Тендер - ЗК-№-6495/25 «Поставка газов технических» №295884784

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ЗК_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_требованиеxx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном запросе котировок

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Законом 44-ФЗ, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с даннымиЗК_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_описаниеxx

Описание объекта закупки

Общие сведения

- Посмотреть таблицу с данными

Требования, предъявляемые к объекту закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Сорт

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Объем баллона

- Посмотреть таблицу с данными

Литр; кубический дециметр

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Технические характеристики соответствуют требованиям

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Объем вещества в баллоне

- Посмотреть таблицу с данными

Кубический метр

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Невозможно определить количество товара, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг (в соответствии с ч. 24 ст. 22 фз 44)

ШТ

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик объекта закупки, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара (оказания услуги/ выполнения работы) надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика

2

Ацетилен растворенный технический

20.14.11.126

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Сорт

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Объем баллона

- Посмотреть таблицу с данными

Литр; кубический дециметр

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Технические характеристики соответствуют требованиям

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Объем вещества в баллоне

- Посмотреть таблицу с данными

Кубический метр

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Невозможно определить количество товара, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг (в соответствии с ч. 24 ст. 22 фз 44)

ШТ

3

Диоксид углерода (газ углекислый)

20.11.12.110

- Посмотреть таблицу с данными

Литр; кубический дециметр

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Технические характеристики соответствуют требованиям

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Сорт

- Посмотреть таблицу с данными

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Количество вещества в баллоне

- Посмотреть таблицу с данными

Килограмм

Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Невозможно определить количество товара, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг (в соответствии с ч. 24 ст. 22 фз 44)

ШТ

Единицы измерения:

В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).

Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 09.04.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть006334

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, край Красноярский, край Красноярский, г. Красноярск, склад Поставщика

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Да

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Кислород технический
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.11.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Товар Штука 660.00 - Посмотреть таблицу с данными 660.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Ацетилен растворенный технический
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.14.11.126 Товар Штука 6333.33 - Посмотреть таблицу с данными 6333.33 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Диоксид углерода (газ углекислый)
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.11.12.110 Товар Штука 1363.33 - Посмотреть таблицу с данными 1363.33 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 8356.66 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок

Дополнительная информация и документы

1 Инструкция

ЗК_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_обоснование - Посмотреть таблицу с даннымиЗК_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_инструкция_товар

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Заявка участника закупки должна содержать всю необходимую информацию и документы, предусмотренные разделом «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке».

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным извещением, товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения необходимо заполнять в структурированном виде (посредством площадки). В случае дополнительного приложения в заявке файла с описанием товара информация в нем не должна противоречить структурированной заявке (должна быть идентичной).

При указании значений характеристик предлагаемого товара в заявке участнику закупки необходимо руководствоваться правилами, предусмотренными данной инструкцией. Инструкция предусматривает правила указания (заполнения) значений характеристик отдельно на каждый случай требований извещения закупки, с учетом применения слов (словосочетаний), символов, союзов, знаков, их комбинаций и т.п.

Значения характеристик (показателей), указанные в извещении, подлежат конкретизации за исключением, если указаны формулировки «Значение характеристики не может изменяться участником закупки», «Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики», которые означают, что значение характеристики (показателя) должно остаться в неизменном виде.

Формулировка инструкции в извещении «Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики» означает, что участнику необходимо указать конкретное(ые) значение(я) с учетом нижеприведенных правил.

Если в извещении закупки значения характеристик (показателей), для которых установлены минимальные значения (сопровождаются словами «не менее», «от», «не ниже», знак «≥», «не ранее»), участнику закупки необходимо указать конкретные значения характеристик (показателей), равные или превышающие значения, установленные извещением. (Например, в извещении установлено требование «длина не менее 100мм» участнику необходимо указать значение равное 100мм или любое значение, превышающее установленное извещением).

Если в извещении закупки значения характеристик (показателей), для которых установлены максимальные значения (сопровождаются словами «не более», «до», «не выше», «не превышает», знак «≤», «не позже»), участнику закупки необходимо указать конкретные значения характеристик (показателей), равные или меньшие значений, установленных извещением закупки. (Например, в извещении закупки установлено требование «длина не более 100мм» участнику необходимо указать значение равное 100мм или любое значение меньше установленного извещением).

Если в извещении закупки значения характеристик (показателей), для которых установлены минимальные значения (сопровождаются словами «более», «выше», знак «>», «больше»), участнику закупки необходимо указать конкретные значения характеристик (показателей), превышающие значения, установленные извещением закупки, т.е. установленное значение в извещении закупки не включительно. (Например, в извещении закупки установлено требование «длина более 100мм» участнику необходимо указать значение 101мм или любое значение, превышающее установленного извещением закупки).

Если в извещении закупки значения характеристик (показателей), для которых установлены минимальные значения сопровождаются словами «и более», «и выше», «и больше», участнику закупки необходимо указать конкретные значения характеристик (показателей), равные или превышающие значения, установленные извещением закупки. (Например, в извещении закупки установлено требование «игла в комплекте: две и более» участнику необходимо указать значение 2 или любое значение, превышающее установленного извещением закупки).

Если в извещении закупки значения характеристик (показателей), для которых установлены максимальные значения (сопровождаются словами «менее», «ниже», знак «

Если в извещении закупки значения характеристик (показателей), для которых установлены максимальные значения сопровождаются словами «и менее», «и ниже», «и ранее», «и меньше», участнику закупки необходимо указать конкретные значения характеристик (показателей) равные или меньшие значениям, установленным извещением закупки. (Например, в извещении закупки установлено требование «время заряда батареи 4 часа и менее» участнику необходимо указать значение 4 или любое значение, которое является меньше установленного извещением закупки).

Если в извещении закупки минимальные и максимальные значения характеристик (показателей) сопровождается одновременным указанием комбинации знаков «>», «≥», «≤», « 100мм и ≤ 200мм» участнику необходимо указать значение 200мм или любое другое значение, которое будет одновременно больше 100мм и равное или меньше 200мм. Например, в извещении закупки установлено требование «длина ≥ 100мм и

Если в извещении закупки минимальные и максимальные значения характеристик (показателей) сопровождается одновременным указанием знаков «>», «≥», «≤», «

Если в извещении закупки минимальные и максимальные значения характеристик (показателей) сопровождается одновременным указанием слов «не менее» «не более», участнику закупки необходимо указать конкретное значение характеристики (показателя), которое будет равно или больше минимального значения либо равно или меньше максимального значения, установленного извещением закупки. (Например, в описании объекта закупки установлено требование «длина не менее 100 мм не более 200 мм» участнику необходимо указать «длина 200 мм», либо значение, которое будет одновременно равное или меньше 200 мм и равное или больше 100 мм).

Если в извещении закупки значения характеристик (показателей) указаны с применением знака «-» или предлогов «от… до …» без сопровождения дополнительных формулировок и словосочетаний, это означает перечисление возможных вариантов величины на выбор участника, которые соответствуют потребности заказчика, в том числе крайние минимальные или максимальные значения. Участнику необходимо указать конкретное значение, любое из перечисленных (Например, в описании объекта закупки установлено требование «длина 100 мм – 200 мм» участнику необходимо указать значение 100 мм, либо значение, которое будет одновременно равное или меньше 200 мм и равное или больше 100 мм).

Применение в извещении закупки союзов «либо», «или» означает, что участник должен выбрать, определить одно конкретное неизменяемое значение и указать его в своей заявке. Союзы «или» «либо» используется как знаки альтернативности, таким образом, союз «или» обозначает значение «или это, или то», союз «либо» обозначает значение «либо это, либо то». (Например, в описании объекта закупки указано «напольное покрытие синего или зеленого цвета» участнику необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов и указать «напольное покрытие синего цвета»).

Применение в извещении закупки союзов «и/или» либо «и (или)» означает, что участник должен выбрать или одно конкретное неизменяемое значение или указать оба значения с союзом «и». (Например, описании объекта закупки указано «Спирты изо-пропанол и/или н-пропанол» участнику необходимо выбрать либо один из предлагаемых вариантов «изо-пропанол» или указать оба варианта «изо-пропанол и н-пропанол»).

Формулировка инструкции в извещении «Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики» означает, что участнику необходимо указать значения в диапазоне с учетом нижеприведенных правил.

Если значения в диапазоне сопровождены сочетанием знаков «+/-», «-», словом «в диапазоне» или «диапазон» с одновременным применением предлогов «от… до …», слов «не менее … не более» или комбинации знаков «>», «≥», «≤», «

При конкретизации веса, или массы, или объема потребительской упаковки не требуется приведения указываемого значения к кратности запрашиваемому количеству товара. Кратность количества товара будет достигнута при заключении контракта, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона 44-ФЗ, либо на этапе исполнения контракта, руководствуясь частью 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ.

В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).

Все вышеуказанные правила в настоящей инструкции не применяются, если они содержатся в наименовании характеристик (показателей).

Если в Описании объекта закупки содержится требование о доле вторичного сырья, использованного при производстве товара, то указанное требование является безусловным к исполнению и не требует отдельного подтверждения или указания в составе заявки.

ЗК_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_контракт

Проект контракта ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___________________

на поставку товара субъектами малого предпринимательства,

социально ориентированными некоммерческими организациями

г. Красноярск «___» _________ 2025 г.

Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и

__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующ__ на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», заключили государственный контракт на поставку товара субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями (далее по тексту – контракт) согласно протоколу ________________ о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

В соответствии с контрактом Поставщик обязуется поставить газы технические (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар на условиях контракта.

Наименование, позиции по КТРУ (ОКПД2), характеристики, страна происхождения, цена единицы товара указаны в Приложении к контракту, являющемся неотъемлемой частью контракта.

Место поставки товара: г. Красноярск, склад Поставщика.
Поставка газов технических осуществляется путем обмена опорожненных баллонов Заказчика на баллоны Поставщика, наполненные газом техническим либо путем наполнения опорожненных баллонов Заказчика, при этом стоимость за тару не взыскивается.
Заказчик является собственником баллонов.
Погрузка и разгрузка баллонов производится на территории и силами Поставщика.

Срок поставки товара: в период с момента заключения контракта по 30.09.2025 по заявкам Заказчика в течение 3 календарных дней (не более 4 заявок).

Заявка Заказчика должна содержать следующие сведения:
- наименование, юридический адрес, номер телефона Заказчика;
- наименование Поставщика, в адрес которого она направляется;
- наименование и количество поставляемого товара;
- Ф.И.О., должность лица, составившего заявку;
- дату и время подачи заявки.
Заявка Заказчика может быть направлена в адрес Поставщика с использованием одного из следующих средств связи:
- по электронной почте с обязательным подтверждением получения путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии заявки) с пометкой «Получено» и указанием даты получения;
- почтовыми отправлениями по месту фактического нахождения Поставщика;
- с помощью месcенджеров.

Указанные в п. 1.4 контракта сроки являются исходными для определения санкций в случае нарушения срока поставки товара.

Лица Заказчика, ответственные за исполнение контракта:

- _____________________________________________________;

- _____________________________________________________;

- _____________________________________________________.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам, установленным законодательством РФ на данный вид товара (в том числе ГОСТам, ТУ при их наличии), соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя, соответствовать нормам безопасности, согласно действующим нормативным правовым актам РФ, в том числе:
- «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Межгосударственный стандарт. Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия»;
- «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия»;
- «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2. Межгосударственный стандарт. Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия»;
- «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия».

Поставляемый товар должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (сертификатами качества, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии) применительно к поставляемому товару. Инструкции по эксплуатации, техническое описание и иные эксплуатационные документы должны быть на русском языке (при наличии).

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Максимальное значение цены контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок шесть тысяч четыреста сорок шесть) руб. 63 коп., в том числе НДС/НДС не облагается.

Цена единицы товара указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включает стоимость товара, погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с надлежащим исполнением Поставщиком обязательств по контракту.

Цена единицы товара устанавливается в рублях Российской Федерации, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Источник финансирования: краевой бюджет 2025 года.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставщик уведомляет Заказчика о готовности товара (отдельного этапа исполнения контракта) к передаче, о дате и времени передачи товара (отдельного этапа исполнения контракта) не позднее 2-х (двух) дней до момента передачи товара.
Уведомление направляется в адрес Заказчика с использованием одного из средств связи, указанных в п. 1.5 контракта.

Доставка товара на склад Заказчика осуществляется за счет средств Заказчика. Поставщик производит погрузочно-разгрузочные работы на складе Поставщика и обеспечивает сохранность товара от повреждений во время разгрузки опорожненных баллонов и погрузки наполненных баллонов.

Поставщик не вправе поставлять Заказчику товар, не указанный в Приложении к контракту. В случае поставки товара, не указанного в Приложении к контракту, его оплата не осуществляется.

Передача товара (отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется в присутствии Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя по акту приема-передачи товара.

По факту поставки товара (отдельного этапа исполнения контракта) ,предусмотренного контрактом в течение 3 (трех) рабочих дней Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, товарную накладную и/или универсальный передаточный документ (далее – документы о приемке), счёт и/или счёт-фактуру с указанием номера и даты контракта, а также документы, указанные в п. 2.3 контракта.

Приемка Заказчиком товара (отдельного этапа исполнения контракта) по контракту осуществляется в рабочие дни Заказчика с понедельника по пятницу с 09 час. 00 минут до 18 час. 00 минут на складе Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Заказчику подписанных Поставщиком документов о приемке в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Датой поступления Заказчику документов о приемке, подписанных Поставщиком, считается дата размещения таких документов в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

При приемке товара (отдельного этапа исполнения контракта) Заказчик проводит экспертизу поставленного товара в части соответствия условиям контракта. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Результаты экспертизы оформляются в виде заключения о соответствии/несоответствии поставленного товара условиям контракта.

Наименование и цена товара в документах о приемке должны быть указаны в строгом соответствии Приложением к контракту.

В течение 3 (трех) рабочих дней после приемки товара Заказчик подписывает документы о приемке либо предоставляет мотивированный отказ от подписания документов о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае получения Поставщиком мотивированного отказа от подписания документов о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документы о приемке.
Формирование, подписание и размещение в единой информационной системе документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документов о приемке, подписанных Заказчиком.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты размещения в единой информационной системе документов о приемке, подписанных Заказчиком.

В случае необоснованного отказа от приемки товара Поставщик вправе провести экспертизу поставляемого товара. Экспертиза может проводиться привлеченными экспертами, экспертными организациями, имеющими соответствующую аккредитацию.

ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

Оплата по контракту осуществляется по цене единицы товара, исходя из количества поставленного товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке с учетом казначейской системы исполнения бюджетных обязательств. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленном положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______ руб. ___ коп.
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
в размере 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет _______ руб. ___ коп.;
в размере 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет _______ руб. ___ коп.;
в размере 1 процента цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет _______ руб. ___ коп.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Заказчик удерживает сумму неисполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю).

ФОРС-МАЖОР

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии, военные конфликты, издание актов органами государственной власти и органами местного самоуправления, независящих от воли сторон и влекущих невозможность исполнения контракта, ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны компенсации любых убытков, возмещения фактически понесенных расходов.

Сторона, для которой становится невозможно выполнить свои обязательства по контракту, должна в течение 3 (трех) дней поставить в известность (с приложением документа, официально подтверждающего наступление обстоятельств форс-мажора в соответствии с п. 7.1) другую сторону в отношении начала и прекращения обстоятельств, которые мешают выполнению контракта.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по контракту, разрешаются в претензионном порядке, в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сторона, имеющая к другой стороне претензию (требование), обязана направить в течение 10 рабочих дней другой стороне претензию (требование), в письменном виде с приложением обосновывающих претензию (требование) документов.

Сторона, которая получила претензию (требование), обязана ее рассмотреть и направить мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии (требования).

В случае невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контракт может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон. Соглашение об изменении условий контракта, заключенного по результатам электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы.
Соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Поставщик не имеет права передавать свои права и обязанности Поставщика по контракту третьим лицам.

При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 01.11.2025. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

Контракт заключается в форме электронного документа, и подписывается сторонами усиленной электронной подписью.

В случаях, не предусмотренных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к контракту

№ ___________________

от «___» __________ 2025 г.

Цена единицы товара

Заказчик: управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края,

660009, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира,110

Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными