при необходимости, и направить один экземпляр надлежаще оформленного Акта сверки расчетов в адрес полномочного представителя Заказчика.
Заказчик вправе задержать оплату до получения полномочным представителем Заказчика подписанного акта сверки от Исполнителя при условии, что Акт сверки расчетов был своевременно представлен в адрес Исполнителя со стороны полномочного представителя Заказчика.

Порядок сдачи и приемки работ (услуг).

При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ (Приложение № )

Заказчик в течение 20 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае получения мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет недостатки в указанные сроки.

В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановки работ. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

Оригиналы первичных учетных документов () должны направляться Заказчику по адресу: АО «РНПК»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Рязань, Район Южный Промузел д.8, с указанием информации о номере, дате настоящего Договора и контактного лица со стороны Заказчика

Обязательства сторон

Заказчик имеет право:

В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

Требовать от Исполнителя устранения недостатков в работе, влияющих на качество работ, и назначить для их устранения разумные сроки.

в целях достоверного представления информации о финансовом положении вправе требовать предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а обязан предоставить указанную информацию в виде, , направленному по реквизитам, указанным в разделе настоящего Договора, в течение с даты получения соответствующего запроса. В случае отсутствия на момент получения запроса бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату предоставляется отчётность на предыдущую отчётную дату с последующим обязательным предоставлением отчётности на последнюю отчётную дату по факту её подготовки и подписания, но не позднее с даты её подписания.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность предоставляется на последнюю отчетную дату (квартал, год) за подписью руководителя организации, заверенная печатью

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о принятии. В случае отсутствия на момент получения запроса отметки налогового органа о принятии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчётность предоставляется без указанной отметки с последующим обязательным предоставлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности с отметкой налогового органа о её принятии, но не позднее с даты получения соответствующей отметки.

Заказчик обязан:

Предоставить Исполнителю возможность пользования технической документацией необходимой для выполнения работ.

Произвести оплату выполненных Исполнителем работ на условиях настоящего договора.

Исполнитель обязан:

Осуществлять выполнение работ в согласованные сроки по договорной цене с высоким качеством согласно требованиям проектной и нормативной документации, регламентирующей выполнение вышеуказанных работ, и условиям настоящего договора.

Осуществлять выполнение работ, привлекая для выполнения работ обученный квалифицированный персонал, имеющий допуски, разрешения на выполняемые виды работ.
Выполнять работы по договору лично, без привлечения субподрядной организации.

Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной и газовой безопасности, пропускного и внутри объектного режима, природоохранного законодательства при проведении работ.

Немедленно сообщать Заказчику об обстоятельствах, способных повлечь или повлекших приостановку работ.

Не нарушать прав третьих лиц.

Не переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

.

заверяет и гарантирует, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом; уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством РФ; все операции по реализации в адрес , полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается действующим законодательством на .

4.3.14. Исполнитель обязан в срок до 4 (четвертого) числа каждого месяца направлять в адрес Заказчика информацию об освоении денежных средств по Договору на текущий и последующие месяцы до даты окончания Договора по форме, указанной в Приложении № к Договору.

4.3.15 Исполнителю запрещено использовать мобильные средства связи с функцией фото/видео/аудио записи на территории предприятия без наличия разрешения, выданного Управлением по экономической безопасности.

Ответственность Сторон.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае просрочки , по вине Исполнителя, последний уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере от стоимости несвоевременно исполненного этапа работ.

В случае просрочки оплаты этапов работ Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку за каждый день просрочки в размере от стоимости несвоевременно оплаченных работ.

Если работы прекращаются по инициативе Заказчика, то они оплачиваются Заказчиком по фактически произведенным затратам Исполнителя.

В случае отказа от предоставления Информации, согласно п. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение № к настоящему Договору) направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

5.7. Уступка права требования, уступка денежного требования по договору факторинга, передача в залог права требования из настоящего Договора осуществляется только с письменного согласия , оформляемого путем подписания уведомления между , и .

В случае невыполнения обязанности по получению письменного согласия на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования из настоящего Договора, выплачивает штраф в размере за каждый такой факт несогласованной уступки, залога.

Условие, о необходимости получения письменного согласия на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования является существенным условием настоящего Договора. В случае невыполнения обязательства по получению письменного согласия на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования, имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков , причиненных прекращением Договора.

5.8. В случае не предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности по запросу , предоставление которой предусмотрено настоящего Договора, обязан уплатить штраф в размере .

5.9. В случае, если Исполнитель не предоставит Заказчику в установленный Договором срок информацию об освоении денежных средств по форме, определенной Договором, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере .

5.10. В случае выявления факторов завышения Исполнителем в представленных документах объемов выполненных Работ/Услуг, а также выявления фактов ненадлежащего качества выполненных Работ/Услуг, уплачивает Заказчику штрафы в следующих размерах:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцать тысяч) рублей за первый факт завышения объемов выполненных Работ/Услуг;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок пять тысяч) рублей за второй факт завышения объемов выполненных Работ/Услуг;

- 01% от договорной цены, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ста тысяч) рублей за третий факт и каждый последующий факт завышения объемов выполненных Работ/Услуг;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцать тысяч) рублей за первый факт ненадлежащего качества Работ/Услуг;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок пять тысяч) рублей за второй факт ненадлежащего качества Работ/Услуг;

- 0,1% от договорной цены, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ста тысяч) рублей за третий факт и каждый

последующий факт ненадлежащего качества Работ/Услуг.

Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в работе Исполнителя могут быть предъявлены как до, так и после подписания акта сдачи-приемки Работ/Услуг. Уплата штрафа не освобождает Исполнителя от компенсации Заказчику расходов и убытков, связанных с завышением объемов выполненных Работ/Услуг, а также ненадлежащим качеством Работ/Услуг.

5.11. Исполнитель несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в документации.

5.12. В случае невыполнения Исполнителем требований о использовании мобильных средств связи с функцией фото/видео/аудио записи на территории предприятия Исполнитель обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей.

Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).

Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате выполненных работ, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К Форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

В случае если продолжительность обстоятельств Форс-мажора превышает 30 (Тридцать) дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

Несмотря на наступление Форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие Форс-мажорных обстоятельств, Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления Форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (Тридцати) дней предоставить другой Стороне подтверждение Форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения Форс-мажорных обстоятельств.

Антикоррупционная оговорка.

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте в сети Интернет.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
• предоставление каких-либо гарантий;
• ускорение существующих процедур;
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

7.7. В целях проведения антикоррупционных проверок обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу предоставить информацию о цепочке собственников , включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию .

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

7.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

7.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

7.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), обязан предоставить подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № к настоящему Договору.

7.12. подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ.

7.13. В случае если будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом настоящего Договора, либо понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом настоящего Договора, обязан возместить суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

Требования по конфиденциальности.
8.1.

Локальные нормативные документы (ЛНД) Заказчика.
9.1.

Уведомления.
10.1. В случае изменения юридических адресов и (или) банковских реквизитов Стороны обязуются незамедлительно сообщать об этом друг другу в письменной форме.

Порядок и основания изменения и расторжения Договора.

11.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством РФ.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной (п.2.ст. 450 ГК РФ);

В одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде, в случаях:

в случае отказа от дальнейшего исполнения договора в любое время до момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

если Исполнитель в течение 10(десяти) дней с даты начала выполнения работ не приступает к выполнению Работ по Договору;

если Исполнитель выполняет Работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Исполнитель не выполнит требования по устранению недостатков;

если отступления в выполнении Работ от условий Договора или иные недостатки результата Работ услуг являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки Работ, которые делают их непригодными для предусмотренного в Договоре использования, в том числе в случае неоднократного обнаружения Заказчиком допущенных Исполнителем и/или субисполнителями, выполняющими работы, нарушений качества и технологии производства работ, материалов и изделий, применяемых для производства работ, нарушений Технического задания;

в случае аннулирования свидетельства о допуске Исполнителя к определенным видам работ или иных разрешительных документов, обязательных для надлежащего исполнения Договора, или принятия акта государственным органом или судом, лишающего Исполнителя права на выполнение Договора;

в случае возбуждения в отношении Исполнителя процедуры банкротства или заключения Исполнителем мирового соглашения с кредиторами, или принятия уполномоченным органом или судом решения о ликвидации Исполнителя (включая решение органов управления Исполнителя о добровольной ликвидации).

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, оговоренным в п. 11.2.2. вручается Исполнителю за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения настоящего Договора. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора (акт о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т.д., подписанные представителем Заказчика, представителем строительного контроля Заказчика)

В этом случае Исполнитель, до даты одностороннего отказа от исполнения договора, Исполнитель обязан прекратить выполнение Работ, передать Заказчику выполненный объем работ и принять все необходимые меры для прекращения выполнения Работ субисполнителями (если применимо).

В случае, если до даты одностороннего отказа от исполнения договора Исполнитель не передал выполненный объем работ, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.

Заказчик, отказавшийся от исполнения договора по основаниям, указанным в п. 11.2.2. вправе, с даты одностороннего отказа от исполнения договора, привлечь для завершения работ по договору нового Исполнителя.

Разрешение споров.

12.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.

В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления первого письменного уведомления о существовании спора, требования или претензии, любая из Сторон Договора вправе обратиться в Арбитражный суд.

Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Рязанской области.

Требования к оформлению Договора.
13.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме.

Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Уведомления и возможность обмена документами по факсу и электронной почте:

За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с настоящим Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре или в приложениях/дополнениях к нему.

Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь. В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

Требования к подписи:

Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

Стороны договорились, что при оформлении актов, дополнительных соглашений, изменений и приложений к Договору не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

Срок действия договора.

14.1. Срок действия договора с по , а в части взаимных расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Адреса, реквизиты, перечень приложений и подписи сторон

Заказчик:

Исполнитель:

Приложения:

№ Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФОРМА).

№

№ Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных.

.

.

№ Стандартная оговорка о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента.

Подписи сторон:

Заказчик: Исполнитель:

м.п. м.п.

Приложение № 2

к Договору №

от

- Посмотреть таблицу с данными

А К Т № _______

сдачи-приемки работ (услуг)

г. __________________ «____»_________ 20_ _г.

Исполнитель ______________________________________________________________________

(наименование организации Исполнителя)

в лице _____________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, иного лица, уполномоченного от имени организации подписывать документы)

действующего на основании _________________________________________________________,

(документ, на основании которого, лицо подписывает документ: Устав, Положение, доверенность)

с одной стороны, и

Заказчик __________________________________________________________________________________

(наименование организации Заказчика)

в лице ____________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, иного лица, уполномоченного от имени организации подписывать документы)

действующего на основании _________________________________________________________,

(документ, на основании которого, лицо подписывает документ: Устав, Положение, доверенность)

с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы (оказанные услуги):___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

удовлетворяют/не удовлетворяют условиям договора подряда на выполнение работ и услуг №.___ от «____» _____________ 200 __ г. и заданию №.___ от «____» _____________ 200 __ г.

Замечания Заказчика: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Вариант: Заказчик вправе после подписания настоящего Акта предъявлять требования об устранении недостатков.

Договорная цена выполненных работ (оказанных услуг) составляет:

______________________ руб. _____ коп. (___________________ рублей _______ копеек),

(прописью)

в том числе НДС _________ руб. _____ коп. (_____________________ рублей _______ копеек.) (прописью)

Работы выполнены качественно и в срок. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у Заказчика.

Исполнитель: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Заказчик: ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Работу принял (услуги принял) Работу сдал (услуги оказал)

от Заказчика от Исполнителя

_____________________________ _____________________________

(наименование должности) (наименование должности)

______________________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. М.П.

Приложение № 3

к Договору №

от

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к Договору №

от

ФОРМА

подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

начало формы

(фирменный бланк контрагента)

Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, ______________________________________________________________________,

(наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________________________,

Фактический адрес: ________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с договора от № всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «» 20г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«»20 г. _______________ (_________________________________)

М.П. (подпись) Должность, ФИО

конец формы

Согласовано в качестве формы

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7

к Договору №

от

Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/ оказывающих услуги на производственных объектах Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть»

Предварительный медицинский осмотр
До начала выполнения работ/оказания услуг, подрядная организация (Подрядчик) обязана организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, согласно Приказу Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Периодический медицинский осмотр
Подрядчик должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

Медицинское обслуживание работников
Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98).
Экстренная первичная медико-санитарная медицинская помощь работникам Подрядчика (в случаях травм, острых заболеваний) оказывается персоналом здравпунктов Обществ или здравпунктами Подрядчика в соответствии с Планом Экстренного медицинского реагирования на участке проведения работ.

Предвахтовый медицинский осмотр
При выполнении работ/оказании услуг вахтовым методом, Подрядчик должен организовать из собственных средств предвахтовый медицинский осмотр, в соответствии с п.8 Постановления №794/33-82 от 31.12.1987 «Основные положения о вахтовом методе организации работ».

Предрейсовый медицинский осмотр
Подрядчик обязан организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, на период выполнения работ/услуг на производственных объектах ОГ ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Стандартом ПАО «НК «Роснефть» «Система управления безопасностью дорожного движения».

Страхование
Каждый сотрудник Подрядчика на весь срок проведения им работ/оказания услуг на объектах Обществ должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Оказание первой помощи
Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда) и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Проверка Подрядчика
Заказчик (Общество Группы ПАО «НК «Роснефть») имеет право проводить проверки медицинского обеспечения персоналом Подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведении расследований несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала Подрядчика. Заказчик имеет право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Подрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства.

Ответственность Подрядчика за несоблюдение требований

Допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника, получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг, является нарушением действующего законодательства и влечет ответственность Подрядчика в размере не менее 100 тыс. руб. за каждый выявленный случай.

Подписи сторон:

Заказчик: Исполнитель:

м.п. м.п.

к Договору №

от

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

Заказчик: Исполнитель:

м.п. м.п.

Приложение № 8

к Договору №

от

начало формы

ЗАЯВКА

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с договором от _______________20___ г. № ___________ АО «РНПК» уведомляет о необходимости выполнения работы по________________.

Работы выполнить в срок с ХХ.ХХ.20ХХ г. до ХХ.ХХ.20ХХ г.

Должность уполномоченного лица АО «РНПК» подпись Ф.И.О.

Уведомление от _______20___ № _________

получено и согласовано

Должность уполномоченного лица Исполнителя подпись Ф.И.О.

конец формы

Согласовано в качестве формы:

Подписи сторон:

Заказчик: Исполнитель:

м.п. м.п.

Приложение № 9

к Договору №

от

Расчет стоимости работ по ______________________________________

Подписи сторон:

Заказчик: Исполнитель:

м.п. м.п.

Приложение № 10

к Договору №

от

Стандартная оговорка

об использовании для осуществления расчетов

счетов, открытых в АО «ВБРР»

Стороны договорились, что в целях настоящей статьи под СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ понимаются непосредственные субисполнители ИСПОЛНИТЕЛЯ (субисполнители 1 уровня), а также субисполнители субисполнителя 1 уровня (субисполнители 2 уровня) и субисполнители субисполнителя 2 уровня (субисполнители 3 уровня).

Стороны договорились, что
- все расчеты по Договору между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
- все расчеты между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и привлеченными им СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ;
- все расчеты между СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ любого уровня;
- все платежи, осуществляемые ЗАКАЗЧИКОМ в адрес любого СУБИСПОЛНИТЕЛЯ, на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ, привлекаемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ для исполнения обязательств по Договору, а также обеспечить включение такого условия в договоры между СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ всех уровней.

При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного субисполнителя ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ, предоставить информацию о наличии у СУБИСПОЛНИТЕЛЯ счета в АО «ВБРР», а также подтверждение наличия в проекте договора с СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».

В случае, если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у ЗАКАЗЧИКА отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ счета, открытого в АО «ВБРР», ЗАКАЗЧИК имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ (оказания услуг) и не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) по Договору.

В случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанности по обеспечению наличия в договорах с/между СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый такой факт.

Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием Договора. В случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательства обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ, а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у ИСПОЛНИТЕЛЯ, так и у СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ любого уровня, ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков ИСПОЛНИТЕЛЯ, причиненных прекращением Договора.

Подписи сторон:

Заказчик: Исполнитель:

м.п. м.п.

Приложение №

к Договору № от

Стандартная оговорка

о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента

Настоящим в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет , что при заключении и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога, обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего Договора или закона и гарантирует достоверность следующих обстоятельств:

не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами.

отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны в соответствии с законодательством и внутренними документами ;

документы, подлежащие подписанию со стороны в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами;

Все предусмотренные настоящим Договором заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для . При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении требований действующего законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, обязан в полном объеме возместить причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа налоговыми органами в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая, но не ограничиваясь:

- суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;

- суммы НДС, неполученные на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета;

- суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм.

Убытки подлежат возмещению в течение календарных дней с даты получения соответствующего требования .

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №12

К договору № от

Меры по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID – 19

Исполнитель обязан обеспечить за свой счет каждого работника медицинской маской и средствами дезинфекции.
Исполнитель обязан обеспечить соблюдение масочного режима каждым работником в течение всего периода времени проведения работ/услуг на объекте Заказчика (надевать маску так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась). Требования должны соблюдаться как при входе, так и при непосредственном нахождении на Объекте Заказчика.
«Объект» Заказчика - объект/подобъект, включающий в себя здания, помещения, наружные установки, сооружения, открытая площадка, оборудование, участок линейной части трубопровода и другие объекты, на которых выполняются Работы согласно условиям Договора.

Исполнитель обязан организовать проведение замеров температуры тела каждого работника перед допуском на рабочие места. Результаты измерений температуры тела каждого работника отражать в Журнале замеров температуры тела (приложение № 1) на бумажном носителе (ведение журнала в электронном виде запрещено)
Исполнитель обязан предоставить Журнал замеров температуры тела (приложение № 1) работников по требованию Заказчика в течение 8 часов.
Отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (37,1 и выше) и признаками инфекционного заболевания с дальнейшим направлением на амбулаторное лечение по месту жительства

Исполнитель обязан соблюдать иные меры по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID – 19 доведенные до него Заказчиком.

Заказчик вправе производить проверку выполнения п. 1,2,3 и не допускать/удалять работников Исполнитель при входе на объект Заказчика/непосредственно с объекта Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик: Исполнитель:

м.п. м.п.

Приложение № 1

к Приложению № 12 к Договору от «» 20 г. № между и

Журнал замеров температуры тела_____________________

(Наименование контрагента)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 13

к договору № от

Форма

План-График освоения денежных средств

- Посмотреть таблицу с данными

"___"________20 г. _______________________________________________________________

(подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента)

"___"________20 г. _______________________________________________________________

(подпись лица-уполномоченного представителя организации-Заказчика)

Согласовано в качестве формы:

- Посмотреть таблицу с данными