Тендер - Жидкий азот №301607182

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

1_Техническое_задание_(жидкий_азот). Приложение 1 Техническое задание

на поставку жидкого азота

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к поставке и товару:

Качество азота должно подтверждаться документом о качестве.

Жидкий азот поставляется и разливается в сосуды Заказчика силами и за счет средств Поставщика по адресу нахождения Заказчика: г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, дом 10.

3.Доставка жидкого азота осуществляется по заявке Заказчика, в дни по договоренности с Поставщиком.

Объем разовой поставки составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьлитров.

Примечание: Обязательное приложение информации о товаре участником закупки.

2_ПРОЕКТ_договора_поставка_жидкого_азотаxx

ДОГОВОР

ПО ПОСТАВКЕ ЖИДКОГО АЗОТА №_______

- Посмотреть таблицу с данными

ГОАУЗ «Мурманский областной медицинский центр» (ГОАУЗ «МОМЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Амозова Аркадия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________ ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного областного автономного учреждения здравоохранения «Мурманский областной медицинский центр» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется по заявкам Заказчика поставить жидкий азот (далее – Товар) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №2 к договору) по цене согласно Спецификации (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.3. Моментом поставки Товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами товарных накладных в двух экземплярах.

1.4. Настоящий Договор заключен на основании раздела 9.6. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного областного автономного учреждения здравоохранения «Мурманский областной медицинский центр».

Качество продукции

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям Технического задания, государственным стандартам (ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и иной нормативно-технической документации.

2.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а в случае оплаты Товара, потребовать возврат уплаченных сумм.

2.3. Товар хранится, отгружается и транспортируется в таре, соответствующей характеру данного вида Товара, обеспечивающей полную сохранность продукции.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена договора составляет ___________(__________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Цена Договора включает цену Товара, все установленные налоги и сборы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по заправке сосудов Заказчика жидким азотом и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

3.2. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате поставленного Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в банке.

3.3. Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после приёмки Товара по количеству и качеству и подписания им Акта прима-передачи.

4. Сроки поставки и порядок приемки Товара, обязанности Сторон

4.1. Поставка Товара производится в соответствии с заявкой Заказчика и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.2. Приемка Товара оформляется накладной, актом приема-передачи Товара. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи подписывает и направляет Поставщику подписанный Акт или мотивированный отказ от подписания.

4.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и (или) не соответствующему ассортименту, Заказчик вправе принять такой Товар по факту при условии соглашения о пересмотре цены такого Товара или отказаться от принятия такого Товара, письменно оповестив об этом Поставщика и не оплачивать его. В случае выявления Заказчиком Товара ненадлежащего качества и (или) не соответствующего ассортименту, и отказа от его принятия, данный Товар должен быть заменен на качественный за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Заказчика.

4.4. Погрузка и разгрузка продукции осуществляется силами и за счет Заказчика.

4.5. Поставщик обязуется поставить Товар надлежащего качества в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение №2).

4.6. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Заказчику все принадлежности и необходимую документацию, в том числе, перечисленную в пункте 2.1 Договора, а также товарную накладную, счет, акт приема-передачи.

4.7. Обеспечить безопасность и защиту Товара при хранении, транспортировке и отгрузке.

4.8. Поставщик несет риски случайного повреждения Товара до принятия его Заказчиком.

4.9. Поставщик обязан соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы и правила, применяемые к предмету настоящего Договора.

4.10. Поставщик имеет право самостоятельно определить вид транспорта для осуществления поставки.

4.11. Поставщик имеет право осуществить досрочную отгрузку Товара только по согласованию с Заказчиком.

5. Срок действия договора

5.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания уполномоченными на то представителями Сторон и до полного исполнения обязательств по договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае поставки недоброкачественного товара, фальсифицированного товара Покупатель вправе выставить претензию, а Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке, предусмотренного настоящим Договором, Покупатель вправе выставить претензию с требованием уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от стоимости непоставленного в срок товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

6.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате, согласно настоящему Договору, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более десяти процентов от цены настоящего Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.5. Требования об уплате неустойки при наступлении срока исполнения могут быть прекращены зачетом по правилам статьи 410 Гражданского кодекса РФ.

7. Прочие условия.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при соглашении Сторон, отраженном в письменном виде.

7.2. Все уведомления, письма, претензии, адресованные Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора, могут быть отправлены электронной и/или почтовой связью. Указанные сообщения, адресованные Стороне, направляются по ее реквизитам (e-mail, почтовый адрес), указанным в Договоре, или по новым реквизитам, должным образом, сообщенным в письменной форме одной стороной другой стороне. Любое уведомление, письмо, претензия считается переданным в день доставки после его отправления заказной почтой; в день отправления - в случае направления посредством электронной связи.

7.3. Претензии, письма, уведомления в рамках настоящего Договора, отправленные по электронному адресу одной из Сторон для другой Стороны, обладают полной юридической силой и могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Распечатка электронного сообщения является подтверждением факта отправления документа и его получения Стороной

7.4. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

7.5. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством РФ.

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, сторона обязана направить соответствующее решение об одностороннем отказе от исполнения договора другой стороне по факсу и/или электронной почте, с последующим досылом заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, с приложением документов, фиксирующих факт нарушения условий договора. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.

7.6. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при недостижении согласия в Арбитражном суде Мурманской области. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с даты получения.

7.7. В случае уменьшения Покупателю Учредителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на иные цели, приводящего к невозможности исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору, по соглашению сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров.

7.8. Поставщик является/не является субъектом малого предпринимательства (выбрать верное значение).

8. Приложения:

8.1. Приложение №1 – Спецификация.

8.2. Приложение № 2 – Техническое задание.

8.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору от ____ ____.2025 г. № _______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _________________________, в том числе: НДС________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору от ___._________.2025 г. № ____

Техническое задание

на поставку жидкого азота

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к поставке и товару:

Качество азота должно подтверждаться документом о качестве.

Жидкий азот поставляется и разливается в сосуды Заказчика силами и за счет средств Поставщика по адресу нахождения Заказчика: г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, дом 10.

Доставка жидкого азота осуществляется по заявке Заказчика, в дни по договоренности с Поставщиком.

Объем разовой поставки составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьлитров.

- Посмотреть таблицу с данными