Тендер - Поставка реактивов №295884769

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):241050, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 72
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.04.2025 по 16.04.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора на поставку реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведение запроса котировок размещено на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

Приложение:

Техническое задание.

Образец котировочной заявки.

Проект гражданско-правового договора.

Обоснование начальной максимальной цены договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар должен быть надлежащим образом сертифицирован, должен соответствовать всем требованиям, предъявленным к данному виду товара, их безопасности существующим в законодательстве РФ, полностью укомплектованными. Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации (паспорт на поставляемую продукцию). Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара. Гарантии качества должны включать в себя замену некачественного товара. Поставщик обеспечивает за свой счет устранение всех недостатков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Заказчику Главному врачу

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Брянской области»

Исакову О.А.

241050, г. Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Тел. 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ____________

Изучив запрос котировок цен, мы

Наименование, фирменное наименование ________________________________________________________________________________

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: ________________________________________________________________________________

Фамилия, имя отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица)_

Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика _____________________________________________________________________;

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц_____________________________________________________________.

Выражаем согласие осуществить поставку реактивов в полном соответствии с условиями запроса котировок.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора ________________________________ руб. (сумма прописью) _____копеек (включая НДС/ НДС не облагается в связи).

В цену включены все необходимые платежи, расходы связанные с исполнением договора (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Настоящей заявкой подтверждаем соответствие _______________(Наименование организации; Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя) следующим требованиям:

непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника процедуры закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

отсутствие у участника процедуры закупки физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в процедуре закупке юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

соответствие участника процедуры закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

участник закупки не является иностранным агентом.
В подтверждение выше перечисленного, прилагаем следующие документы (или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям документации)_________________________________________________________________
________________________ ________________ _____________
(Участник процедуры закупки) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение №1 к котировочной заявке
Форма декларации о подтверждении происхождения товаров
Настоящим, __________________________________________________________________,
(полное/краткое наименование организации, Ф.И.О. для физ.лица)
Адрес местонахождения (юридический адрес, место жительства для физ.лица): _______________________________________________________________________________,
ИНН: ________________________________________________________________________.
подтверждает что страна происхождение поставляемых товаров - Посмотреть таблицу с данными
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с ответственностью, которая следует в отношении предоставления недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.
__________________________
(подпись)
«____» ______________ 2025 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Проект договора
Гражданско-правовой договор №
на поставку реактивов - Посмотреть таблицу с данными
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Исакова О.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании результатов проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку реактивов (извещение № ___________) (протокол запроса котировок № __ от __.__.2025г.) заключили настоящий гражданско-правовой Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять реактивы (далее - товар) в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение №1) и технических характеристик (Приложение №2), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с техническими характеристиками, указанными в спецификации.
1.3. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товаров, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит. Стоимость упаковки входит в цену договора.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату в установленном в договоре порядке.
1.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными в отношении данного вида товара.
1.6. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.7. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, является новым ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.
2.2. Сумма настоящего Договора составляет _______________, (в том числе НДС/НДС не облагается в связи).
Цена договора включает в себя: все необходимые платежи, расходы связанные с исполнением договора (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
2.3. На поставляемый товар «Поставщик» предоставляет «Заказчику» УПД или товарную накладную и счет-фактуру, счет, акт приема передачи.
2.4. Оплата за поставляемый товар производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» на основании УПД или счетов-фактур и товарных накладных в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара и подписания накладной или УПД, акта-приема передачи.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Срок поставки: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора, с возможностью поставки частями и правом досрочной поставки.
3.2. Ассортимент, количество, технические характеристики поставляемого товара определяется в соответствии с Спецификацией (Приложение №1), техническими характеристиками (Приложение № 2).
3.3. Услуги по поставке товара и разгрузке организуются «Поставщиком».
3.4.Транспортные расходы на оказание услуг по поставке, разгрузке товара включены в цену Договора.
3.5. Поставка осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 72 (Пн-Пт с 8-30 до 16-30, обед с 13:00 до 14:00) (4 этаж).
3.6. Остаточный срок годности на момент поставки товара не менее 70%.
4. Обязательства сторон
4.1. «Заказчик» вправе:
4.1.1. требовать передачи товара, предусмотренных Договором;
4.1.2. при недопоставке требовать передачи недостающего товара;
4.1.3. отказаться от принятия товара, если данный товар не соответствует по ассортименту, качеству, спецификации и техническим характеристикам (приложения №1,2), и прочим условиям настоящего Договора;
4.1.4. отказаться от принятия товара, поставка которых просрочена;
4.1.5. требовать всю необходимую документацию на поставляемый товар.
4.2. «Заказчик» обязан:
4.2.1. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара;
4.2.2. проверить количество и качество принятого товара, а в случае обнаружения недостатков в течение 7 дней уведомить «Поставщика» в письменной форме;
4.2.3. при отказе от принятия товара обеспечить ее сохранность, с уведомлением «Поставщика»;
4.2.4. оплатить товар по цене, предусмотренной настоящим Договором.
4.3. «Поставщик» вправе:
4.3.1. требовать своевременной оплаты товара, оговоренной настоящим Договором.
4.4. «Поставщик» обязан:
4.4.1. передать товар, пригодный для использования в целях, предусмотренных Договором соответствующую Спецификации (Приложение №1) и техническим характеристикам (Приложение № 2) и на условиях, обеспечивающих качество, комплектность, ассортимент;
4.4.2. Оказать услуги по поставке товара до адреса Заказчика;
4.4.3. Доставить товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы, относящиеся к товару подтверждающие качество товара (паспорт качества на русском языке), оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.4. незамедлительно направить «Заказчику» письменное уведомление о факте задержки товара, ее предположительной длительности и причине в период выполнения Договора поставки, мешающие своевременной поставке продукции и предоставлению услуг.
5. Качество и комплектность товара
5.1. Поставляемый по Договору товар, ее количество, комплектность, объем, качество и технические характеристики должны соответствовать требованиям Договора, действующей нормативно-технической документации.
6. Тара, упаковка, маркировка
6.1. «Поставщик» отгружает товар в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ, обеспечивающих ее сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.
6.2. Товар должен быть доставлен до склада «Заказчика» (или склада филиала Заказчика) транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение, при несоблюдении данных условий весь товар разгрузке на склад «Заказчика» не подлежит.
6.3. Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости товар должен иметь светонепроницаемую защиту и упакован в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.).
6.4. Подлежащую возврату тару «Заказчик» обязан возвратить «Поставщику» в 10-дневный срок со дня получения товара. Вывоз возвратной тары осуществляется «Поставщиком».
6.5. Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.
6.6. Маркировка индивидуальной упаковки и инструкция по применению должны быть на русском языке.
7. Приемка товара
7.1. Днем исполнения обязательств по поставке товара считается дата приемки товара согласно приемо-сдаточного акта по количеству, качеству и комплектности, подписанного уполномоченными на то представителями сторон, либо в случаях, согласованных сторонами, - дата подписания товарно-транспортной накладной.
7.2. Приемка товара , поставляемой без тары, в открытой таре, в поврежденной таре производится на складе «Заказчика» (или складе филиала Заказчика) в момент получения товара от «Поставщика» Приемка товара, поступившей в исправной таре, по количеству единиц в каждом месте, а также по качеству, комплектности и ассортименту, производится на складе «Заказчика» в момент вскрытия тары, но не позднее 10 дней после доставки.
7.3. Приемка товара производится уполномоченными на то «Заказчиком» компетентными лицами, несущими ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара.
7.4. Приемка товара по количеству, качеству, комплектности и техническим характеристикам производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество, комплектность и технические характеристики поставляемого товара (товарно-транспортная накладная, спецификация, опись, упаковочные ярлыки, транспортный паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), удостоверение о качестве и др.) отправителя (изготовителя).
7.5. Выборочная (частичная) проверка количества и качества товара с распространением результатов проверки какой-либо части товара на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением сторон.
7.6. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество продукции (п. 7.4. Договора), «Заказчик» приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренной товара и характер выявленных при приемке дефектов.
7.7. Если в процессе приемки будет обнаружена недостача, «Заказчик» обязан приостановить приемку, обеспечив сохранность товара, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородного товара. О выявленной недостаче составляется акт за подписями лиц, производивших приемку товара.
7.8. Одновременно с приостановлением приемки «Заказчик» обязан вызвать уведомлением (телефонограммой) для участия в продолжении приемки товара и составления двухстороннего акта представителя «Поставщика» (изготовителя).
7.9. В случае неявки представителя «Поставщика» по вызову «Заказчика», последний продолжает приемку товара самостоятельно. В этом случае «Поставщик» утрачивает право на предъявление претензий к «Заказчику».
8. Ответственность сторон
8.1. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного настоящим Договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,05% от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки.
8.2. За отказ от поставки товара, «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости непоставленной или недопоставленного товара. Неустойка может быть удержана с суммы оплаты за поступивший товар.
8.3. «Поставщик» несет ответственность за качество, комплектацию, количество, технические характеристики поставляемой товара, а также за недопоставку товара.
8.4. Если поставленный товар не соответствуют по качеству стандартам, иной документации, образцам (эталонам) или условиям Договора, «Поставщик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 20 (двадцати) процентов стоимости товара ненадлежащего качества. «Заказчик» имеет право отказаться от приема данной товара (п.4.1.3. данного Договора), что не освобождает «Поставщика» от уплаты штрафных санкций.
8.5. За поставку товара, вопреки требованиям стандартов или Договора, немаркированной либо ненадлежащее маркированной товара и товара без тары или упаковки, либо в ненадлежащей таре или упаковке, либо в немаркированной или ненадлежащее маркированной таре или упаковке, «Поставщик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 5 (пяти) процентов стоимости такого товара.
8.6. В случае не уплаты «Поставщиком» неустоек (штрафов, пеней) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления «Заказчиком» требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) «Поставщику», суммы неисполненных «Поставщиком» требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) предъявленных «Заказчиком», удерживаются из суммы, подлежащей оплате «Поставщику» по Договору.
8.7. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) нарушившая сторона возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней).
8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны Договора от исполнения обязательств в полном объеме в соответствии со сроками действия настоящего Договора.
8.9. «Поставщик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».
8.10. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного настоящим Договором, «Поставщик» вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка исчисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
8.11. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.12.Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Действие обстоятельств непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в т.ч. объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и стихийные природные бедствия, а также издание государственных органов.
9.2. Сторона, которая не исполняет обязательств по Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно (в течение 3 дней) известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
9.3. Свидетельство, выданное соответствующими компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 9.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
9.6. Риск случайной гибели товара:
Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом Договора, несет «Поставщик» или «Заказчик» в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного повреждения его, т.е. был ли он передан «Заказчику» в порядке исполнения условий Договора «Исполнителем».

Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с его исполнением, изменением, расторжением, разрешаются между Сторонами путем направления одной стороной претензии другой стороне.
10.2.Претензия оформляется в письменной форме (на фирменном бланке) и направляется (заявляется) той стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий.
В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие его пункты или разделы Договора отражаются все негативные последствия неисполнения либо ненадлежащего исполнения Договора и стоимостная оценка ответственности, включая сумму неустойки (штрафа, пени), а также те действия, которые должны произвести «Заказчик» и «Поставщик» для их устранения.
10.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:
- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;
- по факсимильной связи;
- заказным письмом с уведомлением по адресу места нахождения Стороны;
-передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту или любым иным, удобным для Сторон способом.
10.4. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
10.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Брянской области.

Порядок изменения и расторжения договора
11.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон, в одностороннем порядке или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон, должна направить письменное уведомление с предложением расторгнуть настоящий Договор другой Стороне и письменное соглашение о расторжении Договора не позднее, чем за 3 дня до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
11.3. Договор расторгается до окончания срока его действия по обоюдному согласию сторон, оформленному в виде соглашения и подписанному Сторонами.
11.4. При существенных нарушениях Стороной условий настоящего Договора, договор расторгается в одностороннем порядке в соответствии с ГК РФ.
Существенными нарушениями условий настоящего Договора считаются:
- Однократная поставка недоброкачественного товара или фальсифицированного товара;
- Неоднократная просрочка доставки товара;
- Неоднократная недопоставка товара.
Данные случаи фиксируются Сторонами документально посредством составления претензии и уведомления «Поставщика» телефонограммой либо факсимильным сообщением с последующим предоставлением почтовой связью претензионного письма.
11. 5. Во всех иных случаях, расторжение настоящего Договора происходит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или по обоюдному соглашению сторон.

Прочие условия

12.1. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

12.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания Договора сторонами и действует до «31» декабря 2025г., а в части оплаты до полного исполнения сторонами обязательств по гражданско-правовому договору.

12.3 Заказчик по согласованию с Поставщиком, в ходе исполнения договора вправе изменить количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

12.4. В случае изменения у какого-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Спецификация (Приложение №1);

Технические характеристики (Приложение №2);

Форма акта-приема передачи (Приложение №3).

12.7. Вопросы не урегулированные Договором разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.8. Вся переписка, ведущаяся по адресам электронной почты (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть – адрес электронной почты Заказчика, ________________ - адрес электронной почты Поставщика) является официальной. Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ _____ от ___________ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма прописью:

Подписи сторон

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ _____ от ________ 2025г.

Технические характеристики поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№ _____ от ________ 2025 г.

Форма акта приема-передачи.

Образец

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

«____» __________ 2025г. г. Брянск

Мы, нижеподписавшиеся, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Исакова О.А., действующего на основании Устава и_______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании __________________, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

В соответствии с Гражданско-правовым договором на поставку реактивов от "____" _____________ 2025г. № ___, заключенным между Заказчиком и Поставщиком стороны подтверждают факт передачи товара Поставщиком.

По результатам произведенной проверки Товара в месте его передачи Заказчик удостоверяет, что наименование, и иные характеристики переданного Товара полностью соответствуют условиям гражданско-правового договора на поставку реактивов от «____» _____________ 2025г. № ___ и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Внешних (видимых) дефектов поставленного Товара _________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Главный врач ______________ О.А. Исаков _______________________________

М.П. М.П.

Форма согласована

Подписи сторон

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4