Тендер - Закупка вакуумной литьевой машины HVC-2 №305777134
Описание тендера:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" объявляет тендер: Закупка вакуумной литьевой машины HVC-2 (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Поставляемый товар должен быть новый (дата выпуска не ранее 2024 года), не бывший в использовании. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.
Товар по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приведенным в требованиях, перечисленных ниже.
Каждая единица товара (материала), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков (при наличии), знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов.
Для каждой единицы товара необходимо предоставление технического описания производителя или ссылка на такое описание на сайте компании-производителя в сети интернет на русском языке.
В цену товара должны быть включены все расходы Поставщика по предмету закупки, в том числе все прямые и дополнительные затраты и начисления, стоимость оборудования, оказания сопутствующих услуг, выполнения сопутствующих работ, в т.ч. монтаж, расходы по подготовке и доставке товара к месту, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке, монтаж составных частей товара, пуско-наладке, вывозу мусора, а также таможенные пошлины, прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате, в т.ч. оплату работ сторонних организаций.
Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг:
Название и характеристики поставляемого товара (качественные и функциональные), требования (Количество, шт.):
- установку необходимого программного обеспечения для работы с оборудованием, установку и настройку необходимого программного обеспечения для удаленного подключения;
- включение и проверку базовых функций.
Требования в отношении подтверждения соответствия:
Вся продукция должна обладать необходимыми сертификатами качества и безопасности продукции.
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги:
Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта о вводе в эксплуатацию.
Порядок оплаты по контракту:
Постоплата 100% производится после выполнения поставщиком своих обязательств.
Срок поставки (в т.ч. сопутствующие работы, услуги): в полном объеме не позднее 20.12.2025 г. с даты заключения договора.
Доставка продукции должна осуществляться: за счёт Поставщика автотранспортом до адресов и на этажи, в соответствии с п. 9. Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие часы (с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 30 ), в пятницу (с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 15 ) с учетом обеденного времени (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 ) и не позднее, чем за 2 (два) часа до окончания рабочего времени, с учетом выходных и праздничных дней, при этом, не менее, чем за 48 часов до приезда автомобиля Поставщик направляет Заказчику письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные водителя, гос. № автомобиля. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорт несёт Поставщик.
Требования к сопроводительной технической документации:
Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке
Декларации о соответствии ТР ТС:
-
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
-
010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
-
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Ответственный за ТЗ:
Начальник Центра инженерных разработок
"Материаловедение и технологии новых материалов" Лавренов Д.Ю.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» (Московский Политех), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица, указывается при заключении договора), действующего на основании ___________________ (реквизиты документа, подтверждающего основание и полномочия, указывается при заключении договора), с одной стороны, и
___________________ (наименование поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании ___________________ (реквизиты документа, подтверждающего основание и полномочия), с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Московского Политеха (п.4.45 р.2 гл.IV) и иными нормативно-правовыми актами РФ, и на основании протокола _______________________ (название протокола) № ___________________ (номер протокола) от __________________ (дата протокола) ____________________ (закупка в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства),
заключили настоящий договор на поставку товара (далее - Договор) о нижеследующем:
Требования, предъявляемые к товарам, технические характеристики товаров, состав отчетной документации и другие условия (далее – товары) определяются в Задании на поставку товаров (глава 13 Договора) (далее – Задание) и в заявке Поставщика на участие в определении Поставщика, существенные условия которой (в т.ч. сведения о товаре, если имеется) содержатся в приложении 1 к настоящему Договору. В случае противоречий между заявкой и Заданием, соответствующие пункты заявки считаются недействительными.
По Договору на поставку товара Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить товары (а также выполнить сопутствующие работы и оказать сопутствующие услуги) (далее, поставка товаров), а Заказчик обязуется обеспечить оплату за поставленные товары (в т.ч. выполненные сопутствующие работы и оказанные сопутствующие услуги).
Срок поставки товара (в т.ч. сопутствующие работы, услуги): в полном объеме не позднее 20.12.2025 г. с даты заключения Договора.
В случае если это предусмотрено Заданием, поставка товара осуществляется по мере возникновения потребности Заказчика на основании заявок, переданных Поставщику, в том числе посредством факсимильной связи или электронной почты. Не заказанные Заказчиком товары не поставляются и не оплачиваются.
В Срок поставки товара, согласно п. 1.4. Договора, включены: дата предоставления товара, включая дату непосредственной поставки товара, дата предоставления всей необходимой документации, а также дата выполнения всех работ и услуг, сборки, монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию в случае, если это указано в Задании. Указанные даты указываются в соответствующих пунктах Акта сдачи-приемки. Указанная дата поставки указывается в Акте сдачи-приемки, но не является датой подписания Акта сдачи-приемки.
Досрочная поставка товаров возможна только с письменного разрешения Заказчика.
Договор заключается на основе заказа Заказчика на поставку товаров, принятого Поставщиком в соответствии с заявкой на участие в определении Поставщика.
Определение Поставщика признается завершенным со дня заключения Договора.
Договор по результатам электронных процедур заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, и Заказчика.
Датой заключения Договора является дата направления оператором электронной площадки участнику закупки в электронном магазине Договора, подписанного электронной цифровой подписью Заказчика.
Права и обязанности Сторон
Заказчик:
Поручает Поставщику поставить товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Обеспечивает оплату товаров, поставленных, в соответствии с главой 4 Договора.
В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения согласно главе 7 Договора.
Вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Договора. Вправе проверять ход и качество поставляемых Поставщиком товаров, не вмешиваясь в его деятельность.
Вправе требовать предоставления информации, касающейся поставляемых Поставщиком товаров.
В случае поставки оборудования имеет право посылать своих представителей на заводы-изготовители для проверки хода изготовления и качества изготовляемого оборудования и используемых материалов, а также для участия в испытаниях оборудования.
Поставщик:
Вправе самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора.
Вправе самостоятельно определять способы поставки товаров, если иное не указано в Задании.
Вправе получать оплату за поставленные товары, в соответствии с главой 4 настоящего Договора.
Обязан приступить к исполнению своих обязательств по настоящему Договору независимо от даты перечисления авансового платежа Заказчиком, если такой предусмотрен п. 4.5. Договора.
В случае поставки оборудования обязан перед упаковкой подвергнуть испытанию изготовленное оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора, а в случае отсутствия таковых – в соответствии с условиями, существующими в данной области промышленности страны Поставщика.
Обязан поставить товары в объеме, в сроки, предусмотренные Договором, и надлежащего качества, а также выполнить сопутствующие работы и оказать сопутствующие услуги с прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне, а также применять передовые, безопасные, эффективные, инновационные и высокотехнологичные решения, оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Договором, Поставщик должен оказывать всяческое содействие Заказчику и соблюдать его законные интересы.
Поставщик обязан своевременно по требованию Заказчика в форме, предусмотренной таким требованием, предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе в письменном виде информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
Обязан гарантировать соответствие поставленных товаров Заданию.
Обязан соблюдать гарантийные обязательства в соответствии с главой 6 Договора и Заданием.
При заключении Договора обязан указать в главе 14 Договора стоимость каждой позиции, поставляемых в соответствии с Заданием, сниженную по сравнению с начальной ценой каждой позиции в соответствии с процентом снижения в результате процедуры определения Поставщика.
Не позднее дня поставки товара обязан предоставить сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, или паспорта качества, при их наличии, на товары, не подлежащие сертификации.
По требованию Заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие страну происхождения каждого поставляемого товара и информацию о производителе товара и документы, подтверждающие легальность нахождения товара на территории Российской Федерации.
В случае установления Заказчиком в главе 5 настоящего Договора требования привлечения к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого или среднего предпринимательства Поставщик обязан предоставить документы, предусмотренные главой 5 настоящего Договора.
Стороны:
При исполнении Договора изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
В ходе исполнения Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить:
предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом;
сроки исполнения обязательств по Договору, в случае:
- если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы;
- изменений, предусмотренных подпунктом 2.3.2.1, при условии, что такое изменение сроков не повлияет на условия договора по сравнению с условиями документации о закупке, имевшими существенное значение для определения победителя;
- согласно части 1 статьи 450 Гражданского кодекса и части 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ;
- просрочки выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору;
цену договора: путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица.
При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.
При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, перемена подрядчика (исполнителя, поставщика) (в случае, если перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор только в случаях, не противоречащих статье 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ и документации о закупке.
Уступка прав, вытекающих из настоящего Договора, третьим лицам запрещена без предварительного письменного согласия другой стороны.
В ходе контроля исполнения настоящего Договора Заказчик вправе запросить у Поставщика все необходимые данные об учредителях, участниках, исполнительных органов (генерального директора, членов совета директоров) включая информацию о паспортных данных таких лиц, ИНН и прочую необходимую Заказчику информацию. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого запроса обязуется предоставить копии всех документов, требуемых Заказчиком. Одновременно Поставщик обязуется предоставить согласие на обработку персональных данных в отношении указанных лиц. Предоставление указанной информации является добровольным решением Поставщика, не нарушает законных прав и интересов физических лиц, чьи персональные данные могут быть переданы Заказчику в рамках исполнения настоящего пункта Договора.
Взаимодействие Сторон в рамках обмена всеми документами, касающимися исполнения ими своих обязанностей по Договору, могут осуществляться посредством электронного документооборота (далее – ЭДО).
Для обмена электронными документами Стороны обязуются использовать сертифицированное программное обеспечение по требованиям законодательства.
Документы, отправленные через систему ЭДО, считаются юридически значимыми и имеют ту же силу, что и документы, подписанные на бумаге.
Каждая из сторон обязуется обеспечить защиту информации и соблюдение конфиденциальности при использовании системы ЭДО.
Стороны несут ответственность за своевременное и корректное отправление и получение электронных документов.
В случае утраты или повреждения данных по вине одной из Сторон, виновная сторона обязуется возместить все понесенные убытки.
Порядок сдачи и приемки товаров
После завершения поставки товаров (этапа поставки товаров), согласно условиям п. 1.4.2. Договора, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику два оригинальных экземпляра подписанного Поставщиком Акта сдачи-приемки поставленных товаров (по форме, установленной в главе 15 Договора) с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Заданием, а также документов, указанных в пп. 2.2.12.-2.2.13. настоящего Договора, а в случае подписания Акта со Стороны Поставщика уполномоченным лицом – оригинал доверенности. В Акте Поставщик должен указать перечень реально поставленных товаров с указанием количества, а также технических характеристик товаров, торговых марок, производителей, стран происхождения товара, а также перечень выполненных работ, услуг. Дата фактической поставки товара и выполнения сопутствующих работ, услуг, предоставление сопутствующих документов и Акта сдачи-приемки фиксируются соответственно в п. 1 и 2, 3 Акта сдачи-приемки поставленных товаров. Во избежание ошибок в оформлении Акта сдачи-приемки Поставщик предварительно согласовывает его в электронном виде с представителем Заказчика по электронной почте, адрес которой указан в реквизитах Сторон.
Если при поставке обнаруживается недопоставка товара или его частей, это должно быть подтверждено представителями Поставщика и Заказчика в письменной форме. В таком случае Поставщик поставляет отсутствующие позиции в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения претензии на условиях поставки, указанных в главах 1-2 настоящего Договора. До этого момента обязательства Поставщика считаются неисполненными.
При сдаче-приемке товаров Заказчик вправе провести за свой счет экспертизу результатов исполнения Договора в части соответствия условиям Договора, в т.ч. соответствия объема, количества, комплектации и качества поставки товара, выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг. При этом проведение экспертизы может быть осуществлено как внутренними специалистами Заказчика, так и с привлечением экспертов, экспертных организаций. В случае если результаты экспертизы установили ненадлежащее исполнение Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику стоимость проведенной экспертизы в полном объеме в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выставления счета.
Для проведения экспертизы поставленных товаров эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Актов сдачи-приемки поставленных товаров (этапа поставленных товаров) и отчетных документов (материалов), предусмотренных Заданием, осуществляет приемку результатов исполнения Договора (этапа исполнения Договора). В течение указанного срока Заказчик направляет Поставщику или один экземпляр утвержденного Заказчиком и подписанного всеми членами приемочной комиссии Акта сдачи-приемки поставленных товаров, в случае приемки результатов исполнения Договора (этапа исполнения Договора), или мотивированный отказ-претензию от подписания Акта сдачи-приемки с перечнем несоответствий поставленных товаров условиям Задания в том числе с учетом результатов, отраженных в экспертизе. Данный мотивированный отказ дается Поставщику в письменной форме. Поставщик обязан поставить товары, несоответствующие условиям Задания, во исполнение претензии Заказчика без дополнительной оплаты. До устранения таких нарушений обязанности Поставщика считаются неисполненными.
По окончании устранения нарушений и претензий Заказчика Поставщик повторно направляет Заказчику Акт сдачи-приемки. Заказчик повторно осуществляет приемку результатов исполнения Договора (этапа исполнения Договора) в сроки в порядке, установленные п. 3.2. настоящего Договора.
Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки в случае, если Поставщик на момент предоставления Акта не передал Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию, указанную в условиях Договора, а также предоставил Акт сдачи-приемки в форме, отличающейся от указанной в п. 15.1 настоящего Договора. Заказчик вправе отказаться от подписания Акта сдачи-приемки в случае, если в Акт внесены изменения, не согласованные сторонами, если Акт не содержит всей необходимой информации, дат и/или реквизитов.
Права собственности переходят к Заказчику с момента подписания товарной накладной, Акта сдачи-приемки поставленных товаров.
Стоимость товаров, порядок расчетов
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
Цена Договора составляет _________________________ (цена договора цифрами и прописью, указывается в соответствии с результатами процедуры закупки), в том числе НДС _______ (ставка НДС) – ________________ (сумма НДС). Стоимость отдельных позиций поставляемых товаров определяется в порядке, предусмотренном Договором и Заданием, и оформляется в главе 14 настоящего Договора. При отсутствии предусмотренного Договором такого порядка информация о стоимости отдельных товаров направляется Поставщиком отдельным документом Заказчику. Такая информация не может противоречить условиям документации о закупке, Договора и Задания.
Поставляемые товары Заказчик оплачивает по ценам, определяемым Договором согласно главам 4 и 14 Договора, и условиями, изложенными в Задании.
Поставщик несет всю полноту ответственности за своевременность перечисления всех необходимых и установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, необходимость уплаты которых у него возникает в связи с исполнением настоящего Договора. Все риски, связанные с несвоевременной уплатой вышеуказанных налогов и сборов или их неуплатой, Поставщик принимает на себя.
Цена Договора включает все расходы Поставщика по предмету закупки, в том числе все прямые и дополнительные затраты и начисления, стоимость оборудования, оказания сопутствующих услуг, выполнения сопутствующих работ, в т.ч. монтаж, расходы по подготовке и доставке товара к месту, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке, монтаж составных частей товара, пуско-наладке, вывозу мусора, а также таможенные пошлины, прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате, в т.ч. оплату работ сторонних организаций. Цена Договора не должна превышать максимальное значение цены Договора (ЦД max ).
Расчеты за поставленные товары осуществляются в безналичной форме за счет средств субсидии на иные цели, средств приносящей доход деятельности.
Расчеты за поставленные товары производятся между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
Оплата по настоящему Договору производится в соответствии с порядком, определенным в документации о закупке, а именно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после предоставления Поставщиком счета Заказчику следующим образом:
за фактически поставленные товары в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета после подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД), акта сдачи-приемки поставленных товаров (в случае уплаты НДС с обязательным приложением счета-фактуры в срок и по форме в соответствии со статьей 169 НК РФ и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 №1137).
В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая оплате по Договору будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Изменение в течение исполнения Договора применяемой Поставщиком системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в т.ч. изменение Поставщиком применяемой системы налогообложения на упрощенную, не влечет изменений условий выполнения Поставщиком положений настоящего Договора.
При предоставлении Заказчику актов, счетов-фактур, любых иных финансовых, платежных документов, связанных с исполнением Договора, Поставщик обязуется указывать размер НДС (в случае уплаты НДС), согласно налоговой ставке, указанной в настоящем Договоре.
В случае, если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Поставщик в течение первых 10 (Десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки расчетов по Договору.
Привлечение соисполнителя
(Раздел 5 применяется в случае заключения договора с Подрядчиком, не являющемуся субъектом малого или среднего предпринимательства)
Устанавливается требование к Поставщику, не являющемуся субъектом малого или среднего предпринимательства, о привлечении к исполнению Договора соисполнителей из числа субъектов малого или среднего предпринимательства. Силами таких соисполнителей должны быть выполнены обязательства по Договору на сумму, составляющую 0% от цены Договора, указанной в п. 4.2. настоящего Договора.
В случае, если в п. 5.1. настоящего Договора установлено требование о привлечении соисполнителя, то
Поставщик в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем должен предоставить заказчику:
декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Поставщиком.
В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Договора на другого субподрядчика, соисполнителя Поставщик должен предоставить заказчику документы, указанные в пункте 5.2.1. настоящего Договора, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:
копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Договором, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
Поставщик должен оплатить поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Договоров субподрядчиков, соисполнителей в соответствии с условиями Договора, в том числе:
за представление документов, указанных в п.5.2 Договора, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Договоре.
Поставщик вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНО, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНО в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения первоначальным субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договоров, заключенным с Поставщиком
Гарантии качества
Качество поставляемых товаров должно соответствовать техническим условиям, указанным в Договоре и Задании.
Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, если иное не установлено в Задании, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии с техническими требованиями и другими документами. Поставщик предоставляет Заказчику необходимые документы (в т.ч. гарантийные талоны, сервисные книжки и любые иные аналогичные документы) подтверждающие возникновение гарантийных обязательств на поставляемый товар одновременно с поставкой такого товара. В случае невозможности предоставления таких документов одновременно с поставкой товара, Поставщик обязуется предоставить указанные документы до момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки поставленных товаров. Непредставление указанных документов Поставщиком является нарушением условий настоящего Договора.
Гарантийный период соответствует Заданию и заявке Поставщика (в части повышенных обязательств по сравнению с Заданием).
Объем гарантии соответствует заявке на участие в определении Поставщика и условиям настоящего Договора.
Если в течение срока гарантии товар окажется дефектным или неисправным вследствие его некачественного исполнения или не будет соответствовать условиям Договора, Поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар новым в течение 7 рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика на условиях настоящего Договора. Заказчик оставляет за собой право проведения независимой экспертизы за свой счет. Результат такой экспертизы является основанием для обязательного устранения дефектов или замены товаров на новые Поставщиком за его счет.
Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет только после поставки нового товара.
В случае устранения дефектов или замены некачественного товара или его частей гарантийный срок продлевается на количество затраченного на это времени.
Ответственность Сторон
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день оплаты неустойки ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены настоящего Договора или его части, если в главах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДоговора содержится указание (разбиение) сроков и объемов поставки товара на части (этапы).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет требование уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства, обязательства, предусмотренного главой 5 настоящего Договора), за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 5% цены Договора, указанной в п. 4.2. настоящего Договора.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки в виде пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены настоящего Договора или его части, если в главах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДоговора содержится указание (разбиение) сроков и объемов поставки товара на части (этапы).
Срок исполнения обязательства по каждому этапу исполнения Договора определяется главой 13 и п. 1.4. настоящего Договора.
Цена соответствующей части Договора определяется главой▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДоговора за исключением случаев, если в главе 13 Договора указано, что поставка товаров является целой и неделимой.
В случае отсутствия в главах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДоговора разбиения сроков и объемов поставки товаров на части размер неустойки устанавливается указанным способом от всей цены Договора.
Поставщик обязан уплатить неустойку по первому требованию Заказчика по реквизитам, указанным Заказчиком в настоящем Договоре.
Оригинал или заверенную копию платёжного поручения с отметкой банка о проведении операции по оплате неустойки следует в однодневный срок предоставить Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 38, комн. А-302 Контрактная служба Московского Политеха, а также сканированную копию данного документа в электронном виде по адресу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. До предоставления данных документов обязательства Поставщика по уплате неустойки считаются неисполненными и дают основание для обращения Заказчика в Арбитражный суд г. Москвы, а в случае, если Поставщик является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем – в районном суде (по месту Заказчика) г. Москвы.
Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение, или просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
В случае прекращения поставки товаров, предусмотренных настоящим Договором, по вине Поставщика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
Применение, выплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.
Неустойка (пени, штрафы) начисляется Поставщику до дня фактического исполнения им обязательства в пределах его обязанности согласно условиям Договора и взыскивается вне зависимости от даты исполнения Поставщиком своих обязательств.
Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую перечислению Поставщику за поставленные товары, на сумму неустойки (штрафа, пени).
В случае нарушений одной из Сторон обязательств по Договору, другая Сторона вправе потребовать устранения недостатков, возникших вследствие отступления от Договора. В случае не устранения в разумные сроки недостатков после письменного направления соответствующего требования возможно расторжение Договора по соглашению Сторон, в судебном порядке и путем одностороннего отказа в соответствии с ч. 2 ст. 407 ГК РФ, ч. 3 ст.450 ГК РФ.
Действие обстоятельств непреодолимой силы
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не поддающихся контролю Сторон, в том числе объявление состояния войны или фактическое начало военных действий , военные действия, враждебные действия какого-либо другого государства, гражданские волнения, восстания, саботажи, забастовки, локауты, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, существующих де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах, об их влиянии на исполнение обязательств по Договору и возможной продолжительности действия в течение 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. После этого Стороны должны немедленно провести взаимные консультации для принятия необходимых мер.
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие, а также иными компетентными органами.
Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, Стороны не вправе выставить претензии по оплате штрафных санкций за такое нарушение условий Договора.
В случае действия обстоятельств непреодолимой силы настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению в порядке, описанном в гл. 11 настоящего Договора. При этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже исполненной и принятой Заказчиком части настоящего Договора или его этапам, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.
Порядок разрешения споров
Вопросы взаимоотношения Заказчика и Поставщика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
Все спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и взаимных консультаций.
Договором устанавливается претензионный порядок разрешения споров. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. Срок рассмотрения претензий – 5 (пять) рабочих дней с момента их получения.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, а в случае, если Поставщик является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем – в районном суде (по месту Заказчика) г. Москвы.
Обеспечение выполнения обязательства
В случае если документацией о закупке предусмотрено требование обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору, Договор заключается только после предоставления Поставщиком Заказчику документов по независимой гарантии или внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в п. 10.3 настоящего Договора.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно из указанных в п. 10.1 настоящего Договора способов. Вне зависимости от способа обеспечения исполнения Договора должны быть обеспечены все обязательства Поставщика по настоящему Договору, в том числе своевременность исполнения обязательств Поставщика по всем условиям Договора, качество поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ согласно условиям Договора и Задания, исполнение гарантийных обязательств в течение первых трех месяцев гарантийного срока Поставщика, установленного Договором и Заданием, а также своевременность и полноту предоставляемых документов, требуемых в соответствии с условиями Договора.
Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Независимая гарантия (далее – Гарантия), предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Договору должна соответствовать требованиям, установленным данной главой Договора, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В Гарантии в обязательном порядке указывается сумма, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, которая должна быть не менее суммы, установленной в п. 10.3. настоящего Договора.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по итогам закупки, должна соответствовать следующим требованиям:
независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также соответствовать типовой форме независимой гарантии, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397;
независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (Бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (Бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ;
в) указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного в документации о закупке срока исполнения основного обязательства.
10.4.1.4. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;
Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 10.3 настоящего Договора, на следующий счет Заказчика (уточняется обязательно при перечислении средств на счет Заказчика):
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора, должны быть перечислены до момента заключения Договора, что подтверждается предоставлением Заказчику оригинала платежного поручения с отметкой банка об оплате.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Поставщика в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от Поставщика соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по Договору.
Денежные средства не возвращаются Поставщику Заказчиком при условии полного или частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору или при наличии претензий со стороны Заказчика.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Договора.
В случае если обеспечением исполнения обязательств по настоящему Договору является независимая гарантия и такая гарантия перестала быть действительной по любым иным основаниям или иным образом перестала обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, за исключением указанных в абзаце 1 настоящего пункта, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия независимой гарантии представить Заказчику новую независимую гарантию на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Договора.
В случае если такое требование установлено Заданием Поставщик обязуется предоставить обеспечение гарантийных обязательств на поставленные товары.
Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента поставки товаров Поставщик обязуется предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на поставленные товары.
Размер обеспечения гарантийных обязательств на поставленные товары составляет 0 (Ноль) процентов от Цены Договора.
Гарантийные обязательства на поставленные товары могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств по реквизитам Заказчика, указанным в п. 10.5. Договора.
Срок, на который вносятся денежные средства (либо действия независимой гарантии) должен на 2 (Два) месяца превышать срок гарантии на поставляемые товары, указанный в Задании. Срок начала действия обеспечения гарантийных обязательств на поставленные товары устанавливается с момента поставки товаров согласно условиям настоящего Договора.
Если в Задании установлены различные сроки гарантии на различные товары, то срок действия обеспечения гарантийных обязательств на поставленные товары исчисляется исходя их максимального срока гарантии, указанного в Задании.
Независимая гарантия, предоставляемая Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств на поставленные товары должна соответствовать требованиям, установленным в настоящей главе Договора.
В ходе исполнения Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения Договора или обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору взамен ранее предоставленных, предоставив Заказчику новое обеспечение исполнения и/или обеспечение исполнения гарантийных обязательств, соответствующее условиям настоящего Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и не противоречат действующему законодательству.
Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае нарушения условий исполнения настоящего Договора Поставщиком, а именно:
поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;
поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае нарушения условий исполнения настоящего Договора Поставщиком, а именно:
в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (приемлемый для Заказчика срок – срок поставки товара согласно условиям настоящего Договора);
неоднократного нарушения сроков поставки товаров;
невыполнения Поставщиком сопутствующих работ и услуг, гарантийных обязательств, в результате которых Заказчик в значительной степени лишается того, что установлено в требованиях Задания.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения подтверждения о получении Поставщиком указанного уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении десяти дней с даты направления Поставщику соответствующего уведомления.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем отказе Заказчика Договора
Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
Сведения об Поставщике, если Договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением условий Договора, направляются Заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятым на основании части 3 статьи 5 Федерального закона № 223-ФЗ.
Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 38, комн. А-302 Контрактная служба Московского Политеха, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи (на тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), либо по адресу электронной почты (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
При расторжении Договора по соглашению сторон Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.
До подписания Соглашения о расторжении Договор является действующим и подлежит исполнению обеими сторонами.
Срок действия настоящего Договора
Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента заключения Договора в соответствии с п. 1.8. Договора и действует до 30 декабря 2025 года, а в части финансовых обязательств до проведения расчетов.
По истечении срока поставки товара согласно п. 1.4.2. Договора и неполной выборки Заказчиком поставляемого товара Стороны заключают Соглашение о расторжении.
Стороны вправе изменить срок исполнения Договора, заключив дополнительное соглашение, согласно части 1 статьи 450 Гражданского кодекса и части 5 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
Задание на поставку товара
В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя за вознаграждение обязательства по поставке вакуумной литьевой машины HVC-2 в соответствии с условиями технического задания (Приложение №1 к Договору).
Информация о стоимости отдельных позиций поставляемых товаров
Стоимость отдельных позиций поставляемых товаров (спецификация)
Стороны устанавливают следующую форму акта сдачи-приемки поставленных товаров:
АКТ
сдачи-приемки поставленных товаров
к Договору № ____________ от «____» ________________ 20__ г.
г. Москва «____» ________________ 20__ г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» (Московский Политех), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица), действующего на основании ___________________ (реквизиты документа, подтверждающего основание и полномочия), с одной стороны, и_____________________ (название поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________ (должность и ФИО уполномоченного лица поставщика), действующего на основании ______________ (реквизиты документа, подтверждающего основание и полномочия), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь:
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами РФ, и заключенным Договором на поставку товаров № ____________ от «____» ________________ 20__ г.
составили настоящий Акт сдачи-приемки поставленных товаров к заключенному Договору на поставку товаров № ____________ от «____» ________________ 20__ г. (далее - Акт) о нижеследующем:
В соответствии с настоящим Актом Заказчик принимает, а Поставщик сдаёт поставленные товары:
(Перечень реально поставленных товаров и выполненных работ, услуг)
Стороны пришли к следующему решению:
Поставщик завершил поставку товаров «____»________________ 20__ г. (дата окончания).
Поставщик предоставил всю необходимую документацию, предусмотренную Договором и Заданием, оказал сопутствующие услуги, выполнил сопутствующие работы, предусмотренные Договором, указанным в преамбуле к настоящему акту: «____»________________ 20__ г. (дата предоставления документов и оказания сопутствующие услуги).
Поставщик предоставил Заказчику Акт сдачи-приемки поставленных товаров в соответствии с п. 3.1. Договора: «____»________________ 20__ г. (дата предоставления окончательного Акта сдачи-приемки)
Выявлены несоответствия и/или ненадлежащее исполнение обязательств условиям Договора: выявлено/или не выявлено.
Поставщик поставил товары на сумму ___________, в т.ч. НДС _____.
В соответствии с пунктом____ Договора сумма неустойки (штрафа, пени) составляет: ____ рублей ___ копеек.
В соответствии с пунктом____ Договора, сумма оплаты Поставщику, уменьшается на сумму неустойки (штрафа, пени).
Заказчик осуществляет Поставщику оплату в размере ___________, в т.ч. НДС _____.
Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны).
При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего Договора.
В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 16.1. и 16.2. настоящего раздела Договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 16.1. и 16.2. настоящего раздела Договора, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 16.3. настоящего раздела Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 16.1. и 16.2. настоящего раздела Договора и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством. При наличии достаточных доказательств, Стороны (Сторона) имеют(ет) право расторгнуть Договор в соответствии с главой 11 настоящего Договора.
Прочие условия и заключительные положения
Настоящий Договор заключен в электронной форме.
В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:
в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Предмет закупки: закупка вакуумной литьевой машины HVC-2
г. Москва,
2025 г.
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ
1.1. Законодательное регулирование.
1.1.1. Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Московского Политеха, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Московского Политеха, проведение закупки в электронном магазине регулируется настоящей документацией.
1.2. Способ и форма закупки.
Неконкурентная закупка по принципу электронного магазина, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – закупка в электронном магазине).
1.3. Заказчик.
Заказчик, указанный в п. 1 Части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ» настоящей документации соответственно, проводит закупку в электронном магазине, в соответствии с процедурами, условиями и положениями Федерального закона № 223-ФЗ, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Московского Политеха и настоящей документации и в порядке, установленном пунктом 20(1) Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (далее – ПП РФ № 1352).
1.4. Участник закупки.
Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.
1.5. Расходы на участие в закупке в электронном магазине.
Участник закупки в электронном магазине несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке по принципу электронного магазина, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.
РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ
В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ
2.1 Проведение закупки с использованием электронного магазина осуществляется в порядке, установленном регламентом оператора электронной площадки с учетом следующих особенностей:
Закупка проводится способом, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Московского Политеха (п.4.45 р.2 гл.IV) в соответствии с пунктом 20(1) ПП РФ № 1352.
2.1.2. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в электронном магазине в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается в электронном магазине.
2.1.2. Состоявшийся признается закупка, по которой поступило не менее одного ценового предложения (оферты) или иного предложения о цене договора от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), соответствующего условиям закупки.
2.1.3. Результаты состоявшийся закупки в электронном магазине признаются обоснованием начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
2.1.4. По результатам состоявшийся закупки в электронном магазине Заказчик может:
а) заключить договор с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предложившим лучшие условия исполнения договора по цене. В случае, если поступило несколько предложений от поставщиков (исполнителей, подрядчиков) с одинаковыми предложениями о цене договора, договор заключается с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предложение которого поступило ранее других таких предложений;
б) заключить договор по альтернативному предложению с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), который не подавал предложения в электронном магазине, в случае если такое предложение о цене договора ниже всех предложений, поданных в электронном магазине.
в) отказаться от проведения закупки с учетом пп. 2.1.2. пункта 2.1 настоящего раздела.
РАЗДЕЛ 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА
3.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее – иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее – иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее – российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения указанной статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.
3.2. Заказчик в случае принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ:
1) применяет:
а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в том числе минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения;
в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;
2) устанавливает в извещении о проведении закупки, документации о проведении закупки требование к участникам закупки о предоставлении информации и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара.
3.3. Заказчик при осуществлении закупки товара:
1) в случае установления Правительством Российской Федерации запрета закупок товара, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 2 настоящего раздела документации о закупке, не вправе:
а) заключать договор на поставку такого товара;
б) при исполнении договора осуществлять замену такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;
2) в случае установления Правительством Российской Федерации ограничения закупок товара, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 2 настоящего раздела Документации о закупке, не вправе:
а) заключать договор на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;
б) при исполнении договора осуществлять замену товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;
3) в случае установления Правительством Российской Федерации преимущества в отношении товара российского происхождения, указанного в подпункте «в» подпункта 1 пункта 2 настоящего раздела документации о закупке:
а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляет снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;
б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, такой договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта;
в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.
3.4. При установлении Правительством Российской Федерации случаев, при которых при осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты меры, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, заявка на участие в закупке, окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.
3.5. Заказчик при осуществлении закупки работы, услуги:
1) в случае установления Правительством Российской Федерации запрета закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:
а) заключать договор на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;
б) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;
2) в случае установления Правительством Российской Федерации ограничения закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:
а) заключать договор с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке;
б) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;
3) в случае установления Правительством Российской Федерации преимущества в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:
а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществлять снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;
б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, заключать договор без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта;
в) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ
Следующая информация и данные закупки в электронном магазине дополняют положения, указанные в Части I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.