Тендер - жидкость омывания стекол №315877612

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ГК Б.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиГК_Б

ПРОЕКТ

Государственного контракта №

на поставку жидкости омывателя стекол

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Кострома «____» ___________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее – Заказчик), в лице заместителя начальника учреждения-начальника центра ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области Скрябина Алексея Сергеевича, действующего на основании доверенности от 05.12.2024 № 45/ТО/31/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с одной стороны, и ……………. в лице …………………., действующего на основании …………………. именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка жидкости омывателя стекол Заказчику: - Посмотреть таблицу с данными1.2Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, ТУ и условиям Контракта.

Цена контракта

2.1. Цена Контракта составляет …………………. (………………) рублей …… копеек, в том числе НДС – 20% ……………… рублей …… копеек. / НДС не облагается.

Цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Государственного контракта, в том числе, стоимость товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, расходы по доставке, командировочные и иные обязательные платежи.

2.2. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Оплата производится в виде безналичного расчета за счет средств федерального бюджета (дополнительного источника бюджетного финансирования) в течение 7-ми рабочих дней после получения товара Заказчиком.

2.5. Прочие затраты по поставке товара, кроме оговоренных настоящим Государственным контрактом согласовываются Сторонами и оформляются в виде дополнительного соглашения.

2.6. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма контракта, подлежащая уплате заказчиком подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.7. Источник финансирования – федеральный бюджет (дополнительный источник финансирования).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить качественный Товар в количестве, установленном положениями настоящего Контракта;

3.1.2. Осуществить поставку Товара в сроки, установленные положениями настоящего Контракта;

3.1.3. Устранять недостатки Товара в порядке, установленном настоящим Контрактом. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик;

3.1.4. При передаче Товара ненадлежащего качества, по требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качеству и условиям настоящего Контракта;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать оплаты поставленного Товара в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом;

3.2.2. Принимать непосредственное участие в процедуре сдачи-приемки Товара, порядок проведения которой предусмотрен разделом 8 настоящего Контракта.

3.2.3. Поставщик также обладает иными правами, исполняет иные обязанности, круг которых установлен действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

3.3 Заказчик обязан:

3.3.1. Оплатить поставленный Товар в сумме и сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать поставки качественного Товара.

3.4.2. Заказчик также обладает иными правами, исполняет иные обязанности, круг которых установлен действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно) (согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г № 1042).

4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в ведомости поставки нарушения срока замены некачественного товара, Контракта, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом начисляются штрафы.

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. (Постановление Правительства от 30.08.2017 г. № 1042)

4.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

4.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.10. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

4.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

4.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

4.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Изменение и расторжение контракта

5.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ст.34 и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, нормами действующего законодательства.

5.3. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг надлежащего качества и соответствующих требованиям Заказчика, фактически оказанных на момент расторжения Контракта.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

6.3. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня просрочки исполнения ее обязательств по Контракту или с момента обнаружения фактов ненадлежащего исполнения ею обязательств по Контракту. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

7. Срок действия

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Государственного контракта и действует до «31» декабря 2024 г. включительно.

7.2. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8. Сроки и порядок оказания услуг

8.1. Поставка товара со склада Поставщика производится силами и за счет средств Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Государственного контракта.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКостромская обл. г. Кострома ул. П. Щербины, 21

Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к нему документацию: товарную накладную; счет-фактуру. Все копии документов должны быть заверены печатью Поставщика. В случае, если документы не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

8.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки товара производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 и по качеству № П-7, утвержденных постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. и от 25.04.66г. с изменениями и дополнениями в течении 3-х рабочих дней с момента приобретения товара на склад Заказчика.

8.3. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, при условии, что недостатки товара не могли быть установлены Заказчиком в момент приемки товара, Заказчик направляет Поставщику письменную претензию. Вызов представителя Поставщика обязателен.

8.4. Поставщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии обязан рассмотреть ее и в случае признания полученной претензии заменить некачественный товар или устранить выявленные недостатки.

8.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара уполномоченному представителю заказчика. Передача товара Заказчику подтверждается подписью уполномоченного представителя заказчика на товаросопроводительных документах.

8.6. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перед приемкой каждой партии товара Заказчиком проводится экспертиза поставленного товара своими силами.

8.7. Экспертиза каждой партии товара на соответствие требованиям, установленным Контрактом, проводится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара. По итогам проведения экспертизы заказчик в произвольной форме составляет заключение экспертизы с указанием соответствия (несоответствия) товара требованиям Контракта.

8.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

9. Прочие условия

9.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.

9.3. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок не позднее 10 дней после оплаты услуг Государственным заказчиком Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Обеспечение контракта не предусмотрено.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиСчет_на_оплату_№_Ру▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_от_30.09.2025

Образец заполнения платежного поручения

БИК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сч. №

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва

Банк получателя

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Общество с ограниченной ответственностью "РуМоторс"

Получатель

Сч. №

Наз. пл.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок плат.

01

Очер. плат. 5

Код

ЗК2509РУ00

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Вид оп.

Рез. поле

Оплата по счету №Ру▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 30.09.25 в т.ч. НДС 1'919.20 руб. по договору Основной договор

Назначение платежа

Счет на оплату № Ру▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 30 сентября 2025 г.

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью "РуМоторс", ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ярославская

обл, г.о. город Ярославль, г Ярославль, ул Промышленная, д. 8, тел.: +7 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Покупатель:

ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Костромская

обл, г Кострома, ул Щербины Петра, д. 21, тел.: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

Товары (работы, услуги)

1 Жидкость омывания стекол 5л. (до -30) без метанола 1,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Количество

40

шт

Цена

Сумма

287,88

11 515,18

Итого:

В т.ч. НДС (20%):

Итого с НДС:

11 515,18

1 919,20

11 515,18

Всего наименований 1, на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,18 руб.

Одиннадцать тысяч пятьсот пятнадцать рублей 18 копеек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с номенклатурой и условиями поставки товара. Счет действителен в течение 3 (трёх)

банковских дней с момента выписки. Для отгрузки указанного количества товара по указанным ценам счет должен быть

полностью оплачен в период своего действия. Отгрузка производится в течение 10 (десяти) дней с момента поступления денег

на расчетный счет, если в Дополнительных условиях не оговорено иное.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЯТЬ ЦЕЛОСТНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ УПАКОВКИ И САМОЙ УПАКОВКИ НА СКЛАДЕ ТК.

При обнаружении повреждений - обязателен акт с участием ТК. При обнаружении вышеуказанных повреждений на складе

покупателя - в претензии может быть отказано.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12 Документация Счет на оплату № Ру▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 30.09.2025
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными