Тендер - Поставка полифениленсульфида ТЕРМОРАН ПФС-СВ40 (5686/20-02-01) №269114593

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Спецификация.docx
• Договор.DOCX
• Приглашение.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть93 Извещение - Посмотреть таблицу с данными Статус: Опубликован, прием предложений

- Посмотреть таблицу с данными
- Посмотреть таблицу с данными
- Посмотреть таблицу с данными
Перечень_документов - Посмотреть таблицу с данными

Перечень документов, необходимых для проверки благонадежности Участника.

Спецификация к письму № 5686/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 21.03.2024г.

- Посмотреть таблицу с данными

Заместитель директора Н. В. Козлов

Приложение №7.1. к Положению о порядке заключения и исполнения договоров группы компаний «Система-Сервис»

(Договор поставки, расходный)

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______________

Место заключения дата заключения

__________________ «_____________» (________ «___________»), именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и __________ «____________» (_______ «____________»), именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице _____________________, а действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки согласно условиям настоящего Договора и Спецификаций, а Покупатель принять и оплатить Товары, в которых указываются наименование, количество и цена подлежащего поставке товара.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар новый, надлежащего качества и комплектации, свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не ограничены.

Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае, если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все убытки, понесенные Покупателем.

КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. Качество и комплектность товара должны соответствовать нормативно-технической документации на товар (действующие ГОСТы, зарегистрированные в Росстандарте технические условия предприятия, учтенные копии чертежей разработчиков-изготовителей) [1] . Указанные документы должны быть в комплекте поставки.

2.2. Каждая единица оборудования (товара) должна иметь маркировку: наименование оборудования, изготовителя (товарный знак), заводской номер, дата выпуска. Маркировка должна сохраняться весь период эксплуатации. Каждая единица оборудования (товара) должна сопровождаться паспортом, где кроме технических данных должны быть указаны номера сертификата соответствия на промбезопасность и/или Разрешения на применение Ростехнадзора (при наличии). В комплекте поставки должно быть «Руководство по эксплуатации». Каждая партия комплектующих должна сопровождаться паспортом качества. Паспорт качества должен содержать информацию о наименовании детали, шифр детали (чертежа), материал детали, № партии, количество, срок хранения детали, дата выпуска изделия, предприятие изготовитель, предприятие поставщик, свидетельство (заключение) о приемке.

2.3. На товар, произведенный вне территории РФ, должны быть оговорены все технические характеристики, гарантийный срок эксплуатации, требования к консервации и упаковке. Техническая документация (Руководство по монтажу и эксплуатации и др.) должны быть на русском языке.

2.4. Дата изготовления оборудования не должна превышать половину гарантийного срока эксплуатации на дату поступления на склад Покупателя. На товар с ограниченным сроком годности (резиновые смеси, лаки, краски, клеи и др.) дата изготовления не должна превышать половину срока хранения на день поступления на склад Покупателя.

2.5. Покупатель оставляет за собой право проводить входной контроль по технической документации входящей в состав поставки товара.

2.6. Поставщик обязан в сроки, установленные в Акте доукомплектовать товар, произвести замену на годный и возместить все убытки Покупателя. В случае отсутствия таких сроков в акте для всех указанных в настоящем пункте действий устанавливается срок исполнения 20 календарных дней с момента подписания акта.

2.7. В случае невыполнения Поставщиком обязанностей по п.2.6, Покупатель принимает товар на ответственное хранение и приостанавливает оплату.

2.8. Подписывая Приложение (Спецификацию) и дополнения к нему Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил технические требования и не имеет претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в технических требованиях, достаточно для изготовления и поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара.

2.9. В случае выявления Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в технических требованиях, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Поставщиком в ущерб качеству Товара, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Товара и/или нарушения сроков поставки. В случае выявления Поставщиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в технических требованиях, Поставщик должен незамедлительно (не позднее 2-х рабочих дней) сообщить об этом Покупателю. Все переговоры по вопросу устранения противоречий, ошибок, пропусков или расхождений должны вестись Поставщиком исключительно с Покупателем (ни Грузополучатель, ни Заказчик, ни иные третьи лица не являются лицами, уполномоченными согласовывать изменение технических требований к Товару).

2.10. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя. Используемые в Товаре (комплекте) узлы и комплектующие детали должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Товар (комплект) и все его узлы и комплектующие детали не должны иметь наработки, не должны быть предметом переработки.

2.11. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в срок, указанный в Договоре;

- возмещения расходов на устранение недостатков товара;

2.12. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору;

2.13. Если Покупатель предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, Поставщик должен исполнить его не позднее с момента его получения.

2.14. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество товаров либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

Исчисление расходов Покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ.

Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

2.15. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства Поставщиком Покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного Договором, он может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

3.1. Срок поставки является существенным условием настоящего Договора и определяется условиями соответствующих спецификаций.

3.2 Доставка товара производится транспортом Поставщика. Иные условия поставки могут согласовываться сторонами в соответствующих спецификациях.

3.3. Поставляемый товар упаковывается в тару с соответствующей защитной маркировкой в соответствии с требованиями ТУ, ГОСТ, либо по достигнутому согласованию с Покупателем. Упаковка и тара должны обеспечивать неподвижность груза внутри тары и предохранять груз от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Упаковка и тара должна обеспечивать сохранность перевозимого Товара во время транспортировки (с учетом возможной многократной перевалки в пути) и хранения в течение гарантийного срока на Товар.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки.

Поставщик обязуется обеспечить крепление Товара в транспортном средстве способом, исключающим порчу Товара при транспортировке и осуществлении перегрузок в пути.

3.4. Отгрузка товара осуществляется Поставщиком по реквизитам, указанным в договоре.

3.5. Право собственности у Покупателя возникает с момента получения товара Покупателем. Переход рисков на товар происходит в момент передачи товара Покупателю. Документом, подтверждающим переход права собственности от Поставщика к Покупателю, является товарная накладная по форме ТОРГ-12 (утв. постановлением Госкомстата России от 25.12.98г. №132) либо по форме М-15 (утв. постановлением Госкомстата России от 30.10.97г. №71а), либо Универсальный передаточный документ (далее - УПД), подписанная Поставщиком и Покупателем.

3.6. Поставщик обязуется не позднее 48 часов до момента отгрузки товара письменно известить Покупателя о готовности товара к отгрузке по электронной почте ________________ (указывается электронный адрес куратора договора).

3.7. Поставщик, одновременно с передачей товара (в любом случае не позднее даты прибытия Товара в пункт назначения), в указанный договором (спецификацией) срок передает Покупателю оригиналы следующих документов, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или иные действия в отношении Товара:

- сертификаты соответствия на товар завода-изготовителя, сертификат качества, разрешение на применение Ростехнадзора;

- товарно-транспортную накладную;

- товарную накладную ТОРГ-12;

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства «Поставщика» на товар;

- упаковочный лист;

- паспорта на данный вид товара и комплектующие.

- акт сдачи приемки Товара, подписанный Грузополучателем/Получателем;

- счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации, либо УПД.

В случае, если отправителем товара является грузоотправитель, завод-изготовитель, то поставщик обязан отправить вышеуказанные документ в день отправки товара указанными лицами.

3.8. В случае выявления отсутствия документов, указанных в п. 3.7. настоящего Договора, а также в соответствующих Приложениях к настоящему Договору, Покупатель вправе не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать предоставить такие документы в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

В случае, если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право в соответствии со ст. 464 ГК РФ отказаться от Товара.

Не предоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. В случае помещения Товара на ответственное хранение в связи с отсутствием указанных документов, право собственности на Товар не переходит к Покупателю в момент, предусмотренный Договором или соответствующей Спецификацией (Приложением). В этом случае право собственности на Товар перейдет к Покупателю с даты предоставления всех документов, предусмотренных Договором и/или соответствующей Спецификацией либо с даты приемки Товара, если Покупатель воспользуется правом осуществить приемку Товара до получения указанных документов.

Оплата Поставщиком в указанном случае Покупателю стоимости ответственного хранения не освобождает Поставщика от уплаты неустойки за просрочку поставки Товара.

3.9. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.

Поставщик должен до даты отгрузки в письменном виде запросить согласие Покупателя на досрочную поставку Товара. В случае не получения письменного согласия Покупателя, досрочная поставка Товара считается осуществленной в нарушение Договора. В этом случае Покупатель имеет право по своему выбору:

- отказаться от приемки Товара и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ (Потребовать от Поставщика вывезти Товар или распорядиться им в разумный срок. Если Поставщик не выполнит требование Покупателя, Покупатель вправе реализовать Товар либо возвратить его Поставщику);

- отказаться от приемки Товара до момента наступления срока поставки и поместить Товар на ответственное хранение;

- принять Товар вне зависимости от сроков поставки, предусмотренных Договором.

3.10. При исполнении настоящего договора допускается отклонение от согласованного количества Товара в сторону увеличения/уменьшения, как по всему количеству, так и по количеству отдельной сортаментной позиции (толеранс). Применение толеранса и пределы указанных отклонений устанавливаются в соответствующем Приложении (Спецификации). При поставке Товара в пределах толеранса Поставщик считается надлежаще исполнившим свое обязательство по поставке определенного в Приложении (Спецификации) количества Товара. Расчеты при этом производятся за количество фактически поставленного Товара.

3.11. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными после получения Покупателем товара 100 % комплектности с полным комплектом технической и иной сопроводительной документации (сертификат, паспорт) и платежно-отгрузочных документов (оригинал счета-фактуры, накладная и др.).

3.12. Товар, передаваемый по настоящему договору, поступает в свободное распоряжение Покупателя и не считается находящимся в залоге у Поставщика.

3.13. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

3.14. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит к Покупателю иск об изъятии товара, Покупатель обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан вступить в это дело на стороне Покупателя. Непривлечение Покупателем Поставщика к участию в деле освобождает последнего от ответственности перед Покупателем, если Поставщик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара. Поставщик, привлеченный Покупателем к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Покупателем.

3.15. При изъятии товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что Покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 5 календарных дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в п. 3.7. настоящего Договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных, авианакладных и иных товарных накладных или актах приема-передачи, оформляемых при передаче Товара в месте нахождения склада Покупателя (Грузополучателя /Получателя) Товара.

Грузополучатель/Получатель Товара, указанный в соответствующих Приложениях (Спецификациях) к настоящему Договору, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки и проверки Товара на соответствие условиям настоящего Договора и Приложениям к нему.

4.2. При обнаружении несоответствия Товара при приемке условиям Договора и Приложений (Спецификаций) к нему о качестве и/или количестве и/или комплектности и/или сборке Товара и/или ассортименте, при выявлении несоответствия Товара товаросопроводительным документам, а также при его монтаже и эксплуатации в период гарантийного срока, Покупатель (Грузополучатель/Получатель) вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика. Представитель Поставщика обязан иметь при себе надлежаще оформленную доверенность. При неявке представителя Поставщика, по вызову Покупателя в установленный срок, проверка качества и количества и комплектности производится односторонне Покупателем, при этом Поставщик лишается права оспаривать такой акт. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным.

По результатам проверки составляется Акт по форме ТОРГ-2. В отношении недостатков, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации, составляется акт о недостатках произвольной формы.

4.3. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему посредством электронной почты/факсимильной связи по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о помещении Товара на ответственное хранение).

4.4. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя (Грузополучателя/Получателя) сообщить посредством электронной почты/факсимильной связи по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора, о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.

4.5. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.

4.6. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю/Получателю) осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

4.7. В случае выявления несоответствия количества поставленного Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, обязательства Поставщика в части поставки отсутствующего количества Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара.

4.8. В случае несоответствия Товара условиям Договора и Спецификаций (Приложений) к нему о качестве и/или о комплектности и/или ассортименте, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, Покупатель имеет право отказаться от приемки такого Товара и поместить его на ответственное хранение до момента устранения недостатков и/или замены и/или доукомплектования Товара. В этом случае обязательства Поставщика считаются неисполненными, Товар считается не поставленным и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара.

4.9. В случае если Покупатель воспользуется правом принять некачественный и/или некомплектный Товар, Покупатель имеет право по своему выбору:

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать устранения недостатков Товара и/или доукомплектования Товара в срок, указанный в соответствующем Приложении, но не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках Товара;

- потребовать возмещения своих убытков в виде расходов, связанных с устранением недостатков Товара и/или его доукомплектованием.

4.10. В случае если предусмотрено соответствующей Спецификацией (Приложением), Товар должен поставляться комплектом.

В Спецификации (Приложении) должно быть определено в том числе: что считается комплектом для конкретного Товара, а также стоимость каждого компонента, входящего в комплект. Товар, не соответствующий описанию, данному в Спецификации (приложении), считается некомплектным.

Приёмка Товара осуществляется только в отношении комплекта.

4.11. Некомплектный Товар, поступивший Покупателю, приёмке не подлежит. Некомплектный Товар может быть либо помещен Покупателем на ответственное хранение в ожидание доставки недостающей части комплекта с оплатой Поставщиком стоимости такого хранения, либо возвращен Поставщику за его счет. Выбор из двух указанных вариантов действия является правом Покупателя.

4.12. В исключительных случаях (в случае производственной необходимости) Покупатель может принять некомплектный товар. Указанное является правом Покупателя и не зависит от воли Поставщика. По общему правилу, некомплектный товар приемке не подлежит.

4.13. В случае, если Покупатель примет решение о возможности приемки некомплектного Товара и Поставщик не поставит в установленный Договором (Дополнительным соглашением) и/или Приложением (Спецификацией) срок оставшиеся компоненты комплектного оборудования, Покупатель по своему усмотрению вправе требовать: а) уменьшения стоимости принятого товара на сумму не поставленных компонентов товара; б) возмещения убытков в виде суммы не поставленных компонентов товара; в) возмещения убытков в виде стоимости купленных аналогичных компонентов у других поставщиков. Принятие некомплектного товара не лишает Покупателя права заявлять требования по качеству товара.

4.14. Товар должен поставляться в полностью собранном виде, если иная степень сборки не указана в техническом задании. Стороны согласились, что условия, изложенные в настоящем абзаце, ни в коем случае не могут служить основанием для увеличения срока поставки Товара. В случае если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, входящих в Товар, в целях транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть смонтированы на месте установки Товара силами и за счет Поставщика, с использованием его инструментов. О месте установки Товара Поставщик будет извещен дополнительно путем направления соответствующего уведомления.

4.15. Дата устранения недостатков в Товаре подтверждается Актом об устранении недостатков, подписанным Поставщиком и Покупателем. В случае если для устранения недостатков Товара он вывозился Поставщиком, датой устранения недостатков будет дата доставки Товара после устранения недостатков, подтвержденная транспортными документами.

4.16. Дата допоставки и доукомплектования Товара подтверждается в порядке аналогичном порядку подтверждения первоначальной поставки (в зависимости от базиса поставки, определенного в Спецификации (приложении)).

4.17. В случае помещения Товара на ответственное хранение Покупатель в течение 5 рабочих дней, следующих за днем фактического поступления Товара, направляет в адрес Поставщика уведомление о причинах помещения Товара на ответственное хранение (досрочная поставка Товара и/или несоответствие поступившего Товара условиям Договора и/или иные) с приложением Акта приема-передачи Товара на ответственное хранение по форме МХ-1 в двух экземплярах.

4.18. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта приема-передачи Товара на ответственное хранение по форме МХ-1 обязан подписать и направить 1 экземпляр Акта Покупателю либо предоставить мотивированный отказ от его подписания в указанный срок.

4.19. По окончании срока ответственного хранения (дата, предшествующая дате начала срока поставки либо дата замены/устранения недостатков/доукомплектования/сборки) Покупатель направляет Поставщику Акт о возврате Товара, сданного на ответственное хранение по форме МХ-3, а также Акт оказанных услуг по ответственному хранению Товара в 2 экземплярах и счет-фактуру (в случае если срок ответственного хранения превышает 1 месяц/1 квартал, акты и счета-фактуры выставляются ежемесячно/ежеквартально в течение 5 (пяти) дней по завершении соответствующего периода). Поставщик в течение 1-го рабочего дня со дня получения Акта оказанных услуг по ответственному хранению Товара обязан подписать и направить 1 экземпляр указанного Акта Покупателю либо предоставить мотивированный отказ от их подписания в указанный срок (в случае если одновременно с Актом оказанных услуг по ответственному хранению Товара был направлен Акт о возврате Товара, сданного на ответственное хранение по форме МХ-3, последний Акт подписывается в тот же срок, что и Акт оказанных услуг по ответственному хранению Товара).

4.20. В случае нарушения сроков для подписания актов МХ-1, МХ-3 и Акта оказанных услуг по ответственному хранению Товара и непредставления Поставщиком мотивированного отказа от их подписания, акты считаются подписанными Поставщиком.

Подписание актов по форме МХ-1, МХ-3, а также Акта оказанных услуг по ответственному хранению Товара может осуществляться Сторонами с использованием факсимильной связи и иными доступными средствами связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего Договора с обязательным обменом документами с оригинальными подписями.

Оригиналы данных документов Поставщик обязан подписать и направить в адрес Покупателя не позднее 3 рабочих дней с даты их получения.

4.21. Поставщик обязан вывезти или распорядится Товаром, принятым на ответственное хранение Покупателем (некачественный Товар, излишне поставленный Товар и т.п.), в течение трех месяцев с даты поставки. Если Поставщик в течение трех месяцев с даты поставки не вывез Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о своих намерениях в отношении Товара, принятого на ответственное хранение (вывоз в течение назначенного срока и т.п.). В случае не вывоза Товара в течение назначенного срока и/или отсутствия уведомления Поставщика о своих намерениях в отношении Товара, Покупатель вправе выставить Поставщику неустойку в размере 10 % от стоимости Товара.

4.22. Товар находится на ответственном хранении в течение 3-х лет со дня поставки. По истечению этого срока Товар подлежит списанию с дальнейшей утилизацией или переводом в металлолом.

4.23. В рамках настоящего Договора Стороны установили величину оплаты за ответственное хранение Товара в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день хранения товара.

4.24. Оплата стоимости ответственного хранения производится Поставщиком на основании Акта оказанных услуг по ответственному хранению Товара и счета-фактуры, выставленного Покупателем, в течение 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком счета-фактуры. Возврат Товара Поставщику производится Покупателем после оплаты счета, выставленного в соответствии с настоящим пунктом.

4.25. «Поставщик» заверяет и гарантирует что товар точно соответствует условиям настоящего договора и Приложениям к нему, а также всем заверениям, описаниям, рекламным объявлениям, проектам, иллюстрациям, чертежам, ТУ и образцам, изготовленным или предоставленным «Поставщиком», или оговоренным «Покупателем», и будет в любом отношении:

а) соответствовать цели, для которой он необходим «Покупателю», и о которой прямо или косвенно стало известно от «Покупателя»;

б) являться товаром, соответствующим всем применимым нормам, стандартам, ГОСТам, техническим условия, спецификациям, условиям договора;

в) товар будет соответствовать всем применимым законодательным требованиям, в том числе, требованиям правил охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды;

г) поставляемый товар является новым и не имеет дефектов.

«Поставщик» гарантирует, что настоящие Гарантии будут являться верными и точными во всех отношениях в течении гарантийного срока.

5. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Поставляемый по настоящему договору товар оплачивается по ценам, согласованным сторонами в спецификациях к настоящему договору. Цены, указанные в спецификациях, не могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке и являются неизменными в течение действия Спецификации. Возможные изменения рыночных цен подлежат обязательному согласованию между сторонами путем оформления новой Спецификации.

5.2. Оплата осуществляется только при условии наличия у Покупателя оригинала Договора, соответствующего Приложения (Спецификации), надлежащим образом подписанных Поставщиком и предоставленных Покупателю, а также после предоставления оригиналов товарной накладной и счета-фактуры, надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком.

5.3. В случае просрочки предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.7. настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

5.4. Стоимость тары и упаковки входит в цену товара.

5.5. Транспортные расходы входят в цену товара. Иные условия поставки могут быть оговорены в соответствующих спецификациях.

5.6. Ориентировочная сумма настоящего договора составляет _____________ (__________________________) рублей _____ копеек, включает НДС по ставке установленной применимым законодательством. Конкретная сумма договора определяется суммами соответствующих спецификаций. В случае превышения сумм спецификаций ориентировочной суммы договора стороны увеличивают ориентировочную сумму договора путем оформления дополнительного соглашения [2] .

5.7. Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Поставщика в течение 40 календарных дней после получения товара и оригинала счета-фактуры. Иные условия оплаты, не ухудшающие положение Покупателя, могут быть оговорены в соответствующих спецификациях.

5.8. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.9. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара, Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке статьи 410 Гражданского кодекса РФ.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны подтверждают, что они:

- не применяют разные ставки по налогу на прибыль организаций (за исключением ставок, предусмотренных п.п.2-4 ст.284 НК РФ) к прибыли от деятельности, в рамках которой заключена данная сделка;

- не являются налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых, исчисляемого по налоговой ставке, установленной в процентах;

- не являются налогоплательщиками, применяющими специальные налоговые режимы (единый сельскохозяйственный налог или единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

- не освобождены от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций;

- не являются налогоплательщиками, осуществляющими деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья в соответствии со ст.275.2 НК РФ;

- не являются исследовательским корпоративным центром, указанным в Федеральном законе «Об инновационном центре «Сколково», и не применяют освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость в соответствии со ст. 145.1 НК РФ;

- не применяют в течение налогового периода инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, предусмотренный ст. 286.1 НК РФ;

- не являются налогоплательщиком налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и доходы (расходы) по такой сделке не учитывают при определении налоговой базы по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

- не являются лицом, местом регистрации либо местом налогового резиденства, которого являются государство или территория с льготным налоговым режимом в соответствии с Перечнем, утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 года № 108н.

Если у какой-либо стороны договора в течение срока действия настоящего договора возникнут обстоятельства, соответствующие какому-либо из перечисленных выше критериев, то она обязуется представить другой стороне соответствующий подтверждающий документ, в течение 10 (десяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. В любом случае стороны договора обязуются представить друг другу копии документов, подтверждающих место регистрации и место налогового резидентства, до заключения настоящего договора.

6.1.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона возмещает причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.2. Поставщик оплачивает Покупателю пени в случаях:

- недопоставки или просрочки поставки Товара - пени в размере 0,1% стоимости не переданного в срок Товара за каждый день просрочки;

- просрочки устранения недостатков в Товаре - пени в размере 0,1% стоимости Товара с недостатками за каждый день просрочки;

- поставки некачественного и (или) некомплектного Товара - штрафа в размере 5% стоимости такого Товара;

- нарушение сроков замены Товара при гарантийном случае - пени 0,1% от стоимости не замененного в срок Товара за каждый день просрочки.

6.2.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, по вине Покупателя Поставщик ответственности не несет.

6.2.2. Поставка некомплектного товара и товара ненадлежащего качества приравнивается к просрочке поставки.

Передача Поставщиком Товара ненадлежащего качества и/или Товара некомплектного и/или несобранного Товара (в том числе Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара) должно быть подтверждено Актом о выявленных недостатках Товара. Кроме штрафа Поставщик обязуется возместить убытки, причиненные Покупателю вследствие поставки Товара ненадлежащего качества и/или Товара некомплектного и/или несобранного Товара (в том числе Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленными для данного Товара) в полном объеме.

Обязанность возмещения убытков Поставщиком не зависит от времени выявления факта передачи Товара ненадлежащего качества и/или Товара некомплектного и/или несобранного Товара (в том числе Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленными для данного Товара). В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх установленной настоящим пунктом неустойки (штрафа).

6.2.3. Пеня рассчитывается за период с даты истечения срока поставки до даты исполнения Поставщиком обязательств по поставке.

6.3. В случае осуществления замены/возврата Товара Поставщик возмещает Покупателю все убытки в виде расходов, связанных с получением и возвратом заменяемого/возвращаемого Товара, включая, но не ограничиваясь, следующие расходы, связанные с получением Товара от перевозчика, с организацией процесса приемки (проверки) Товара, проведения входного (в т.ч. лабораторного) контроля, с вызовом представителей Поставщика и/или привлечением незаинтересованных лиц, с погрузочно-разгрузочными работами, с хранением до момента возврата Поставщику, с отправкой в адрес Поставщика или указанных им лиц, с транспортировкой и т.д.

6.4. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 10 дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного уведомления Покупателя о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик обязан уплатить Покупателю денежную сумму в размере 10 % от стоимости Товара, указанного в уведомлении Поставщика об отказе от исполнения обязательства и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара в течение 20 дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя. При этом, в случае принятия Покупателем отказа Поставщика от поставки Товара, Договор считается расторгнутым с даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара. Расторжение Договора не освобождает Поставщика от предусмотренной настоящим пунктом ответственности за отказ от поставки.

6.5. Уплата денежной суммы за отказ от поставки Товара или его части и возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Товара, предусмотренной пунктом 6.2. Договора, в случае если нарушение срока поставки Товара имело место. Начисление пени за нарушение срока поставки Товара производится до даты расторжения Договора, т.е. даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.

6.6. В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Договора. В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

6.7. В случае нарушения требований по оформлению первичных документов на Товар, предусмотренных п. 6.18. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от стоимости Товара, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятидесяти тысяч) рублей за каждый установленный факт нарушения.

6.8. В случае не выполнения и/или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязанности по предоставлению оригинала и/или копии комплектовочной ведомости, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) рублей за каждый факт.

6.9. Поставщик несет ответственность за поставку Товара, не прошедшего необходимой сертификации, и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.

6.10. Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки в виде дополнительных транспортных и складских расходов, возникших в связи с отправкой Товара не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки, а также возникшие в связи с досрочной поставкой.

6.11. В случае не предоставления Поставщиком бухгалтерской (финансовой) отчётности по запросу Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей.

6.12. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные условиями настоящего Договора, а также причиненные убытки.

6.13. Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости Товара, неустойка рассчитывается, исходя из стоимости Товара, включая НДС.

6.14. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору, в том числе от возмещения причиненного ущерба.

6.15. В случае нарушения сроков оплаты за поставленный товар Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.16. Если Поставщик своевременно не представит или представит недостоверные сведения по перечню, предусмотренному пунктом 6.1. настоящего договора, то Поставщик несёт ответственность в виде обязанности возместить Покупателю убытки в размере сумм, уплаченных последним в результате доначисления налоговым органом налогов, пени, штрафов вследствие использования Покупателем этой недостоверной информации.

Поставщик также несёт указанную ответственность в виде возмещения Покупателю убытков в размере сумм самостоятельно доначисленных им налогов с учётом пени, если это доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных Покупателем недостоверных сведений, представленных Поставщиком.

Возмещение убытков производится Поставщиком в течение 20 рабочих дней по письменному требованию Покупателя, которое может быть им заявлено со дня, когда Покупатель понес соответствующий убыток.

6.17. Первичные учетные документы должны содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные ст.9 Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.11. В случае отсутствия в первичных учетных документах всех обязательных реквизитов Покупатель имеет право не принимать их к рассмотрению и исполнению. В течение пяти календарных дней с даты подписания товарных накладных Поставщик представляет Покупателю счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ. Стороны договорились, что по мере технической возможности, в соответствии с Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», письмами ФНС №ММВ-20-3/96@ от 21.10.2013г., №ЕД-4-15/1121@ от 24.01.2014г., они могут применять универсальный передаточный документ (УПД), сочетающий в себе форму первичного учетного документа и счета-фактуры. Если сторонами применяется УПД, первичный учетный документ и счет-фактура не оформляются. Покупатель имеет право задержать оплату за отгруженные товары в случае, если счет-фактура или УПД, выставленный Поставщиком, не будет являться основанием для принятия сумм налога на добавленную стоимость к вычету. При этом Поставщик обязан исправить счета-фактуры (УПД), оказавшиеся дефектными.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на поставленный товар по настоящему договору определяется по документам завода-изготовителя и составляет не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в течении гарантийного срока хранения. При замене товара, гарантийный срок исчисляется заново, при ремонте или ревизии товара гарантий срок устанавливается с вычетом отработанного времени. В случае обнаружения дефектов в товаре, на который установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаруженных дефектов.

7.2. Продолжительность Гарантийного срока на каждое наименование Товара указывается в гарантийных обязательствах Поставщика, предоставляемых в соответствии с п. 3.7. настоящего Договора. В случае противоречий между Гарантийными сроками, указанными в настоящем пункте и в гарантийный обязательствах Поставщика, действует более длительный Гарантийный срок.

7.3. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель обязан обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Товара.

Вызов представителя Поставщика осуществляется в разумный срок, но в любом случае в пределах гарантийного срока.

7.4. По прибытию представителя Поставщика ему по его запросу должны быть предоставлены все имеющиеся документы для выявления причин повреждения (протоколы проверки технического состояния поврежденного оборудования, выполненные на месте его установки; протоколы испытаний и комплект документации по вводу Товара в эксплуатацию; эксплуатационную документацию; записи оперативных журналов и т.п.).

7.5. При необходимости представитель Поставщика имеет право произвести осмотр поврежденного Товара на месте установки и его диагностику силами привлеченной по своему усмотрению лаборатории, в этом случае Покупатель обязан обеспечить возможность безопасного проведения работ.

7.6. По результатам анализа, проведенного согласно п. 7.3., 7.4., 7.5 настоящего Договора, составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках Товара, являющийся основанием для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору (проведение ремонта, возмещение убытков, замена Товара и др.). В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

7.7. В случае выявления недостатков Товара или несоответствия качества Товара условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанным в п. 7.6 настоящего Договора, Поставщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках Товара обязан устранить несоответствие или произвести замену Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора.

Даты устранения недостатков/замены Товара подтверждаются в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 4.15. Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору за исключением обязательств по оплате поставленного товара, если докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер и, которые признаются таковыми по действующему законодательству. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств, указанных в договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, пандемия, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее пяти дней с момента их наступления.

8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность должны быть подтверждены Российской торгово-промышленной палатой.

8.5. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в течение последующего одного месяца стороны не смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе расторгнуть договор при условии, что стороны погасят друг другу взаимные обязательства, возникшие в связи с действием настоящего договора, до момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.6. Должник, допустивший просрочку исполнения своих обязательств по настоящему договору, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после наступления срока исполнения обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и действует по «____»___________ 20___ года, а в части обязательств по договору – до полного их исполнения.

9.2. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо по соглашению сторон.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.4. В случае нарушения срока поставки товара на 30 календарных дней, Покупатель имеет право отказаться от товара, при этом убытки (штрафы, неустойки) Поставщика, в связи с отказом от товара, возмещению не подлежат. В случае отказа Покупателя от товара, если товар был оплачен, Поставщик обязан возвратить денежные средства Покупателю в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя об отказе принять товар.

9.5. В случае неоднократного (двух и более раз) нарушения сроков поставки Товара Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, уведомив об этом Поставщика за 10 дней до расторжения.

9.6. В случае просрочки поставки Товара более 10 рабочих дней сверх срока, указанного в Спецификации (Приложении), Покупатель имеет право в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии с положениями статьи 523 ГК РФ будет являться неоднократным нарушением срока поставки и основанием для расторжения или изменения Договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя.

Определение нового срока поставки Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в Спецификациях (приложениях) к настоящему Договору.

9.7. В случае невозможности исправления недостатков, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по исправлению недостатков Товара в сроки, установленные Договором и Спецификациями (Приложениями), Покупатель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора.

9.8. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), невозможности исправления замечаний, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в сроки, установленные Договором и Спецификациями (Приложениями), Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Поставщик обязуется вернуть уплаченную за Товар денежную сумму не позднее 7 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя.

9.9. В случае прямого отказа Поставщика от поставки Товара или фактического неисполнения обязанности Поставщика по поставке Товара в установленные в соответствии с настоящим Договором сроки, Покупатель имеет право, руководствуясь статьей 511 ГК РФ, уведомить Поставщика об отказе от такого Товара и приобрести такой Товар по более высокой цене у другого поставщика. Стороны договорились, что разница в цене между ценой не поставленного Поставщиком Товара по настоящему Договору и ценой товара по аналогичному договору поставки уже заключенному с иным поставщиком в момент невыполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, безусловно признается Сторонами убытком Покупателя и в соответствии со ст. 520 ГК РФ подлежит возмещению Поставщиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

9.10. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.

9.11. При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении Договора, направленном другой Стороне.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны договорились, что споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный Суд Республики Татарстан после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию в срок и порядке, установленные настоящим договором.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда Сторона, считающая, что её права нарушены, направляет другой Стороне претензию (требование). Претензия может быть предъявлена со дня обнаружения Стороной нарушения своих прав по договору и в течение срока исковой давности по договору, либо срока, установленного настоящим договором, либо в течение гарантийного срока (если договором установлен), или в иной срок, установленный законом для соответствующего вида обязательств. Претензия составляется на бумажном носителе в двух идентичных экземплярах и должна содержать следующие данные:

- наименование и реквизиты настоящего договора;

- обстоятельства, послужившие основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие статьи настоящего договора и нормативных правовых актов;

- указание о предполагаемом способе исполнения требований по претензии;

- расчет суммы требований по претензии (при наличии);

- срок исполнения требований по претензии и/или срок ответа на претензию, который не может превышать 20 дней с даты получения

претензии адресатом, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

- информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств Стороной, обращение в суд и т.д.);

- дату и регистрационный номер претензии;

- подпись уполномоченного лица (с приложением копии документа о предоставлении полномочий);

- перечень прилагаемых документов.

10.2. Документы, прилагаемые к претензии, представляются в форме надлежащим образом заверенных копий документов.

10.3. Направление претензии Стороне настоящего договора может производиться:

- почтовым отправлением с описью содержимого и подтверждением получения по адресу, указанному в настоящем договоре;

- вручения представителю Стороны нарочным по месту нахождения какой-либо из Сторон. При этом на экземпляре претензии, остающемся у направляющей Стороны, представитель получающей Стороны проставляет отметку о принятии претензии с указанием даты принятия, регистрационного номера, указания своей должности, подписи и её расшифровки.

Если почтовое отправление было произведено способом, установленным настоящим договором, но возвратилось отправителю с отметкой о невозможности получения его адресатом по любым причинам, претензия считается направленной, а досудебный порядок разрешения споров по настоящему договору – соблюденным.

10.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и в течение 20 дней с момента получения претензии и направить Стороне, предъявившей претензию, письменное уведомление о признании претензии и намерении удовлетворить указанные в ней требования или мотивированный отказ в удовлетворении требований. При этом при признании Стороной денежных требований, заявленных в претензии, отдельному указанию подлежат суммы признанного основного долга и суммы неустойки, штрафов, иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм в возмещение убытков. Если претензия составлена в ненадлежащей форме, не содержит данных, предусмотренных настоящим договором либо к ней не приложены необходимые для рассмотрения документы, Сторона, получившая претензию, вправе возвратить её в течение трех рабочих дней с момента получения с предложением предоставить недостающие документы и устранить иные недостатки. В этом случае срок ответа на претензию исчисляется с момента получения надлежаще оформленной претензии. Если в установленный настоящим пунктом срок Сторона, получившая не надлежаще оформленную претензию, не возвратит её, претензия считается принятой к рассмотрению.

Направление ответа на претензию, иная любая переписка по поводу досудебного урегулирования споров между Сторонами, производится в порядке, установленном пунктом 10.4 настоящего договора.

10.5. Если ответ на претензию не получен в срок, установленный настоящим договором для ответа, и Стороной, получившей претензию, не совершено действий по фактическому исполнению требований, заявленных в претензии, Сторона, направившая претензию, вправе считать такое молчание отказом в удовлетворении претензии.

10.6. При получении отказа в удовлетворении претензии либо не получении ответа на претензию, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор между Сторонами настоящего договора в Арбитражный Суд Республики Татарстан.

10.7. Стороны при соблюдении досудебного порядка урегулирования споров при исполнении настоящего договора обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели заключения настоящего договора, не допускать злоупотреблений предоставленными законом и настоящим договором.

10.8. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и РТ.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

11.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

11.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

11.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

11.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

11.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

11.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Поставщик обязуется указывать в счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных номер и дату договора, в счет которого производится отгрузка (при этом указывается договор Поставщика с Покупателем), дату и номер доверенности по которой отгружены товарно-материальные ценности и ФИО доверенного лица, а также правильно указывать адрес Покупателя (Грузополучателя) и Поставщика (Грузоотправителя): ___________________________________________________. Адреса и реквизиты Грузополучателя/Получателя Товара оговариваются по каждой партии Товара и отражаются в Спецификации (Приложении).

12.2. Условия настоящего договора об авансах, предварительных оплатах, отсрочках и рассрочках платежей во исполнение настоящего договора не являются условиями о предоставлении коммерческого кредита (ст.823 Гражданского кодекса РФ), не признаются основаниями для начисления и взимания процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ и не предоставляют право кредитору по соответствующему денежному обязательству права на получение таких процентов.

12.3. Уступка Поставщиком права требования, уступка денежного требования по договору факторинга, передача в залог права требования из настоящего Договора осуществляется только с письменного согласия Покупателя, оформляемого путем подписания трехстороннего уведомления между Поставщиком, Покупателем и третьей стороной.

12.4. В случае передачи Поставщиком своих прав и обязанностей третьей стороне без согласия Покупателя, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 100% от уступленного права требования.

12.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение/неустойку штраф из суммы, подлежащей уплате за товар.

12.6. Условие в п. 12.3. о необходимости получения письменного согласия Покупателя на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования является существенным условием настоящего Договора. В случае невыполнения Поставщиком обязательства по получению письменного согласия на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Поставщику, причиненных прекращением Договора.

12.7. Извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) стороны также могут направлять по факсу, электронной почте или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

12.8. Оформленные сторонами документы и переданные посредством факсимильной связи, электронной почты или иным способом связи, рассматриваются сторонами, как имеющие юридическую силу (за исключением товарных накладных, счетов-фактур и претензионных писем) наравне с оригиналами документов. Документы, переданные посредством факсимильной связи, могут предоставляться в арбитражный суд в качестве судебных доказательств при условии, что они обладают реквизитами, указывающими на адресата, дату отправления и дату получения адресатом, в том числе проставленными факсимильным устройством. Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов (первичная документация, указанная в п. 3.7. Договора), переданных друг другу с использованием факсимильных аппаратов, в течение 5 рабочих дней. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

12.9. В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

12.10. Направление уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был доставлен адресату.

12.11. Направление уведомления по электронной почте должно обеспечивать наличие подтверждения доставки/прочтения направленного сообщения, позволяющего достоверно установить, что документ был доставлен адресату.

12.12. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий Рабочий день в данном месте.

12.13. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). С момента получения уведомления об изменении реквизитов (местонахождения, банковских реквизитов), подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью, для исполнения договора принимаются новые реквизиты. В данном случае не требуется внесение изменений в договор путем составления двухстороннего документа.

12.14. В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

12.15. Стороны обязаны сообщить о своей реорганизации, ликвидации в десятидневный срок с момента появления соответствующих факторов с представлением подтверждающих документов.

12.16. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждой отдельной Спецификации (Приложении), подписанной Сторонами. В случае расхождений между условиями Договора и Спецификацией (Приложением) приоритет имеют условия, согласованные Сторонами в Спецификации (Приложении).

12.17. В день заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

12.18. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей Сторон.

12.19. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны. Все подписываемые к Договору приложения, дополнительные соглашения и изменения, составляют неотъемлемую часть Договора.

13. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

• Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:
• она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;
• каждая из Сторон обладает необходимыми лицензиями, разрешениями для исполнения настоящего Договора, у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;
• она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;
• заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
• является действующим и финансово-состоятельным юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает необходимыми ресурсами (активами, возможностями) для исполнения настоящего Договора;
• в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;
• управляющими органами Сторон не принято решения о предстоящей реорганизации или ликвидации;
• полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны, лица, подписывающие документы во исполнение настоящего договора имеют полномочия на право подписи таких документов;
• заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
• в отношении нее отсутствуют существенные претензии государственных органов, в том числе налоговых, а также третьих лиц;
• отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
• к единоличному исполнительному органу управления (руководителю) каждой из Сторон не применены меры административного наказания в виде дисквалификации, отсутствует административное приостановление деятельности каждой из Сторон, в отношении руководителей или участников контрагента в судебном порядке не установлен факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации;
• на момент заключения настоящего Договора в отношении Сторон регулирующим органом не принято решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего;
• обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;
• вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.
• Настоящим Поставщик подтверждает, что является плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации и отражает все факты хозяйственной жизни, связанные с исполнением настоящего договора, в бухгалтерском и налоговом учете. Каждой из Сторон в соответствии с требованиями применимого, в том числе в зависимости от налогового резидентства, законодательства исполняются все налоговые обязательства, в том числе по предоставлению налоговых деклараций и уплате налогов, а также о других обстоятельствах, если такие обстоятельства указаны в иных пунктах настоящего договора. Поставщик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.
• Если какая-либо из сторон при заключении настоящего Договора либо до или после его заключения предоставила недостоверные заверения об обстоятельствах, указанных в настоящем разделе, то другая сторона вправе независимо от наличия убытков, отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке, путем письменного уведомления. При этом договор прекращается со дня, указанного в уведомлении. Кроме этого сторона, предоставившая недостоверные сведения, обязана другой Стороне по ее требованию убытки возместить убытки и/или любые расходы, понесенные ею, в связи с использованием представленных сведений, включая убытки вследствие отказа в применении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и/или налогу на прибыль, подтвержденные решением налогового органа по результатам камеральной или выездной налоговой проверки, в размере сумм доначисленных налоговым органом налогов, пеней и штрафов.
• Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении обстоятельств, в отношении которых даны заверения по настоящему Договору, путем направления уведомления, подписанного руководителем или уполномоченным лицом Стороны, у которой произошло изменение соответствующих обстоятельств.
• Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на заверения, содержащиеся в настоящем разделе договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон».

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

ПОСТАВЩИК:

_______ «___________»

Юридический адрес: _______________________________;

Почтовый адрес: ______________________________;

Тел./факс.: ___________________;

Эл.почта организации:____________________;

ИНН/КПП: __________________;

Расчетный счёт: № ____________________;

Банк: ________________________________;

Кор/счет.: ____________________________;

БИК: _________________________.

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______ «_____________»

Юридический адрес: __________________________;

Почтовый адрес: ______________________________;

тел/факс:___________________;

Эл.почта организации:__________________;

ИНН/КПП ____________________;

Банк:_________________________;

Расчетный счет________________;

БИК __________________________;

Кор./счет ______________________.

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

______ «____________» ______ «____________»

___________________/ ФИО ________________/ФИО

М.П. М.П.

«______» ______________ 20___ г. «______» ____________ 20___ г.

Согласовано [3]

Исполнительный директор ООО «_________»

_________________/ФИО

указываются те документы, которые относятся к товару, приобретаемому по договору. ↑

В случае, если договор заключается на 2 года и более, сумма договора прописывается с разбивкой по годам ↑

Указывается при необходимости согласования договора исполнительным директором Управляемого общества ↑

Заявка_на_формирование_лота

Заявка на формирование лота (товары)

№пп

1

2

3

Наименование данных

Наименование организации дивизиона

Потребитель ТМЦ (ПАО «Татнефть», Собственные

нужны)

Наименование товара (лота)

Основные данные

ООО «УК «Система-Сервис»

Собственное потребление

Поставка

полифениленсульфида

Сырье для производства

нефтепромысловой хим.

продукции

Химическая продукция

общего назначения

4

Группа товаров согласно классификатора товаров

Вспомогательные материалы

Материалы для изоляции

трубной продукции

Материалы и заготовки для

литейного производства

5

6

7

7.1

8

9

10

Ф.И.О., должность ответственного специалиста за

организацию проведения торгов со стороны

Заказчика

Телефон рабочий ответственного специалиста за

организацию проведения торгов со стороны

Заказчика

Телефон сотовый ответственного специалиста за

организацию проведения торгов со стороны

Заказчика

Телефон ответственного специалиста по техническим

вопросам со стороны Заказчика

Электронная почта ответственного специалиста за

организацию проведения торгов со стороны

Заказчика

Дата начала процедуры запроса предложений (не

менее 3 рабочих дней с даты направления заявки на

формирование лота оператору ЭТП)

Дата завершения процедуры запроса предложений (не

менее 5 рабочих дней с даты начала процедуры

запроса предложений)

11

Адрес поставки товаров

12

Сроки поставки товаров

Кошкин Евгений Александрович,

инженер ООЗ

(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

8(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Вострухин Александр Олегович

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

22.03.2024

28.03.2024

423450, Российская

Федерация, Республика

Татарстан, г.Альметьевск,

ул.Базовая, дом 2

(центральный склад).

2 -3 квартал 2024 (рассмотрим

другие сроки)

13

Особые требования к участникам торгов

14

Наличие альтернативного предложения

15

Класс заказа

Заместитель директора

Аналоги не допускаются

Материал

Н. В. Козлов

ООО

«Управляющая Компания

«Система-Сервис»

ЖЧЖ

«Идарэче Компания

«Система-Сервис»

Базовая ур., 2 , Әлмәт шәһәре,

ул. Базовая , 2, г. Альметьевск,

Республика Татарстан,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Татарстан Республикасы,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел./факс: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2087, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в ПАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата «21» марта 2024 г.

Исх. № 5686/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Уважаемые господа!

ООО «УК «Система-Сервис» проводит конкурентную процедуру – запрос предложений (цен) и в

связи с этим просит подавать свои предложения на поставку продукции по лоту на нижеприведенных

условиях (см. приложение-спецификацию).

Место проведения торгов – электронно-торговая площадка http://www.etp.tatneft.ru/ (торговозакупочная площадка). Приём предложений будет производиться 5 рабочих дней с момента

опубликования.

К электронным торгам допускаются поставщики, в установленном порядке прошедшие

процедуру регистрации в Системе http://www.etp.tatneft.ru/ в разделе «Регистрация» под браузером

Internet Explorer. Инструкция поставщика по регистрации и участию в электронных торгах размещена

на электронно-торговой площадке ОАО «Татнефть» (http://www.etp.tatneft.ru/) в разделе

«Информация»/«Инструкции».

На этапе запроса предложений Поставщики имеют право подать только одно предложение.

Приложенный документ со спецификацией должен быть подписан лицом, имеющим право в

соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без

доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности

(далее — уполномоченного лица) и скреплен печатью компании Участника.

Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Организатор имеет

право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру

запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Поставщиками.

По результатам запроса предложений будет определен стартовый порог для второго этапа торгов

– конкурса-редукциона, который состоится в срок не позднее 3 рабочих дней после завершения

первого этапа (запроса предложений).

Получить дополнительные консультации по процедуре проведения электронных торгов можно

по тел.: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, либо через раздел «Горячая линия. Задать вопрос», расположенный на сайте

ТЗП ОАО «Татнефть».

Получить дополнительные консультации по техническим вопросам, связанным с

вышеуказанным лотом можно у ответственного специалиста ООО «УК «Система-Сервис» за

организацию проведения конкурса: Кошкин Е. А., тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Заместитель директора

Приложения (в электронном виде):

1. Формат договора;

2. Спецификация;

3. Заявка на формирование лота.

Кошкин Е. А.

Тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Н. В. Козлов

Инструкция_по_заполнению_коммерческого_предложения_26.08.2020

Инструкция по заполнению коммерческого предложения.

1. Чтобы выставить коммерческое предложение внимательно изучите всю документацию и

информацию по лоту в вкладках Заказ («Разрешить частичное предложение») и Условия заказа.

Если есть вопросы к сведениям лота, пишите нам в «Задать вопрос» тип сообщения «Вопрос по

заказу».

Обратите внимание на поля:

 «Разрешить спец. Предложения»: если данное поле отмечено маркером

- разрешено

предложение аналогов/эквивалента, соответствующих по техническим характеристикам;

отсутствие данной метки (

) – налагает запрет;

 «Разрешить частичные предложения»: если данное поле отмечено маркером

- разрешена

подача частичных предложений (подача предложения на часть позиций лота); отсутствие

данной метки (

) – налагает запрет;

 «Разрешить несколько предложений»: если данное поле отмечено маркером

- разрешено

формирование нескольких (2 и более) предложений в рамках текущего тендера; отсутствие

данной метки (

) – налагает запрет.

2. Перейдите в закладку «Позиции» для указания стоимости и иных характеристик. Для загрузки

данных возможны 2 варианта:

2.1. Вариант 1: ввод данных в системе:

 Для позиций укажите цену за единицу измерения, в рублях без учета НДС, но с

учетом всех расходов. Если ваш товар/услуга по позиции не соответствует

спецификации, отожмите галочку и укажите в столбце «Замечания» в чем именно

различие (без цены!).

 На каждый ввод данных требуется нажимать кнопку «Сохранить».

2.2. Вариант 2: загрузка данных из excel:



Нажмите



В файле заполнению подлежат ячейки, окрашенные в зеленый цвет. Корректировка

и ввод данных в остальные – запрещены.

для выгрузки файла и дальнейшего его заполнения.



Заполните необходимые поля:

 Наименование, если отличается;

 Цена за ед., руб., без НДС: только числовой ввод, укажите цену за единицу

измерения, в рублях без учета НДС, но с учетом всех расходов;

 Замечания: укажите в столбце, в чем именно различие (без цены!). При этом

укажите соответствующий признак (0 или 1) в столбце «ответствует заказу»

(см. следующий пункт);

 Соответствует заказу: по умолчанию установлен признак 1. Что означает

полное соответствие по техническим характеристикам. В случае, если вами

предлагается аналог, отличающийся от запроса, установите признак 0 –

означает несоотвествие / неполное соответствие закупаемой позиции.



Сохраните введенные данные.



Во вкладке «позиции» системы нажмите

заполненного вами файла.

для загрузки данных из



Для загрузки файла нажмите



Нажмите



Если файл заполнен корректно, система выдаст сообщение



Далее необходимо нажать



Система автоматически загрузит введенные вами данные. Сохраните.

3. Перейдите в закладку «Условия предложения» и заполните поля, отмеченные *. Внимание!

Документы для пунктов, где не указана галочка «Коммерческая часть», НЕ должны

СОДЕРЖАТЬ СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ и СУММАХ.

4. На каждый ввод данных требуется нажимать кнопку «Сохранить».

5. Когда до автоформирования коммерческого предложения останутся не заполненными 2 и

менее поля, они будут подсвечиваться красным цветом. Внимание! В поле где нужен ответ

ДА/НЕТ не оставляйте точку на «Не задано».

6. После ввода цен и условий предложения появится кнопка «Коммерческое предложение».

Нажмите ее.

7. Откроется текстовый документ, содержащий текст вашего коммерческого предложения.

Перенесите его на фирменный бланк и подпишите руководителем, отсканируйте и загрузите в

поле «Сканированная копия коммерческого предложения».

8. На каждый ввод данных требуется нажимать кнопку «Сохранить».

9. Система выдаст сообщение: «Ввод в систему Вашего предложения завершен». На этом

процедура участия в лоте завершена!

Instructions_for_submitting_a_commercial_offer

Instructions for filling out a commercial offer.

1. To submit a commercial offer, carefully study all the documentation and information on the lot in the

Order tabs (“Partial offers allowed”) and Order conditions. If you have questions about the details of the

lot, write to us in the "Feedback form" message type "Question on the tender".

-

Pay attention to the fields:

“Special offers allowed”: if this field is marked

– allowed analogue/equivalent offer corresponding

to technical characteristics; absence of this label

- imposes a ban

“Partial offers allowed”: if this field is marked

- allowed submission of partial proposals (submission

of an offer for part of the lot positions); absence of this label

- imposes a ban

“Several offers allowed”: if this field is marked

– allowed formation of several (2 or more) proposals

within the framework of the current tender; absence of this label

- imposes a ban.

2. To enter the prices for order positions you need to select the tab ‘Positions’. For loading data, 2 options

are possible:

2.1. Option 1: enter data in the system:



For each position it is necessary to specify the price for a material unit of measure, in rubles excluding

VAT, but with including all expenses. If your item / service of offer position completely correspond to

the order, it is necessary to leave a checking in a column ‘Complies with order’. Otherwise it is required

to delete checking and to specify in the ‘Notes’ column all distinctions between the order and an offer (no

price!).



For each data entry, you must click the "Save" button.

2.2. Option 2: loading data from excel:



Click

to upload the file and fill it further.



The cells in the file are filled in green. Adjustment and entering data into the rest is prohibited.



Fill in the required fields:

-

Name, if different

Unit price, RUB, without VAT: numeric input only, indicate unit price measurements, in rubles excluding

VAT, but taking into account all costs

Notes: indicate in the column what exactly the difference is (no price!). Wherein specify the appropriate

attribute (0 or 1) in the column ‘Complies with requirement’ (see next paragraph).

Complies with requirement: the default is 1. What does full compliance with technical characteristics. In

case you set analog 0 - means inconsistency / incomplete compliance with the purchased item.



Save entered data



In the tab "positions" of the system, click



Click to download the file

to load data from the file you filled out.



Click



If the file is filled in correctly, the system will display a message



Next, you need to click



The system will automatically download the data you entered. Save

3. Go to the "Offer conditions" tab and fill in the fields marked *. Attention! Documents for items where the

"Commercial part" checkbox is not indicated SHOULD NOT CONTAIN PRICES AND AMOUNTS.

4. For each data entry you need to click the "Save"

5. When, before the automatic generation of commercial offers, 2 and less than a field, they will be

highlighted in red. Attention! In the field where the answer is needed YES / NO do not leave the dot on

"Not set".

6. After entering prices and conditions of the offer, the button "Commercial offer" will appear. Click it.

7. A document will open containing the of your quotation. Transfer it to letterhead and sign by your

supervisor, scan and upload to field ‘Scanned commercial offer with the press and signature’.

8. For each data entry you need to click the "Save".

9. The system will display the message: Your offer has been entered into the system. On this the procedure

for participation in the lot is completed!

Спецификация_от_05_апреля

Спецификация к письму № 5686/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 21.03.2024г.

- Посмотреть таблицу с данными

Заместитель директора Н. В. Козлов