Тендер - Закупка работ по строительству объекта "Возведение двух хранилищ фосфорной кислоты вместимостью по 1700 м 3 №293820259

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 Процедура закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть620 - Посмотреть таблицу с данными Конкурсные документы

konkursnaya-novaya▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

3.proekt-dogovora-▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

grafik-postavki-oborudovaniya-zakazchika▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

prilozhenie-7-k-proektu-dogovora-shtrafnye-sankcii▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

sostav-psd-prilozhenie-5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ssylka-na-oblako-24.02.2025▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

События в хронологическом порядке 14.03.2025
10:19:25 Размещение приглашения к участию в процедуре закупки ssylka-na-oblako-24.02.2025▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

https://cloud.belfert.by/s/owWtpwfc6adx33H

sostav-psd-prilozhenie-5▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Приложение №5

к документации для переговоров

Состав строительного проекта № 315.003

«Возведение двух хранилищ фосфорной кислоты вместимостью по 1700 м 3 по ул. Химзаводская, 5, г. Гомель».

• Общая пояснительная записка;
• Генеральный план и транспорт;
• Технологические решения;
• Воздухоснабжение;
• Архитектурно-строительные решения;
• Электроснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение;
• Автоматизация технологических процессов;
• Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
• Охрана окружающей среды;
• Организация строительства;
• Сводный сметный расчёт, объектные и локальные сметы;
• Энергоэффективность;
• Системы технологического видеонаблюдения;
• Системы связи;
• Водоснабжение и канализация.

Заказчик Генподрядчик

prilozhenie-7-k-proektu-dogovora-shtrafnye-sankcii▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №7

к договору строительного подряда № ____от _________.2025г.

Перечень штрафных санкций

применяемых к Генподрядчику за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режима, иных условий договора, а также порядок их применения

- Посмотреть таблицу с данными

Надлежащим документом, подтверждающим выявления Заказчиком нарушений, указанных в настоящем Приложении, является акт, составленный в произвольной форме Заказчиком и подписанный полномочным представителем Заказчика и Генподрядчика (субподрядчика), а также работником, допустившим нарушение (в случае если такое нарушение совершенно конкретным работником и возможно установить его личность). Акт составляется и подписывается в течение двух рабочих дней с момента обнаружения нарушения Заказчиком. В случае отказа от подписания акта полномочным представителем Генподрядчика и (или) работником, акт оформляется Заказчиком с участием двух свидетелей (допускается в качестве свидетелей привлечение работников Заказчика).

Полномочными представителями сторон являются:

Ответственный исполнитель по договору от Заказчика,

Ответственный производитель работ от Генподрядчика,

либо иные назначенные Заказчиком и Генподрядчиком лица.

В случае нежелания оформления акта или препятствования при оформлении представителем Генподрядчика, надлежащим подтверждением выявленных нарушений является фото/видео фиксация указанных нарушений, произведённая уполномоченными лицами Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Генподрядчик: Заказчик:

grafik-postavki-oborudovaniya-zakazchika▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 8

к договору строительного

подряда №

от «_____»____________2025 года.

График поставки материальных ресурсов Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными3.proekt-dogovora-▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Приложение №3 к документации для переговоров

ПРОЕКТ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № _______

г. Гомель «____» _________ 2025 г.

Открытое акционерное общество «Гомельский химический завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по строительству и ремонту зданий и сооружений Редюка В.Н., действующего на основании доверенности №01-05/11516 от 01.07.2024 года, с одной стороны, и _______________________________________, в лице _________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с «Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 г. за № 1450 с изменениями и дополнениями (в дальнейшем - «Правила»), Нормами действующего законодательства Республики Беларусь (в дальнейшем РБ) и результатами проведенной процедуры закупки (протокол от ______________________) заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Генподрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями договора и утвержденной проектной документацией работы по строительству (строительство) объекта «Возведение двух хранилищ фосфорной кислоты вместимостью по 1700 м 3 по ул. Химзаводская, 5, г. Гомель» (далее - объект) из материалов, изделий и конструкций поставки Генподрядчика согласно графикам поставки материальных ресурсов (приложения №9), а так же выполнить иные обязанности предусмотренные договором и возмездно передать результат работ Заказчику (далее – работы), а Заказчик принять выполненные работы и оплатить их.

Местонахождение объекта: г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, территория ОАО «Гомельский химический завод».

1.2. Работы по настоящему договору выполняются Генподрядчиком с привлечением Субподрядчиков в порядке, предусмотренном договором.

1.3. Срок выполнения работ в соответствии с графиком строительства (производства работ) (приложение №3):

- начало выполнения работ – 20 июля 2025 года;

- завершение выполнения работ – 19 мая 2027 года;

Срок ввода (сдачи) объекта – __________ 2027 года.

1.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены с оформлением дополнительного соглашения в случаях:

- нарушения Заказчиком установленных договором сроков передачи проектной документации;

- несвоевременной передачи Генподрядчику строительной площадки (фронтов работ);

- выявления в ходе строительства дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Генподрядчиком своих договорных обязательств;

- уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта на очередной финансовый год;

- существенного нарушения Заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);

- нарушения установленных договором сроков поставки материальных ресурсов и проведения пусконаладочных работ по вине Заказчика;

- приостановления строительства (выполнения работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон.

Срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.

2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА.

2.1. Цена работ по объекту является неизменной договорной и на основании цены предложения Генподрядчика составляет ________________, в том числе НДС (20%) - ________________.

Неизменная договорная цена сформирована в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 N 1553 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2023 года №311), далее Положение №1553.

2.2. Неизменная договорная цена корректируется, в случаях изменения:

2.2.1 налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;

2.2.2. прогнозных индексов;

2.2.3. нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;

2.2.4. проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;

2.2.5. сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором, при:

нарушении Заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей;

выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;

изменении даты начала выполнения подрядных работ и приостановления строительства (выполнения подрядных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Заказчика.

2.3. Неизменная договорная цена работ корректируется в порядке, определенном пунктом 12 Положения №1553.

2.4. Источник финансирования Объекта – собственные средства Заказчика, в том числе на 2025 г. – ________________ белорусских рублей.

. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Исполнять условия договора.

3.1.2. Предоставить Генподрядчику не позднее чем за 2 дня до начала производства работ утвержденную проектную документацию в 2 экземплярах на бумажном носителе в составе и содержании согласно приложению №5.

3.1.3. Передать Генподрядчику строительную площадку по акту не позднее чем за 1 день до начала производства работ и предоставить Генподрядчику возможность беспрепятственного доступа к месту проведения работ по строительству объекта, в установленном у Заказчика порядке.

3.1.4. При внесении изменений в проектную документацию передать Генподрядчику в срок не позднее 7 рабочих дней с момента поступления таких изменений 2 экземпляра измененной документации.

3.1.5. Обеспечить осуществление авторского надзора.

3.1.6. Осуществлять технический надзор, контроль за качеством и соблюдением технологии выполняемых работ по строительству объекта.

3.1.7. Обеспечивать непрерывное финансирование строительства, принимать и своевременно оплачивать в установленном настоящим договором порядке выполненные работы.

3.1.8. Незамедлительно письменно уведомлять Генподрядчика о работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора.

3.1.9. Координировать взаимоотношения между Генподрядчиком и другими организациями, принимающими участие в строительстве объекта, но не находящимися с ним в договорных отношениях, в вопросах предоставления фронта работ по строительству объекта, передачи информации и др.

3.1.10. Выполнить поставку материальных ресурсов согласно приложению №8.

3.1.11. Выполнять другие обязанности, установленные законодательством РБ, техническими правовыми актами.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Заключать договоры с другими лицами на выполнение отдельных видов строительных работ (с согласия Генерального подрядчика).

3.2.2. Вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию.

3.2.3. Инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и договором.

3.2.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Генподрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

3.2.5. Требовать за счет Генподрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его своими силами, или с привлечением третьих лиц и требовать возмещения своих расходов на устранении недостатков.

3.2.6. Отказаться от принятия результата строительных работ в случае выявления работ ненадлежащего качества, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Генподрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Генподрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Генподрядчика полного возмещения убытков при расторжении договора.

3.2.7. Требовать уплаты Генподрядчиком неустойки и, или понесенных Заказчиком убытков, обусловленных нарушением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное.

3.2.8. Посещать объект в течение всего периода производства работ и знакомиться с ходом выполнения работ по строительству объекта, соблюдая при этом требования охраны труда.

3.2.9. Требовать от Генподрядчика информацию о ходе выполнения строительных работ.

3.2.10. В случае выявления дефектов или некачественно выполненных работ по строительству объекта, приостановить выполнения последующих технологически связанных с ними работ до устранения замечаний с обязательным внесением соответствующих записей в журнал производства работ.

3.2.11. Потребовать в письменной форме от Генподрядчика отстранения лиц, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих обязанности, предусмотренные договором, нарушающих трудовую дисциплину или законы РБ, или не способных обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями договора.

3.2.12. Составлять совместно с проектной организацией двухсторонний акт подтверждающий необходимость выполнения дополнительных работ не учтенных проектной документацией.

3.2.13. Заказчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

3.3. Генподрядчик обязуется:

3.3.1. Исполнять условия договора.

3.3.2. Выполнять работы в соответствии с требованиями проектной документации, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, с обязательным соблюдением всех экологических требований, и при наличии всех необходимых лицензий, сертификатов и аттестатов.

3.3.3. Выполнять работы в определенные договором сроки, в соответствии с проектной документацией и графиком производства работ.

3.3.4. Проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, конструкций и строительных работ.

3.3.5. Закупить и поставить материальные ресурсы для строительства объекта в порядке, предусмотренном законодательством или локальными правовыми актами (далее – ЛПА) и договором, в сроки, обеспечивающие выполнение работ в соответствии с графиком производства работ, за исключением материальных ресурсов относящихся к поставке Заказчика.

3.3.6. Уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании результата работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения строительных работ.

3.3.7. Своевременно предупреждать Заказчика о выявлении несоответствия материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляет Заказчик, требованиям технических нормативных правовых актов и проектной документации и принимать решение об отказе от их применения.

3.3.8. Обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, оборудования, инвентаря. По окончании рабочего дня, а в отдельных случаях и в течении рабочего дня, производить в месте производства работ уборку отходов производства (мусора) на выделенную площадку, а также уборку инвентаря, конструкций, устройств и приспособлений, необходимости в дальнейшем использований которых нет. Не реже 2 раз в месяц осуществлять удаление отходов производства (мусора) с выделенной площадки. Складировать отходы на выделенных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием.

3.3.9. Обеспечить сохранность материалов, изделий, инвентаря, другого имущества Заказчика находящихся на строительной площадке от начала работ по строительству объекта до подписания приемочной комиссией акта приемки (сдачи) объекта в эксплуатацию.

3.3.10. Представлять Заказчику отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет Заказчик.

3.3.11. Информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер.

3.3.12. Устранять за свой счет в ходе производства работ по строительству объекта и в период гарантийного срока, выявленные работы ненадлежащего качества в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.3.13. Своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний.

3.3.14. Своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости строительства.

3.3.15. Выполнять по заданию Заказчика дополнительные работы, не учтенные в проектной документации, но необходимые для завершения работ по строительству объекта. Данное условие не является обязательным основанием для изменения сроков завершения работ по строительству объекта.

3.3.16. Своевременно оформлять и передать Заказчику не позднее 10 дней до начала работы приемочной комиссии в 1 экземпляре исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора.

3.3.17. Обеспечить охрану, ограждение, освещение и содержание строительной площадки и прилегающей территории в соответствии с требованиями действующих противопожарных, экологических, санитарных и технических норм, правил и требований по безопасному ведению работ, соблюдать требования Законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, безопасности работ по строительству объекта и несет ответственность за их нарушения.

3.3.18. Обеспечить возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к Объекту строительства при соблюдении правил безопасности, предусмотренных нормативными правыми актами.

3.3.19. До окончания подготовительного периода предоставить Заказчику уточненный линейный календарный график производства работ с разделением по проектно-технологическим модулям, с указанием стоимости и сроков их начала и окончания.

3.3.20. Привлекать для выполнения работ по строительству объекта персонал квалификации, соответствующей нормативным и техническим правовым актам РБ, обеспечить соблюдение персоналом требований охраны труда и мер безопасности, связанных с выполняемыми работами, а также соблюдение правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при нахождении на строительной площадке, в производственных, складских и бытовых помещениях.

3.3.21. Соблюдать требования действующего законодательства и требования Заказчика в области охраны здоровья, охраны труда и охраны окружающей среды, требования пожарной и промышленной безопасности, Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Инструкции о порядке допуска подрядных организаций на территорию ОАО «Гомельский химический завод» для производства строительно-монтажных, ремонтных, пусконаладочных и иных работ повышенной опасности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпри нахождении на территории Заказчика и строительной площадке, при выполнении работ и работе с оборудованием, а также обеспечивать их выполнение привлекаемыми Субподрядчиками и несет ответственность за их нарушение.

3.3.22. Предпринимать немедленные действия по устранению несоответствий сразу после получения уведомления от Заказчика о каком-либо нарушении требований договора в области охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды.

3.3.23. В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №271-З от 20.07.2007 (с последующими изменениями и дополнениями) Генподрядчик является собственником отходов производства, образующихся в результате выполнения работ Генподрядчиком по договору, с момента образования отходов, за исключением лома и отходов черных и цветных металлов.

- при выполнении работ Генподрядчик обязан:

• обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, оборудования, инвентаря;
• осуществлять сбор отходов и их разделение по видам, за исключением случаев, когда смешивание отходов разных видов допускается в соответствии с ТНПА;
• по окончании рабочего дня, а при необходимости и в течение рабочего дня производить в месте производства работ уборку отходов производства (мусора) на выделенную площадку или на место временного хранения отходов производства, определенное проектной документацией, а также производить уборку инвентаря, конструкций, устройств и приспособлений, необходимости в дальнейшем использовании которых нет;
• оборудовать места временного хранения отходов производства в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь в области охраны окружающей среды;
• обеспечить хранение отходов только в санкционированных местах временного хранения отходов производства: на выделенной площадке в соответствии с требованиями НПА и ТНП, в местах временного хранения отходов производства, определенных проектной документацией на выполнение работ;
• складировать отходы в местах временного хранения отходов производства с твердым покрытием;
• не реже двух раз в месяц осуществлять вывоз отходов производства с выделенной площадки или с места временного хранения отходов производства, определенного проектной документацией, на объекты по подготовке, использованию, обезвреживанию, хранению, захоронению отходов производства, либо в санкционированные места хранения отходов производства, определенные инструкцией по обращению с отходами производства Генподрядчика;
• представлять достоверную информацию об обращении с отходами;
• не допускать вредного воздействия отходов, продуктов их взаимодействия и (или) разложения на окружающую среду, здоровье граждан, их имущество, а в случае оказания такого воздействия принимать меры по ликвидации или уменьшению последствий этого воздействия;
• выполнять иные требования, нормы и правила, установленные актами законодательства об обращении с отходами, техническими нормативными правовыми актами, а также инструкциями и положениями Общества;
• вести документированный учет отходов производства и соблюдать иные требования, установленные ТНПА, НПА Республики Беларусь;
• освободить строительную площадку и переданную территорию от строительных отходов, строительных машин, оборудования, временных сооружений, неиспользованных материальных ресурсов другого имущества Генподрядчика к дате начала работы приемочной комиссии;
• возмещать Обществу затраты, в случае наложения штрафных санкций на Общество за нарушение Генподрядчиком природоохранных требований при обращении с отходами производства.

- Генподрядчик имеет право осуществлять сбор строительных отходов непосредственно в транспортные средства, без промежуточного временного хранения на выделенной площадке или в местах временного хранения, с последующей перевозкой на объекты по использованию, подготовке, обезвреживанию, захоронению.

3.3.24. Не допускать появление работников Генподрядчика, привлекаемых субподрядчиков в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, а также распитие ими спиртных напитков, употребление наркотических средств, токсических веществ на территории Заказчика или переданной в установленном порядке Генподрядчику строительной площадке, бытовых и складских помещениях, расположенных на территории Заказчика, хищение, покушение на совершение хищения и порчи имущества Заказчика.

3.3.25. Обеспечить наличие у работников Генподрядчика, привлекаемых Субподрядчиков спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной, а при необходимости коллективной защиты, следить за тем, чтобы указанные работники имели опрятный вид. Соблюдать иные требования нормативно-правовых актов Республики Беларусь, регламентирующих действия сторон.

3.3.26. Не допускать нарушения, за которые в соответствии с Приложением №7 к договору установлены штрафные санкции.

3.3.27. Организовывать выбор субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ, являющихся предметом настоящего договора в соответствии с действующим законодательством и ЛПА.

3.3.28. Заключать договора с третьими лицами для выполнения отдельных видов строительных работ только с письменного согласия Заказчика.

3.3.29. Заключать договор с субподрядчиками для выполнения отдельных видов строительных работ только при наличии у них необходимых аттестатов и сертификатов. При этом Генподрядчик:

- организует и координирует работу субподрядчиков;

- составляет совместно с субподрядчиками и утверждает графики производства работ, иную обязательную для всех участников строительства документацию по организации и производству работ;

- принимает от субподрядчиков совместно с Заказчиком выполненные работы по акту установленной формы и оплачивает эти работы в порядке, определенном договором субподряда.

- несет ответственность перед Заказчиком за выполнение всех видов строительных работ, производимых им и его субподрядчиками, а перед субподрядчиками – за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору.

3.3.30. Информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер. Проводить один раз в неделю планерки (совещания) по вопросам строительства Объекта и вопросам охраны труда с участием уполномоченных представителей Заказчика, Генподрядчика и Субподрядчика.

3.3.31. Выполнять дополнительные мероприятия, которые Заказчик может определить во время выполнения работ по строительству объекта, с целью обеспечения защиты людей от травматизма и имущества (собственности) от повреждения.

3.3.32. Обеспечить хранение документов, подтверждающих все затраты по объекту в порядке, установленном законодательством и при необходимости их предоставление Заказчику.

3.3.33. Генподрядчик несет ответственность за сохранность объекта в целом с даты начала работ по дату утверждения акта приемки (сдачи) объекта в эксплуатацию, после чего такая ответ­ственность переходит к Заказчику.

3.3.34. Нести ответственность и компенсировать убытки и ущерб, причиненный работникам Заказчика или третьим лицам, либо их собственности любого рода, возникшие вследствие травм, аварий, пожаров при выполнении Генподрядчиком работ по договору или при содержании объекта строительства, участка работ с нарушением норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, условий настоящего договора, кроме случаев если такие нарушения являются результатом неправильных действий или письменных предписаний Заказчика.

3.3.35. Возмещать Заказчику суммы уплаченных Заказчиком штрафов, если наложение этих штрафов вызвано нарушениями, допущенными Генподрядчиком при производстве работ по настоящему договору.

3.3.36. Нести ответственность за проведение всех мероприятий необходимых для сохранения прилегающих к объекту строительства земельных участков и коммуникаций, он должен заниматься этим без дополнительных распоряжений Заказчика, под свою ответственность и за свой счет. Генподрядчик обязан лично убедиться, имеются ли и где на объекте силовые кабели, телефонные линии, газопроводы, водопроводы и другие коммуникации и обеспечить их сохранность от повреждений и свободный доступ к эксплуатируемым сетям и сооружениям.

До начала производства земляных работ Генподрядчик обязан не менее чем за 5 рабочих дней письменно обратиться к Заказчику для оформления им разрешения на производство производства земляных работ.

3.3.37. Обеспечить режим работы и необходимое количество работников на объекте позволяющее соблюдать сроки согласно графику производства работ.

3.3.38. Обеспечить объект необходимыми материалами, изделиями и конструкциями предусмотренных проектной документацией и в соответствии с условиями договора.

3.3.39. Непозднее чем за 40 дней до планируемого срока приемки (сдачи) объекта в эксплуатацию, в письменной форме уведомить Заказчика о дате завершения работ по строительству объекта, а также сообщить данные о представителях Генподрядчика, участвующих в работе приемочной комиссии.

3.3.40. Освободить строительную площадку и переданную территорию от строительных отходов, строительных машин, оборудования, временных сооружений, неиспользованных материальных ресурсов другого имущества Генподрядчика к дате начала работы приемочной комиссии.

3.3.41. Передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, объект, результат строительных работ.

3.3.42. Не передавать без согласия Заказчика проектную документацию третьим лицам.

3.3.43. Выставлять Заказчику электронный счет-фактуру на каждый оборот по реализации работ (товаров, услуг) в сроки и порядке установленные Налоговым кодексом Республики Беларусь.

3.3.44 Исполнить обязательства, установленные законодательством для Генподрядчика, обеспечивающие своевременную приемку (сдачу) объекта (очередей строительства объекта) в эксплуатацию, в том числе своевременно передать приемочной комиссии необходимые документы, согласно Перечня, утвержденного постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 06.12.2018 №40.

3.3.45. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, договором.

3.4. Генподрядчик вправе:

3.4.1. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора подряда.

3.4.2. Выполнять дополнительные работы, не учтенные в проектной документации, но необходимые для завершения работ по строительству объекта с письменного согласия Заказчика.

3.4.3. Получать плату за выполненные и принятые работы по строительству объекта в соответствии с договором.

3.4.4. Привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных видов строительных работ, в порядке, предусмотренном договором.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. За расчетный (отчетный) период принимается месяц.

4.2. До 25 числа отчетного месяца Генподрядчик представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ по форме С-2б (приложения № 5 к постановлению Министерства архитектуры и строительства РБ от 29.04.2011 г. № 13 с изменениями и дополнениями) и С-2а (справочно), подписанные полномочным представителем Генподрядчика. Форма С-2а содержащая фактически выполненные объемы работ, предоставляется Заказчику для справки, им не визируется и хранению не подлежит.

В акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ включается полностью законченный вид работ, предусмотренный графиком производства работ.

Не позднее 28 числа отчетного месяца Генподрядчик предъявляет Заказчику единую справку о стоимости работ, выполненных собственными силами и силами субподрядчиков формы С-3а (утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 17.10.2011 г. № 48 с изменениями и дополнениями). Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные Генподрядчиком документы, подписывает их и заверяет печатью. При наличии замечаний или несогласии с данными отраженными в представленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Генподрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

4.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком платежным поручением на основании акта сдачи - приемки выполненных работ по форме С-2б и справки о стоимости выполненных работ по форме С-3а. Заказчику предоставляется отсрочка платежа в количестве ___ календарных дней после подписания сторонами акта и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Денежные средства, находящиеся в распоряжении Заказчика в период отсрочки платежа коммерческим займом не являются.

Расчеты производятся Заказчиком на расчетный счет Генподрядчика, указанный в договоре. В случае, если в договоре указано несколько расчетных счетов, или при необходимости произвести расчет за выполненные работы на счет, не указанный в договоре, Генподрядчик не менее чем за три рабочих дня до наступления срока расчета письменно сообщает Заказчику расчетный счет Генподрядчика, на который необходимо произвести расчет.

По письменному обращению Генподрядчика Заказчик вправе производить расчеты за выполненные работы непосредственно с Субподрядчиком, если это предусмотрено договором субподряда.

4.4. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных и принятых работ за вычетом стоимости материальных ресурсов, оплаченных Заказчиком и входящих в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде.

4.5. Подрядные работы, не предусмотренные на дату формирования неизменной цены в утвержденной проектной документации, разработанной по стадии «Строительный проект», не изменяющие технические решения такой документации, необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двустороннего акта, подписанного Заказчиком и разработчиком проектной документации, являются дополнительными работами.

Стоимость дополнительных работ формируется в размере сметной стоимости этих работ, определенной на дату разработки проектной, в том числе сметной, документации с учетом прогнозного индекса месяца выполнения этих работ и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ по форме С-2а (приложение №4 к постановлению МАиС РБ от 29.04.2011 №13).

Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой.

Стоимость материалов для выполнения дополнительных работ определяется в соответствии с условиями формирования стоимости материалов, определенной неизменной ценой.

4.6. По результатам проведения конкурса (согласно предложению участника) возможно выделение целевых авансов на приобретение материальных ресурсов и текущих авансов на выполнение работ.

При условии оплаты – полная или частичная предоплата(авансы), Генподрядчик обязан получить и предоставить Заказчику в течение ___________ с момента заключения договора, обеспечение исполнения обязательств по договору.

Под обеспечением исполнения обязательств по договору понимается _____________. Предоплата по договору перечисляется Заказчиком после предоставления Генподрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору. В случае если в качестве обеспечения предоставляется банковская гарантия то она должна быть выдана посредством аутентифицированного SWIFT – сообщения в банк Заказчика. Банковские комиссии и расходы по выпуску банковской гарантии оплачивает Генподрядчик. Текст банковской гарантии согласовывается сторонами до выдачи банковской гарантии. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае не предоставления Генподрядчиком обеспечения исполнения обязательств по договору в указанные в договоре сроки, без возмещения Генподрядчику убытков связанных с таким отказом. Договор считается расторгнутым с момента направления Заказчиком уведомления Генподрядчику об одностороннем отказе.

Авансы в текущем месяце выделяются не ранее 22 числа по письменным обращениям (заявкам) Генподрядчика, полученным Заказчиком до 25 числа предшествующего месяцу предоставления аванса и в соответствии с графиком платежей.

Пример: письмо (заявка) на аванс до 25.01.2025, предоставление аванса после 22.02.2025, отработка аванса: текущего – в марте 2025 года, целевого – согласно письменному обращению.

4.7. Целевые авансы выделяются Заказчиком только на приобретение материальных ресурсов, указанных в Приложении к Правилам, в соответствии с проектной документацией, графиком платежей и письмом (заявкой) Генподрядчика.

Заказчик вправе по просьбе Генподрядчика перечислять целевые авансы непосредственно поставщикам (изготовителям) материальных ресурсов, если с ними Генподрядчиком заключены соответствующие договора. Данная оплата не является согласованием цены на приобретаемые материальные ресурсы и не является основанием для корректировки договорной цены.

Письмо (заявка) должно содержать: наименование, количество, стоимость, поставщика (изготовителя) материальных ресурсов, график погашения (с учетом монтажа) целевого аванса в соответствии с графиком производства работ, расчетный счет на который подлежит перечисление целевого аванса, и представлена копия заключенного договора поставки. Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером Генподрядчика.

Целевые авансы выделяются на условиях заключенных договоров поставки. Генподрядчик обязан в течении 3 банковских дней предоставить Заказчику копии платежных поручений подтверждающих перечисление выделенных Заказчиком денежных средств поставщику материальных ресурсов, а в случае выделения целевого аванса на материальные ресурсы собственного изготовления предоставить копии накладных.

Целевой аванс на приобретаемые материальные ресурсы считается полностью отработанным с момента подписания сторонами справок и актов выполненных работ, в которых отражено использование материалов (конструкций, изделий), на которые выделялся такой аванс и представлены копии накладных подтверждающих факт их приобретения.

4.8. При не отработке целевого аванса в срок, сумма отработанного целевого аванса определяется в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за счет этого аванса и включенных в стоимость подписанных сторонами справок и актов выполненных работ. Сумма неотработанного аванса, определяемая как разница между суммой целевого аванса, фактически полученного Генподрядчиком для приобретения материальных ресурсов, и суммой отработанного аванса, признаются чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Генподрядчиком. Генподрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает Заказчику проценты, начисленные за каждый день на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, в котором отражено использование материальных ресурсов, на которые выделялся аванс или на день возврата соответствующей суммы неотработанного аванса. Период пользования чужими денежными средствами определяется при не отработке аванса в срок с даты получения аванса по дату подписания Заказчиком справок и актов сдачи-приемки работ, в которых отражено использование материальных ресурсов, на которые выделялся аванс, а при возврате аванса – с даты получения аванса по дату возврата соответствующей суммы неотработанного аванса.

4.9. Текущие авансы на выполнение работ по строительству Объекта выделяются по письменному обращению Генподрядчика, направленному Заказчику до 25 числа месяца предшествующего месяцу, в котором выделяется аванс, в размере, ______ процентов стоимости строительных работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце (за вычетом суммы целевого аванса, предполагаемого к освоению в этом месяце) или в иной сумме, не превышающей ___% стоимости строительных работ, согласно заявке Генподрядчика. При невыполнении графика производства работ по вине Генподрядчика сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных строительных работ в расчетном месяце за вычетом суммы отработанного целевого аванса на установленный процент авансирования. Сумма неотработанного текущего аванса, определяемая как разница между суммой текущего аванса, фактически полученного Генподрядчиком для выполнения строительных работ в расчетном месяце, и суммой отработанного текущего аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Генподрядчиком. Генподрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает Заказчику проценты, начисленные на сумму неотработанного текущего аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался текущий аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с даты получения текущего аванса до даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки работ, в счет оплаты которого зачитывается неотработанный текущий аванс.

Текущий аванс считается полностью отработанным, если строительные работы, предусмотренные графиком производства работ, выполнены в полном объеме.

В случае не отработки текущего аванса, аванс на следующие месяцы не выделяется.

4.9. Выполненные работы по строительству объекта ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы.

4.10. По требованию одной из сторон, Генподрядчик и Заказчик обязуются производить сверки взаимных задолженностей за выполненные работы по строительству объекта, предоставленные услуги и переданные материалы с составлением акта сверки, подписанного и скрепленного печатями Сторон. При приемке объекта в эксплуатацию акт сверки составляется в течение 10 календарных дней с момента утверждения акта.

4.11. Использованные Генподрядчиком не по назначению или неиспользованные целевые авансы подлежат возврату Генподрядчиком Заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами.

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТА МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ.

5.1. Обязанности по обеспечению Объекта материальными ресурсами, в том числе и для выполнения дополнительных работ несет Генподрядчик, за исключением поставки технологического оборудования и материальных ресурсов Заказчика.

5.2. Генподрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов.

6. УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Предусмотренные п. 1.1. работы по строительству объекта выполняются силами и средствами Генподрядчика с привлечением Субподрядных организаций в порядке, предусмотренном п. 3.3.28., 3.3.29 и 3.3.30.

6.2. Объем выполненных работ по строительству объекта должен соответствовать утвержденной проектной документации и условиям договора. Качество выполненных работ по строительству объекта должно соответствовать техническим нормативным правовым актам и проектной документации.

6.3. Генподрядчик выполняет работы по строительству объекта в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также правилами по охране труда, пожарной, промышленной безопасности, экологических требований и утвержденной проектной документацией.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1. На выполненные работы по строительству объекта устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет.

7.2. Исчисление гарантийного срока начинается с момента утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

7.3. Генподрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта строительства в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатацией или неправильной инструкции по эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта строительства, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.4. Дефекты, выявленные в том числе в период гарантийного срока, на выполненные работы по строительству объекта и поставляемые Генподрядчиком изделия и материалы устраняются за счет Генподрядчика, а также оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. Для участия в составлении акта, согласования сроков, порядка устранения дефектов, Генподрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Генподрядчика в установленный срок, дефектный акт составляется Заказчиком (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и направляется Генподрядчику для устранения дефектов, замены некачественных изделий, материалов. Максимальный срок устранения дефектов - 15 календарных дней со дня составления акта.

7.5. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться в следствии выявления работ по строительству объекта, поставленных изделий и материалов ненадлежащего качества.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки в эксплуатацию в установленном порядке несет Генподрядчик.

8. НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ.

8.1. Для осуществления технического надзора за выполнением работ по строительству объекта Заказчик назначает своих представителей. При необходимости Заказчик вправе передать на договорных началах часть своих обязанностей по осуществлению технического надзора и обязанностей, предусмотренным настоящим договоров, соответствующему субъекту хозяйствования. Об этом Генподрядчик уведомляется в письменной форме. Копия заключенного договора передается Генподрядчику в течении 5 дней после его заключения.

8.2. Генподрядчик своим приказом или распоряжением назначает ответственного за исполнение обязательств по договору и решение вопросов, возникающих в ходе его исполнения, а также для организации и участия в планерках (совещаниях) проводимых в соответствии с п.3.3.30. настоящего договора, из числа руководителей не ниже заместителя директора (начальника).

Генподрядчик назначает ответственных лиц за:

- производство работ по строительству объекта;

- оформлением актов и справок на выполненные работы;

- проверкой соответствия используемых материалов и изделий проектной документации;

- охрану здоровья, безопасность труда и охраны окружающей среды.

Генподрядчик предоставляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждения полномочия лиц, указанных в настоящем подпункте не позднее 1 рабочего дня со дня подписания договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему договору, если неисполнение является следствием наступления и действия после заключения договора обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, стихийный пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие после заключения настоящего договора.

9.2. Если невозможность исполнения обязательств по договору в срок явилось следствием наступления и действия обстоятельств указанных в п.9.1. настоящего договора, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении (предполагаемом сроке наступления и действия) и прекращении указанных в пункте 9.1 настоящего договора обстоятельств не позднее 3 рабочих дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой. Несоблюдение данного условия лишает сторону права ссылаться на обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства Генподрядчиком, в следствии наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. договора, будет существовать свыше двух месяцев, то Стороны согласовывают и реализуют принимаемые по данному поводу меры. Если в течение дополнительного одного месяца Стороны не согласовывают меры и /или их не реализуют, то каждая из сторон вправе расторгнуть договор.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Изменение, дополнение и расторжение договора осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Правилами, законодательством РБ и настоящим договором.

10.2. Заказчик и Генподрядчик вправе расторгнуть до истечения его срока в установленном порядке договор и потребовать возмещения убытков, причиненных виновной стороной, в том числе убытков, связанных с расторжением договора. Расторжение договора не освобождает Генподрядчика от обязательства в части соответствия работ по строительству объекта строительным нормам, сметной документации, нормам качества, гарантии и устранения недостатков в объеме выполненных до расторжения договора работ по строительству объекта.

10.3. При досрочном расторжении договора по вине Заказчика, Генподрядчик обязан, в любом случае принять меры, направленные на консервацию и сохранность ранее выполненных работ по строительству объекта, а Заказчик возместить Генподрядчику эти затраты на основании предоставления подтверждающих документов. При расторжении договора по вине Генподрядчика указанные в настоящем пункте действия производятся за его счет, либо стоимость указанных работ по строительству объекта возмещается Генподрядчиком не позднее 3 рабочих дней с момента заявления требования Заказчиком и предоставления подтверждающих документов.

10.4. Предложение о расторжении договора подряда в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в течение двадцати календарных дней. В случае согласия второй стороны, расторжение договора подряда оформляется двухсторонним актом в соответствии с п.78 Правил.

10.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (полностью или в части), в случае:

- совершения по вине Генподрядчика (привлекаемых им Субподрядчиков) производственного несчастного случая на территории Заказчика или переданных Генподрядчику (привлекаемому им Субподрядчику) в установленном порядке площадки, бытовых и складских помещений, расположенных на территории Заказчика;

- если подрядчик не приступает своевременно к строительству объекта (выполнению строительных работ) в соответствии с графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

-если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми;

-при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них подрядчику;

- в иных случаях по основаниям и порядке, предусмотренным действующим законодательством и (или) договором.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку в действующих ценах Генподрядчику в случаях и размерах:

за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы - 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.

11.2. Генподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором подряда, и уплачивает неустойку в действующих ценах Заказчику в случаях и размерах:

за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

за превышение по вине Генподрядчика установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата работ) - 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата работ);

за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.

11.3. В случае выявления контролирующими (надзорными) органами нарушений действующего законодательства, произошедших по вине Генподрядчика или привлекаемых им субподрядчиков, и наложения штрафных санкций на Заказчика или причинения Заказчику иных убытков, Генподрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки в сумме непокрытой неустойкой, взысканной Заказчиком с Генподрядчика согласно условиям настоящего договора в течение 15 календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

11.4. Генподрядчик несет ответственность и возмещает Заказчику в полном объеме все понесенные убытки в том числе за:

- не достоверность данных о стоимости и объеме выполненных работ по строительству объекта;

- не правильное включение в стоимость работ по строительству объекта сумм налогов и сборов.

- некачественные, некомплектные и непригодные к использованию поставляемые им изделия, за несоответствие их нормативным и техническим правовым актам;

- повреждение коммуникаций либо причинение иного ущерба при выполнении работ по строительству объекта;

- не обеспечение чистоты на территории строительной площадки до сдачи выполненных работ по строительству объекта и в случае наложения штрафов производит их уплату соответствующим органам;

- не обеспечение противопожарного режима на строительной площадке, несоблюдение при производстве работ по строительству объекта действующих нормативов по охране труда, пожарной и производственной безопасности;

- несоблюдение требований действующего законодательства и требований Заказчика в области охраны здоровья, безопасного труда, касающиеся персонала Заказчика, охраны окружающей среды при производстве работ по строительству объекта и работе с оборудованием.

11.5. При обнаружении Заказчиком или контролирующими органами завышения стоимости, объемов ранее выполненных и оплаченных работ, и других нарушений, Генподрядчик возмещает Заказчику в полном объеме сумму переплат (нарушений), проиндексированную с учетом инфляции действующей на день возврата, в соответствии с частью 2 ст.366 ГК РБ. При этом для работы по строительству объекта применяется прогнозный индекс цен в строительстве, по другим переплатам (нарушениям) – индекс потребительских цен. Срок возмещения (уплаты) Генподрядчиком денежных средств - в течение 15 календарных дней с момента предъявления Заказчиком требований.

11.6. В случаях выявления контролирующими, надзорными органами или Заказчиком нарушений действующего законодательства или договора по вине Генподрядчика и наложения органами штрафных санкций на Заказчика или понесения Заказчиком иных убытков, Генподрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные им убытки, возместить уплаченные Заказчиком штрафные санкции в полном объеме в течении 15 календарных дней с момента предъявления Заказчиком требований.

11.7. В случае выявления нарушений законодательства в области охраны окружающей среды по результатам проверок органов государственного контроля, произошедших по вине Генподрядчика, ответственность по возмещению ущерба, причиненного окружающей среде, уплате штрафов, выполнения предписаний и другое полностью ложится на Генподрядчика.

11.8. За нарушение п.3.3.24. у работника Генподрядчика, или привлекаемых Субподрядчиков изымаются пропуска, и данный работник не допускается на территорию Заказчика до принятия иного решения уполномоченным лицом Заказчика. Генподрядчик за нарушение п.3.3.24 уплачивает Заказчику штраф в размере 10 базовых величин, установленных в РБ на момент совершения нарушения (далее – базовая величина), за 1-й случай нарушения и 20 базовых величин за 2-ой и последующие случаи нарушения п.3.3.24. договора. Вместе с тем, при третьем и последующих случаях нарушения п.3.3.24. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения возможных убытков Генподрядчику, связанных с таким расторжением.

Надлежащим документом, подтверждающим появление работников Генподрядчика или привлекаемых Субподрядчиков в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения на территории Заказчика или переданной Генподрядчику строительной площадке, в предоставленных Заказчиком бытовых или складских помещениях, является:

- справка, выданная наркологическим диспансером о нахождении работника в вышеуказанных состояниях и оформленный Заказчиком акт задержания работника с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- в случае отказа работника от добровольного прохождения медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере – оформленный Заказчиком акт задержания, с участием двух свидетелей (допускается в качестве свидетелей привлечение работников Заказчика), работника с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и рапорт ЛПУ Заказчика об освидетельствовании или об отказе от освидетельствования работника с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения на Алкотесте Заказчика (АЛКОН-01СУ, АЛКОТЕСТ-203 и т.п.) и показания Алкотеста Заказчика (АЛКОН-01СУ, АЛКОТЕСТ-203 и т.п.) о наличии этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 промилле и более.

Надлежащим документом, подтверждающим распитие работниками Генподрядчика, привлекаемых Субподрядчиков на территории Заказчика или переданной Генподрядчику строительной площадке, в предоставленных Заказчиком бытовых и складских помещениях спиртных напитков, употребление наркотических средств, токсических веществ, а так же хищение, покушение на совершение хищения и порчи имущества Заказчика, является оформленный Заказчиком акт с участием двух свидетелей (допускается в качестве свидетелей привлечение работников Заказчика).

Штраф, предусмотренный настоящим пунктом договора, уплачивается Генподрядчиком Заказчику в срок не позднее 15 календарных дней с момента заявления требования Заказчиком с приложением подтверждающих документов либо путем зачета взаимных требований.

Генподрядчик уплачивает Заказчику штрафные санкции за несоблюдение Генподрядчиком или привлекаемыми им субподрядчиками требований промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режима и иных условий договора, в порядке и размерах, предусмотренных договором и Приложением № 7 к договору в течение 15 календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования об уплате штрафных санкций.

11.9. Заказчик не несет ответственность за имущество Генподрядчика (привлекаемых субподрядчиков), находящееся на территории Заказчика, строительной площадке, выделенных Заказчиком бытовых и складских помещениях Генподрядчика или предоставленных Генподрядчику по договору аренды.

11.10. В случае обнаружения в гарантийный период эксплуатации недостатков работы и устранения их Заказчиком или с привлекаемыми Заказчиком третьими лицами, убытки, составляющие расходы Заказчика по устранению недостатков, а так же по восстановлению повреждений причинённых некачественным выполнением работ, подлежат возмещению Генподрядчиком в полной сумме, сверх неустойки, предусмотренной п.85 Правил за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика.

11.11. Заказчик, принявший результат работ по договору без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть устранены как при обычном способе приемки, так и на скрытые недостатки или умышленно скрытые Генподрядчиком (привлеченными им субподрядчиками), в том числе выявленные в гарантийный период.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1 Заказчик до начала производства работ проводит вводный инструктаж по охране труда, согласно Инструкции «О порядке допуска подрядных организаций на территорию ОАО «Гомельский химический завод» для производства строительно-монтажных, ремонтных, пусконаладочных и иных работ повышенной опасности» №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

12.2 Генподрядчик отвечает за соблюдение персоналом правил промышленной безопасности и охраны труда, согласно Правилам по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 №24/33, Инструкции «О порядке допуска подрядных организаций на территорию ОАО «Гомельский химический завод» для производства строительно-монтажных, ремонтных, пусконаладочных и иных работ повышенной опасности» №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ТКП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и иные НПА Республики Беларусь.

12.3 До начала работ Генподрядчик организует обучение персонала в соответствии с Инструкцией «О порядке допуска подрядных организаций на территорию ОАО «Гомельский химический завод» для производства строительно-монтажных, ремонтных, пусконаладочных и иных работ повышенной опасности» №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

12.4. Генподрядчик отвечает за соблюдение санитарных норм, пожарной безопасности и охраны труда в предоставленных Заказчиком бытовых и складских помещениях, хранение и транспортировку на территорию Заказчика взрывопожароопасных материалов и оборудования (баллонов со сжатыми и сжиженными газами, автотранспорта, нефтепродуктов, лакокрасочных материалов, строительных машин с двигателями внутреннего сгорания и др.).

12.5. Заказчик при возможности предоставляет Генподрядчику во временную эксплуатацию бытовые и складские помещения, производственные здания с оформлением договора аренды, по истечении установленного договором срока Генподрядчик обязан сдать их Заказчику в том же состоянии, в котором они были переданы в аренду.

12.6. При выполнении работ на объекте силами Генподрядчика с привлечением субподрядной организации, ответственность за действие субподрядчиков возлагается на Генподрядчика. При выполнении работ на строительных площадках с привлечением субподрядчиков Генподрядчик обязан:

- разработать совместно с ними мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве;

- обеспечить выполнение запланированных мероприятий и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по охране труда на закрепленных за ними участках работ.

- производство работ в зонах постоянно действующих производственных факторов допускается в соответствии с проектом производства работ, содержащим конкретные решения по защите работающих.

12.7. При выполнении работ на территории Заказчика без оформленного акта-допуска ответственность за проведение работ возлагается на Генподрядную (Субподрядчика).

12.8. Генподрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями Системы управления охраной труда ____________, подтвержденной сертификатом соответствия, выданным в установленном порядке ________________ года.

12.9. Генподрядчик несет ответственность за действия своего персонала, а также персонала Субподрядчика и возмещает Заказчику в полном объеме понесенные убытки в том числе за:

- не обеспечение противопожарного режима на площадке, несоблюдение при производстве работ действующих нормативов по охране труда, пожарной и производственной безопасности;

- несоблюдение требований действующего законодательства и требований Заказчика в области охраны здоровья, безопасного труда, касающиеся персонала Заказчика и третьих лиц, охраны окружающей среды при производстве работ по объекту и работе с оборудованием.

12.10. Заказчик имеет право посещать Объект в течение всего периода производства работ и знакомиться с ходом выполнения работ на объекте, соблюдая при этом требования охраны труда.

12.11. Генподрядчик обязуется:

- соблюдать требования действующего законодательства и требования Заказчика в области охраны здоровья, охраны труда и охраны окружающей среды при производстве работ и работе с оборудованием;

- предпринимать немедленные действия по устранению несоответствий сразу после получения уведомления от Заказчика о каком-либо нарушении требований договора в области охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды;

- соблюдать пропускной режим Заказчика, работники Генподрядчика должны иметь спецобувь, спецодежду с эмблемой организации, не работать неисправными механизмами, приспособлениями и оборудованием, не допускать появление работников Генподрядчика и привлекаемых Субподрядчиков в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и распитии ими спиртных напитков, употреблении наркотических средств или токсических веществ на территории Заказчика, хищение и порчи имущества Заказчика.

- привлекать для выполнения работ персонал квалификации, соответствующей техническим нормативным правовым актам Республики Беларусь, обеспечить соблюдение персоналом требований охраны труда и мер безопасности, связанных с технологией выполняемых работ, а также соблюдение правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при нахождении на ремонтной площадке, в производственных, складских и бытовых помещениях;

- назначить приказом по предприятию уполномоченного представителя, который будет действовать от имени Генподрядчика по вопросам охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды;

12.12. Организация обучения и проведение инструктажа по безопасному ведению работ возлагается на Генподрядчика. Персонал Генподрядчика, не прошедший обучение и проверку знаний в установленном порядке к выполнению работ Заказчиком не допускается.

12.13. Генподрядчик несет ответственность за состояние охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на выделенной и переданной ему по акту-допуску территории.

12.14. Генподрядчик обеспечивает контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды подчиненными работниками.

12.15. Генподрядчик не позднее 5 дней до начала производства работ по настоящему договору обязан предоставить Заказчику:

Проект производства работ выполненный в соответствии с действующими в РБ нормативными техническими актами;

Копию стройгенплана;

Копии аттестатов соответствия не ниже категории строящегося объекта: на осуществление функций Генподрядчика и на право осуществления строительства;

Копию приказа Генподрядчика о назначении конкретного работника Генподрядчика ответственным за производство строительно-монтажных работ (СМР) по настоящему договору;

Копию квалификационного аттестата ответственного за производство строительно-монтажных работ и главного инженера организации;

Реквизиты Генподрядчика на фирменном бланке или с оригинальной печатью.

Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью Генподрядчика. Не предоставление в указанный срок всех перечисленных документов считается умышленным нарушением договорных сроков начала производства работ и влечет ответственность Генподрядчика в соответствии с п 11.2. и не является основанием для изменения даты завершения работ по строительству объекта.

12.16. Для производства работ по подключению к существующим сетям Генподрядчик самостоятельно определяет и согласовывает с владельцем сетей дату производства работ и получает необходимые разрешения на выполнение данных работ.

12.17. Не позднее чем за 3 рабочих дня до начала производства земляных работ производитель работ – Генподрядчик получает у Заказчика оформленное разрешение (ордер) на производство земляных работ, выполняемых в рамках настоящего договора.

12.18. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных актов о противодействии коррупции и что при осуществлении хозяйственной деятельности они руководствуются и соблюдают требованиями законодательных актов о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования).

Стороны обязуются в связи с настоящим Договором в течение всего срока его действия соблюдать антикоррупционные требования и не совершать коррупционные действия.

Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора.

Для целей определения ответственности Сторон по настоящему Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.

Под коррупционными действиями для целей настоящей антикоррупционной оговорки понимаются действия, направленные на стимулирование каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения (оказания) в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий (бездействия) в пользу стимулирующей его Стороны, а также действия указанные в абз.2 и 3 ч.1 ст.25 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с коррупцией».

В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда этой Стороне стало известно о нарушении или о возможности нарушения настоящей антикоррупционной оговорки. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки. Сторона, получившая такое уведомление, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении настоящей антикоррупционной оговорки, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления в адрес Стороны, допустившей нарушение, письменного уведомления. При этом, Стороне, допустившей указанные нарушение настоящей антикоррупционной оговорки, не возмещаются убытки, связанные с односторонним отказом Другой стороны от исполнения договора. Сторона, нарушившая положения настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне убытки, возникшие у нее в результате таких нарушений и (или) в результате отказа о исполнения настоящего Договора по данному основанию.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Настоящий договор действует до выполнения сторонами всех принятых обязательств по данному договору.

13.2. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Все дополнения и изменения к договору совершаются в простой письменной форме путем подписания дополнительного соглашения уполномоченными лицами.

13.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

13.5. Все споры вытекающие из настоящего договора или в связи с ним и неурегулированные в претензионном порядке (срок рассмотрения претензий 15 дней с момента получения претензии второй стороной) решаются Сторонами в Экономическом суде Гомельской области Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

13.6. Настоящий договор, дополнения, изменения и приложения к нему с воспроизведенными на них подписями уполномоченных на то представителей сторон и скрепленные печатями сторон, переданные посредством факсимильной (электронной) связи, имеют юридическую силу оригинала и признаются сторонами до обмена оригинальными документами. Обмен оригинальными документами производится сторонами в течение 15 календарных дней с момента передачи их посредством факсимильной (электронной) связи.

13.7. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с требованиями Правил.

Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью.

Расчет Генподрядчика о формировании договорной цены работ – приложение №.1;

Протокол согласования договорной (контрактной) цены – приложение №2;

График строительства (производства работ) – приложение №3;

График платежей – приложение №4;

Состав и содержание проектной документации, передаваемой Генподрядчику – приложение №5;

Копия доверенности №01-05/11516 от 01.07.2024 года – приложение №6.

Перечень штрафных санкций – приложение №7.

График поставки материальных ресурсов Заказчиком – приложение №8.

График поставки материальных ресурсов Генподрядчиком – приложение №9.

Документация о закупке, в том числе протокол о выборе победителя процедуры закупки – приложение №10.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиkonkursnaya-novaya▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

на проведение ОАО «Гомельский химический завод» конкурса по выбору подрядчика на строительство объекта

«Возведение двух хранилищ фосфорной кислоты вместимостью по 1700 м 3 по ул. Химзаводская, 5, г. Гомель»

настоящая документация о закупке составлена на основании «Положения о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств в ОАО «Гомельский химический завод» №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденного 06.02.2024 г.

Гомель 2025

1.1. Вид процедуры: конкурс - настоящая процедура закупки проводится в соответствии с Положением о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств в ОАО «Гомельский химический завод», №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьутвержденным 06.02.2024 г. (далее - Положение) и Постановлением Совета Министров РБ от 15.03.2012 №229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» (далее – Постановление).

Ориентировочная стоимость закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7,00 белорусских рублей с НДС, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьбазовых величин.

1.2. Сведения о заказчике: Заказчиком является открытое акционерное общество «Гомельский химический завод», находящееся по адресу: Республика Беларусь,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5 факс: (0▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Должностные лица Заказчика, которым вменено в обязанность, поддерживать связь с участниками:

- по организационным вопросам – начальник конкурсного отдела Дружинина Ольга Васильевна +375 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; +375▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- разъяснение вопросов по документации о закупке – начальник отдела капитального строительства Жестовский Дмитрий Анатольевич, тел. +375 (0▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Проведение настоящей процедуры закупки возложить на конкурсную комиссию, утвержденную приказом №43-О от 14.02.2024г.

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки размещения приглашения на сайте icetrade.by: «20» рабочих дней с момента размещения.

1.3. Предмет закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена заказчика –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7,00 бел. рублей с НДС

Код ОКРБ – 43.99.

Цена заказчика сформирована согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №1553 от 18.11.2011г.

Сроки выполнения работ: 22 месяца (с 20 июля 2025г. – по 19 мая 2027г.);

Класс сложности объекта: К-3.

Вид строительства: возведение.

Предмет заказа: строительство объекта из материалов, изделий и конструкций поставки Подрядчика.

Оборудование: – поставка заказчика.

1.4. Источник финансирования: - собственные средства ОАО «Гомельский химический

завод».

1.5. Сроки, место и порядок предоставления Заказчиком проектной документации:

После предоставления письменной заявки на имя председателя конкурсной комиссии, направленной Заказчику по адресу: Республика Беларусь,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, ОАО «Гомельский химический завод», председатель конкурсной комиссии – Манько М.В., факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, полномочный представитель участника может ознакомиться с проектной документацией на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо адресу г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, ОАО «Гомельский химический завод» в кабинете 1-4.

1.6. Сроки, размер и порядок внесения платы за документацию о закупке: - документация может быть получена безвозмездно.

1.7. Окончательный срок, место и порядок предоставления конкурсных предложений:

Конечный срок подачи (представления) конкурсных предложений: согласно дате, указанной в приглашении, размещенном на сайте www.icetrade.by, до 14 часов местного времени Заказчика.

Конкурсные предложения представляются по адресу: Республика Беларусь,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, канцелярия ОАО «Гомельский химический завод».

- участник должен предоставить конкурсное предложение в запечатанном конверте на бумажном носителе, на котором указывается адрес Заказчика: Республика Беларусь,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, ОАО «Гомельский химический завод» с пометкой: на процедуру закупки строительство объекта «Возведение двух хранилищ фосфорной кислоты вместимостью по 1700 м 3 по ул. Химзаводская, 5, г. Гомель».

Номер процедуры закупки__________. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ.

Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, поступившими до истечения окончательного срока их представления, в порядке их регистрации.

Конверт с конкурсным предложением не вскрывается в случае, если оно получено после истечения окончательного срока представления конкурсных предложений.

Информацию о возможности присутствия на заседании конкурсной комиссии участникам следует уточнять в рабочем порядке (будет принята во внимание эпидемиологическая ситуация).

Для участия в заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов участник должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, а также иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для руководителя организации - документ, удостоверяющий полномочия и личность.

При вскрытии конвертов объявляются полное наименование участника, сведения об организационно-правовой форме (для организации), фамилия, имя, отчество (для физического лица, включая индивидуального предпринимателя), место нахождения (место жительства) каждого участника, цена его конкурсного предложения, предлагаемые сроки выполнения работ и условия оплаты. Данные заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.

1.8. Информация о допуске юридических лиц к участию в процедуре закупки:

Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.

Документы подтверждающие соответствие участника квалификационным требованиям:

- действующие сертификаты, соответствия согласно Приложения к техническому регламенту Республики Беларусь (ТР 2009/013/BY) «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», на работы являющиеся предметом закупки и выполняемых собственными силами участника;

- аттестат соответствия, дающий право осуществлять деятельность по предмету заказа:

в случае выполнения всего комплекса работ собственными силами: действующий аттестат соответствия (на юридическое лицо) на строительство объектов первого-четвертого классов сложности (СТ) не ниже третей категории на работы по предмету заказа;

в случае выполнения работ с привлечением субподрядных организаций: действующий аттестат соответствия (на юридическое лицо) на выполнение функций генерального подрядчика (ГС) не ниже третей категории и действующий аттестат соответствия (на юридическое лицо) на строительство объектов первого-четвертого классов сложности (СТ) не ниже третей категории на работы по предмету заказа выполняемые собственными силами участника;

Документы, свидетельствующие об экономическом и финансовом положении участника:

- бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период, государственную статистическую отчетность 12-ф (расчёты)(предоставляются при наличии текущих или целевых авансов).

Заказчик оставляет за собой право отклонить предложение участника, представившего предложение с авансированием и такой участник признается заказчиком находящимся в критической степени риска наступления банкротства. Общество осуществляет расчет показателей степени риска наступления банкротства. В качестве показателей степени риска используется Постановление Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства Финансов Республики Беларусь от 07.08.2023г. №16/46 “Об оценке степени риска наступления банкротства”.

1.9. Другие сведения:

Комиссия вправе признать победителем единственного участника процедуры закупки, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке.

Заказчик осуществляет рассмотрение конкурсных предложений участников на предмет соответствия требованиям документации о закупке. Данное рассмотрение включает в себя анализ квалификационных данных участников, рассмотрение на предмет соответствия документации о закупке и анализ финансовой состоятельности. Заказчик оставляет за собой право отклонить конкурсное предложение участника, если участником предлагаются условия оплаты «предоплата» и данный участник признается Заказчиком, находящимся в критической степени риска наступления банкротства.

Общество осуществляет расчет показателей оценки степени риска наступления банкротства и при значениях показателей подпадающие под критическую степень риска наступления банкротства оставляет за собой возможность отклонить предложение участника при условии «предоплаты» за товар или услугу. В качестве показателей степени риска используется Постановление Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства Финансов Республики Беларусь от 07.08.2023г. №16/46 «Об оценке степени риска наступления банкротства».

Решение о признании предложения участника соответствующим требованиям документации о закупки принимается на заседании конкурсной комиссии с оформлением соответствующего протокола.

Заказчик проводит переговоры по снижению цены и улучшению иных условий конкурсных предложений, входящих в оценочные критерии, со всеми участниками процедуры закупки, чьи конкурсные предложения соответствуют требованиям документации о закупке и допущенными к дальнейшему участию в процедуре закупки.

Участник вправе принять участие в переговорах по снижению цены одним из способов:

путем направления предложения на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (максимальный объем сообщения не более 30 Мб) до окончания времени, указанного в соответствующем приглашении (предложения, полученные после указанного в приглашении срока и/или направленные на другие адреса электронной почты к рассмотрению приняты не будут);

путем направления представителя. Представителю следует иметь при себе документ,

удостоверяющий личность, доверенность на право, ведения переговоров по снижению цены и улучшению иных условий поставки (руководителю организации – документ, удостоверяющий наличие полномочий руководителя) *.

*Информация о возможности присутствия на заседании конкурсной комиссии участникам будет уточнена в рабочем порядке (будет принято во внимание эпидемиологическая ситуация).

Наличие индивидуальных средств защиты (маски) обязательно.

Заказчик вправе отменить процедуру закупки на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки в случаях:

- отсутствия финансирования;

- утраты необходимости закупки;

- изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки.

Конкурсная комиссия может затребовать у участников предоставление дополнительной информации, разъяснений по существу представленных конкурсных предложений, а также других сведений, предусмотренных условиями документации о закупке.

Ответы: – “Соответствует документации о закупке”, “Соответствует пункту документации о закупке” не принимаются. Отклонения от условий, указанных в документации о закупке, должны быть документально обоснованы.

В случае выявления специалистами Общества, членами конкурсной комиссии отсутствия в конкурсном предложении документов (сведений), предусмотренных документацией о закупке, заказчик, конкурсная комиссия могут затребовать их предоставление.

Исправление арифметических ошибок, выявленных при рассмотрении конкурсного предложения, допускается с согласия или по просьбе участника. При этом не допускается исправление цены предложения. Конкурсная комиссия выносит решение об отклонении предложения участника, если участником предоставлены недостоверная информация; если участник увеличивает стоимость предложения и (или) ухудшает любое другое его условие для Заказчика; если участник предоставил конкурсное предложение способом, отличным от способа, указанного в п. 1.7 конкурсной документации.

1.10. Наименование валюты, используемой в открытом конкурсе.

Валюта цены заказа, цены предложения и платежей – белорусский рубль.

1.11. Порядок вскрытия конкурсных предложений.

Конверты с конкурсными предложениями, поступившими до 14.00 ч. местного времени заказчика «_14_»_апреля___2025 года на процедуру закупки, вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: Республика Беларусь,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, ОАО «Гомельский химический завод», после 14.00 часов «_14_»_апреля__ 2025 года.

2. Требования к форме, содержанию конкурсного предложения участника.

2.1. Конкурсное предложение должно содержать:

- сопроводительное письмо содержащее: подтверждение принятия условий, выдвинутых организатором закупки; согласие участника на подписание договора в редакции приложенного проекта договора; срок действия своего конкурсного предложения (не менее 60 календарных дней с момента вскрытия пакета с предложением);

- письмо с указанием: цены предложения с указанием конкурсного коэффициента и факторов за счет которых произошло изменение цены заказчика; сроков выполнения работ; условий оплаты за выполненные работы (срок отсрочки платежа следует указывать в календарных днях, при наличии авансов указать их размер и назначение); сведений о выполнении участником всего комплекса работ собственными силами или с привлечение субподрядчиков;

- обоснование и расчет цены предложения участника выполненные в соответствии с п. 2.2. и по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящей документации;

- в случае привлечения субподрядчиков участник обязан представить перечень работ выполняемых собственными силами и перечень работ выполняемых субподрядными организациями;

- график производства работ по форме согласно приложению 2 к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь № 1553 от 18.11.2011.

- график платежей (за исключением случаев единовременной оплаты);

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию устава;

- документы подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям, экономическое и финансовое положение (копии документов в соответствии с п. 1.8.);

- участник, предлагающий условия оплаты “предоплата”, “частичная предоплата” предоставляет гарантийное письмо о предоставлении банковской гарантии в размере суммы предоплаты со сроком действия не менее срока поставки плюс один месяц на сумму не менее суммы предоплаты - за счет победителя (участника). При отсутствии данного документа предложение участника может быть отклонено.

- Информация о количестве судебных, в том числе арбитражных дел, в которых участник выступал в качестве ответчика за последний год.

- Информация о нахождении (не нахождении) участника в процедуре банкротства (в том числе стадии санации).

2.2. Коммерческая часть конкурсного предложения должна содержать:

Расчет цены заказа прилагается к настоящей конкурсной документации. (Приложение 2)

Цена предложения подрядчика –должна быть сформирована согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №1553 от 18.11.2011г. и включать все обязательства Подрядчика по выполнению всего комплекса работ, в том числе и Субподрядчика, если таковой будет иметь место. Цена предложения участника должна включать прочие и иные затраты в соответствии со сводным сметным расчетом, обязательно все налоги и сборы, уплачиваемые подрядчиком, при необходимости командировочные расходы, расходы на перебазировку строительной техники если такие будут иметь место, средства на создание геодезической разбивочной основы для строительства (при необходимости) и все затраты, необходимые для производства работ и приемки объекта в эксплуатацию (при необходимости: исполнительные съемки, испытания, измерения и т.п.). Предложения о внесении изменений стартовой цены не могут основываться на изменении в расчете стоимости участника объемов и состава работ.

Стоимость оборудования в цену предложения не входит.

2.3. Конкурсное предложение должно быть подписано руководителем участника или уполномоченным лицом (с представлением документов, подтверждающих полномочия такого лица, и скреплено печатью).

Копии вышеуказанных документов заверяются подписью уполномоченного лица и печатью предприятия (организации) с полным указанием занимаемой должности, фамилии и инициалов лица, заверяющего копию документа.

2.4. В случае необходимости, по требованию Заказчика, участник обязан в течение 2 (двух) дней предоставить Заказчику оригинал данного документа для обозрения и удостоверения верности его копии, либо в иной согласованный срок.

2.5. Конкурсные предложения и все прилагаемые к нему документы предоставляются на русском или белорусском языке. В случае их составления на других языках к ним должен прилагаться их точный перевод на русский или белорусский языки. При этом преимущество будет иметь русско/белорусскоязычная версия.

2.6. Непредставление участником документов и информации, а также невыполнение требований, указанных в пункте 2, позволяют заказчику отклонить конкурсное предложение участника.

2.7. Направление конкурсного предложения свидетельствует о принятии участником условий проведения процедуры закупки, выдвинутых заказчиком.

3. Проект договора.

Договор на выполнение работ по строительству объекта заключается по результатам проведения закупки и подписывается победителем конкурса и ОАО «Гомельский химический завод» не позднее 20 рабочих дней с даты утверждения протокола о проведении конкурса в соответствии с ГК РБ и «Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда», утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. за №1450 с изменениями и дополнениями.

Договор заключается на условиях, определенных в проекте договора (Приложение № 3), с включением в него существенных условий, сформированных по результатам проведения конкурса, согласно предложению участника.

При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения при проведении конкурса, и не являются существенными условиями договора.

4. Критерии, используемые при определении наилучшего конкурсного предложения.

Для объективного выбора оптимального конкурсного предложения предлагаются следующие критерии оценки конкурсного предложения их удельный вес.

- Наименьшая стоимость – 98 баллов;

- Наилучшие условия оплаты: 100% по факту поставки с наибольшей отсрочкой платежа – 2 балла;

Полная или частичная предоплата или аккредитив – 0 баллов;

Методика расчета согласно приложению №1.

В случае, если участник-победитель уклонился от заключения договора, участником-победителем может быть признан участник, предложение которого присвоен следующий по степени выгодности порядковый номер.

5. Срок действия конкурсных предложений

Срок действия конкурсного предложения: с момента вскрытия конверта и до заключения договора на закупку, но не менее 60 дней.

6. Порядок и сроки отзыва или изменения участниками своих конкурсных предложений.

Участник вправе изменить свое конкурсное предложение до истечения окончательного срока его представления. Такое изменение действительно, если оно поступило до истечения окончательного срока представления конкурсного предложения.

Участник вправе отозвать свое конкурсное предложение на любом этапе проведения процедуры закупки, но до принятия решения о выборе победителя процедуры закупки.

После истечения окончательного срока представления конкурсных предложений не допускается внесение изменений по существу конкурсного предложения, за исключением установленных Положением случаев.

7. Порядок разъяснения документации о закупке.

Разъяснения вопросов по документации о закупке осуществляется контактными лицами Заказчика в ответ на поступивший запрос участника при условии, если такой запрос получен Заказчиком не позднее, чем за 10 календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных предложений.

Ответы на запросы участников о разъяснении документации о закупке направляются конкурсным отделом не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи (представления) конкурсных предложений, направившему запрос, а также организациям, приглашенным к участию в процедуре закупки и организациям, приславшим заявки на участие в процедуре закупки (в данном случае наименование участника, направившего запрос, не указывается).

8. Порядок заключения договора с выбранным подрядчиком.

Договор заключается не ранее, чем через 3 (три) рабочих дней после принятия решения о выборе поставщика.

Подписанный Заказчиком договор направляется выбранному подрядчику в срок от 3 (трех) рабочих до 10 (десяти) рабочих дней после принятия решения о выборе подрядчика.

Договор заключается в течение срока действия конкурсного предложения, но не позднее, чем 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления договора выбранному подрядчику по результатам проведения процедуры закупки, на основании проекта договора, приведенного в Приложении №3 с включением существенных условий, сформированных по результатам проведения настоящей процедуры закупки, согласно конкурсному предложению выбранного подрядчика.

В случае, если участник, признанный победителем, предлагает условия оплаты с выплатой аванса при поставке товара, договор заключается на условиях предоставления участником, признанным победителем, договора страхования на сумму не менее суммы предоплаты или банковской гарантии в размере суммы предоплаты со сроком действия не менее срока действия договора плюс один месяц.

В случае непредставления Заказчику подписанного договора в течение 20 рабочих дней выбранный подрядчик может быть признан отказавшимся от заключения договора.

* Направление участником предложения на участие в настоящей процедуре закупки свидетельствует о принятии участником всех положений настоящей документации.

** Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей документацией о закупке, Заказчик и Участники руководствуются Положением и Постановлением.

Приложения:

Методика расчета бальной системы.

Расчет цены заказа.

Проект договора.

Сводный сметный расчет.

Состав проекта.

Исполнитель:

Начальник ОКС Д.А. Жестовский

Визы:

Заместитель директора по строительству

и ремонту зданий и сооружений В.Н. Редюк

Начальник ФО О.В. Яковенко

Начальник конкурсного отдела О.В. Дружинина

Приложение №1

МЕТОДИКА

расчета бальной системы,

используемая конкурсной комиссией при оценке конкурсных предложений участников

Сумма баллов по оцениваемому конкурсному предложению (Б) рассчитывается по формуле:

Б =  n i =1 Бi макс  Ki,

где Бi – максимально возможное число баллов, которое можно присваивать i-му критерию;

Ki – коэффициент отклонения i-го показателя по данному конкурсному предложению от наилучшего критерия в других конкурсных предложениях;

n – количество рассматриваемых критериев.

1. Количество баллов по критерию «наименьшая стоимость» устанавливается в максимальном размере (98 баллов) для конкурсного предложения с наименьшей предложенной ценой предмета конкурса, а по остальным конкурсным предложениям – обратно пропорционально величинам цен, предложенных другими участниками.

Ц мин

Ki =

Ц предл

В случае, если в процедуре закупки принимают участие участники, в отношении которых применяются различные системы налогообложения, цены конкурсных предложений участников процедуры закупки будут сравниваться без учета налога на добавленную стоимость.

2. Количество баллов по критерию «наилучшие условия оплаты» устанавливается в максимальном размере (2 балла) для конкурсных предложения с наибольшим сроком отсрочки оплаты по факту поставки, предложенной участником, а по остальным конкурсным предложениям – прямо пропорционально величинам отсрочки по факту поставки, предложенных другими участниками.

С. по факту поставки предл

Ki = 

С. по факту поставки макс

При наличии аванса или аккредитива конкурсное предложение участника по критерию «наилучшие условия оплаты» получает баллов (0 балов).

izmeneniya-k-konkursnojj-cfk▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО

«Гомельский химический завод»

_______________ Д.В. Черняков

«_____» ________________ 2025г

Изменение №1 в документацию о закупке

на проведение ОАО «Гомельский химический завод» конкурса по выбору подрядчика на строительство объекта

«Возведение двух хранилищ фосфорной кислоты вместимостью по 1700 м 3 по ул. Химзаводская, 5, г. Гомель»

Данный документ следует рассматривать совместно с документацией о закупке.

В документации о закупке пункт 1.1. второй абзац изложить в новой редакции:

Ориентировочная стоимость закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7,00 белорусских рублей с НДС, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьбазовых величин.

В документации о закупке пункт 1.3. первый абзац изложить в новой редакции:

Цена заказчика –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7,00 бел. рублей с НДС.

В документации о закупке пункт 2.2. третий абзац изложить в новой редакции:

Стоимость оборудования и материалов поставки заказчика в цену предложения не входит.

В связи с внесенными изменениями в документацию о закупке:

- заменить Приложение №2 к документации о закупке – Расчёт стоимости в текущих ценах по объекту;

- заменить Приложения №8 к договору строительного подряда – График поставки материальных ресурсов заказчика;

- продлить срок подачи предложений на 10 рабочих дней.

Исполнитель:

Начальник ОКС Д.А. Жестовский

Визы:

Заместитель директора по строительству

и ремонту зданий и сооружений В.Н. Редюк

Начальник ФО О.В. Яковенко

Начальник конкурсного отдела О.В. Дружинина

raschet-stoimosti-2-hranilischa-fosfornojj-kisloty-1i-▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) - Посмотреть таблицу с даннымиgrafik-postavki-mater.-resursov-zakazchika▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Приложение № 8

к договору строительного

подряда №

от «_____»____________2025 года.

График поставки материальных ресурсов Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Поставка материалов Заказчика производится при наличии заявки подрядчика, включающей в себя наименование, объём материалов, сроки поставки. Заявка подаётся подрядчиком заранее, срок подачи заявки включает в себя период необходимый для проведения торгов и поставки материалов. В случае если материал поставлен в сроки, указанные в заявке подрядчика и при этом не использован на объекте согласно срокам годности подрядчик компенсирует заказчику стоимость данного материала.

ssylka-11.04.2025▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

https://cloud.belfert.by/s/PzMP5LjRQPn895t

raschet-stoimosti-2-hranilischa-fosfornojj-kisloty-1▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) - Посмотреть таблицу с даннымиls-3-dop.1▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ls-11-dop.1▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ls-5-dop.1▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ls-4-dop.1▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

scan▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ls-1-dop.1▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ls-2-dop.1▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)