Тендер - Закупка программы обработки ОО (Закупка программы по ТЗ). Номер: 2118842/1. Категория: Химическая продукция и реагенты №316439094

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• euf_d_04_50_docx.docx
• tz_reagntnaya_obrabotka_uoo_20.pdf

ПРИМЕЧАНИЕ (подлежит удалению):

Если контрагент по договору применяет УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН), обязательно необходимо включить в договор Приложение с формулировками про УСН.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №__________/__________

г. _______________ «__» _________ 2___ г.

Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» (ПАО «СИБУР Холдинг») /// Предприятие группы СИБУР (указать полное и сокращенное наименование) /// (вариант для многостороннего договора) Предприятия Группы СИБУР (Перечень Предприятий согласно Приложению №2 к данному Договору), именуемые в дальнейшем «Покупатель» или «Предприятие», с одной стороны, и

____________________________________ (указать полное и сокращенное наименование), именуемое далее «Поставщик» или «Контрагент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять в адрес Покупателя или его грузополучателя химическую продукцию и материалы (далее именуемую «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар или организовать приемку Товара грузополучателем и оплачивать Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями Договора.

1.2. Наименование (ассортимент) Товара, количество, срок поставки, качество (ГОСТ, ТУ, иные стандарты), цена, порядок оплаты Товара, способы доставки (место передачи), адреса и грузовые реквизиты грузоотправителя и грузополучателя определяются в дополнительных соглашениях (спецификациях) (далее – дополнительные соглашения) к настоящему Договору. Дополнительные соглашения должны содержать ссылку на номер и дату настоящего Договора и после подписания являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен иметь статус находящегося в свободном обращении на таможенной территории Таможенного союза.

1.4. Поставщик поставляет Товар свободным от прав третьих лиц (в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога). Поставщик гарантирует, что при поставке Товара, его последующем использовании на территории РФ и распоряжении им со стороны Покупателя исключительные и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности не нарушаются. В случае предъявления к Покупателю требований или претензий, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к Товару или входящие в его состав, Поставщик обязуется урегулировать указанные претензии (требования) и возникшие в связи с ними споры (в том числе, судебные) своими силами и за свой счет, а также возместить Покупателю в полном объеме убытки, связанные с нарушением гарантии, упомянутой в настоящем пункте. Покупатель обязуется сообщать Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней обо всех претензиях (требованиях) третьих лиц, касающихся Товара и вытекающих из прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

1.5. Настоящий Договор является рамочным договором, он определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, которые конкретизируются и уточняются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

1.6. Поставщик осведомлен и согласен, что для Покупателя представляет интерес весь Товар, указанный в дополнительном соглашении, а не его часть

1.7. Данный пункт добавляется, если договор многосторонний: Каждый Покупатель принимает права и обязанности по Договору исключительно в своих целях и интересах, и не несет солидарной или субсидиарной ответственности по обязательствам других Покупателей.

Порядок и условия поставки

2.1. В зависимости от способа доставки, указанного в дополнительных соглашениях, передача Товара может производиться Покупателю (грузополучателю):

2.1.1. на станции назначения или в месте нахождения Покупателя (грузополучателя), указанном в дополнительных соглашениях, в зависимости от способа отгрузки Товара (железнодорожным или автомобильным транспортом);

2.1.2. на складе Поставщика (грузоотправителя), указанном в дополнительных соглашениях, - в случае поставки Товара на условиях самовывоза.

Непосредственные условия поставки определяются Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях.

2.2. Поставка Товара по настоящему Договору должна быть произведена в сроки, указанные в дополнительных соглашениях к Договору.

Товар поставляется партиями. Если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях, партией Товара считается количество Товара, поставляемое по одному Транспортному документу (под «Транспортным документом» в рамках настоящего Договора понимается транспортная, товарно-транспортная, железнодорожная накладная, а также квитанция или иной документ, подтверждающий факт перевозки Товара)

2.3. При самовывозе (выборке) Товара Поставщик обязан направить Покупателю уведомление о готовности Товара к передаче Покупателю (выборке) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала срока поставки Товара, если иной срок не будет согласован в дополнительных соглашениях. Поставщик (грузоотправитель) обязан своими силами осуществить погрузку Товара и надлежащее крепление Товара в транспортном средстве Покупателя (грузополучателя).

2.4. Право собственности на Товар, а также риски его случайной гибели или случайного повреждения переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки партии Товара. Дата поставки партии Товара определяется Сторонами в дополнительных соглашениях.

2.5. Товар, за исключением случаев, когда допускается его отгрузка и перевозка навалом, должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки и при хранении.

2.6. Поставщик может осуществить досрочную поставку Товара только при наличии письменного согласия Покупателя. В случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя последний вправе, незамедлительно (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара) уведомив Поставщика по электронной почте, принять Товар на ответственное хранение. При этом Покупатель не ранее первого дня срока поставки, предусмотренного дополнительным соглашением, подписывает Товарную накладную. Датой поставки в случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя считается дата подписания Покупателем Товарной накладной без замечаний. Все расходы Покупателя, связанные с хранением Товара, учтены Сторонами в стоимости Товара.

2.7. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю (грузополучателю) относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами или Договором. Конкретный перечень документов согласовывается Сторонами в Дополнительном соглашении.

В случае поставки импортного Товара Поставщик обязан передать надлежащим образом, заверенный перевод таких документов на русский язык. При этом риск неправильного перевода, а равно вытекающие из этого последствия несет Поставщик.

3. Качество Товара. Срок годности

3.1. Качество Товара должно соответствовать указанным в дополнительных соглашениях ГОСТам, ТУ, иным стандартам, в соответствии с которыми Товар выработан.

Качество Товара подтверждается документом о качестве (паспорт качества/сертификат анализа) и его перевод на русский язык, который Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром на каждую партию.

Перед первой поставкой Поставщик обязан направить Покупателю:

- документацию на продукцию (ТУ/СТО, спецификацию или др.) и документы об обязательной оценке соответствия в соответствии с требованиями законодательства РФ и ЕАЭС (сертификат соответствия/декларация о соответствии/свидетельство о государственной регистрации);

- паспорт безопасности или Safety Data Sheet (SDS) Товара. Поставщик гарантирует предоставление актуального SDS на импортную продукцию, дата выпуска или пересмотра которого не должна превышать трех лет с момента его предоставления в адрес Покупателя. При пересмотре паспорта безопасности или SDS Поставщик направляет Покупателю актуальную редакцию в течение 14 дней с даты обновления (актуализации).

По запросу Поставщик высылает данные по REACH-регистрации в странах, где это применимо, а также иные документы (при наличии), подтверждающие соответствие поставляемой продукции требованиям международных регламентов (правил).

Поставщик обязан направлять Покупателю документы, подтверждающие соответствие продукции (Товара) требованиям международных и иностранных регламентов, если их предоставление предусмотрено спецификацией (дополнительным соглашением) к Договору. Такие документы в зависимости от применимых к ним требований могут быть предоставлены в виде сертификата соответствия или декларации о соответствии, или письма-подтверждения о присвоении продукции регистрационного номера. Такие документы предоставляются Поставщиком Покупателю по каналам электронной почты, указанным в Дополнительном соглашении, в скан-копии на языке составления документа, с переводом на английский язык. В случае изменения/отзыва/приостановления действия документа Поставщик обязан уведомить Покупателя в срок не позднее 5 дней с момента указанных событий, а в случае изменения – направить актуальный документ. Покупатель в любой момент имеет право запросить у Поставщика подтверждение статуса документа, а Поставщик обязан предоставить соответствующую информацию (например, письмо-подтверждение)

В случае поставки продукции, предназначенной для изготовления медицинских изделий, а также изделий контактирующих с пищевыми продуктами, Поставщик обязуется предоставить подтверждение ее безопасности в части соответствия требованиям Единым санитарным требованиям ЕАЭС (протоколы испытаний/ экспертные заключения) или международным требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, - (ЕС) 1935/2004, (EC) 2023/2006, (ЕU) 10/2011, FDA и др. (декларации о соответствии).

Поставщик гарантирует предоставление документации на продукцию/Товар, паспорта безопасности (SDS), деклараций о соответствии и иных документов после каждого обновления, актуализации, внесения изменений.

П. 3.1.1 включается по усмотрению ответственного лица по договору, в тех случаях, когда требования к качеству товара нецелесообразно прописывать в каждом дополнительном соглашении на поставку конкретной партии товара.

3.1.1. При поставке Товара, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, качество этого Товара должно соответствовать указанным в Приложении № 1 требованиям.

3.2. Поставщик обязуется не вносить изменений в качество Товара (состав, технические характеристики и пр.), не изменять сырье, компоненты, процессы, методы испытаний Товара или оборудование, которые используется для испытаний и (или) производства Товара, без предварительного письменного уведомления и согласования Покупателем. Уведомление предоставляется Покупателю не менее чем за 180 дней до соответствующего изменения. В уведомлении Поставщик обязан предоставить документальные доказательства в поддержку эффективности любых предлагаемых изменений и указать причины изменений.

При прекращении деятельности и (или) производства Товара Поставщик не менее чем за 365 дней до дня прекращения, предоставляет Покупателю уведомление. В этом случае Покупатель имеет право заказать Товар в количестве, не более количества поставленного за предыдущие два года Товара по настоящему Договору.

Указанные в настоящем пункте уведомления направляются Поставщиком в электронном виде на адреса электронной почты, согласованные в Договоре/дополнительном соглашении/Приложении к Договору. Покупатель в ответ направляет согласование изменений/несогласие с изменениями или заказ на дополнительный объем Товара.

Стороны признают, что выполнение Поставщиком обязательств, установленных настоящим пунктом Договора, является существенным, и их невыполнение дает Покупателю право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично путем уведомления Поставщика.

Договор прекращает своё действие полностью или частично (в части Дополнительного соглашения/ Приложения) через 10 (Десять) календарных дней с даты направления Покупателем Поставщику уведомления. Какие-либо убытки в этом случае Поставщику не возмещаются. В случае перечисления авансового платежа Поставщик обязан возвратить Покупателю авансовый платеж в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты прекращения действия.

3.2.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее чем за 3 года до передачи товара Покупателю, если иное прямо не предусмотрено Договором или Дополнительным соглашением.

3.2.2. Товар считается ненадлежащего качества, в том числе, если он является контрафактным. Под контрафактным понимается товар или часть товара неустановленного производителя, либо товар, на котором присутствуют товарные знаки, коммерческие обозначения, фирменные наименования, нанесенные без соответствующего права использования, товар, не прошедший проверку оригинальности, установленную производителем с помощью технических средств, таких как QR код и др., товар, в отношении которого есть письменное заявление от представителя производителя о его контрафактности, товар с поддельными документами, подтверждающими его соответствие обязательным требованиям по качеству и безопасности (техническими регламентами, паспортами, сертификатами, разрешениями, декларациями и пр.), товар, не прошедший экспертизу на соответствие товара его упаковке или сертификату качества.

П. 3.3 включается по усмотрению ответственного лица по договору

3.3. Порядок проведения технических аудитов и инспекций

3.3.1. В целях осуществления контроля за обеспечением качества и своевременной поставки Товара в соответствии с условиями Договора и дополнительных соглашений Покупатель вправе проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций технические аудиты и инспекции производственных процессов изготовления Товара на предприятиях Поставщика и/или его поставщиков – Производителей Товара, в том числе, но не ограничиваясь:

3.3.1.1. присутствовать при изготовлении и испытании Товара;

3.3.1.2. осуществлять оперативный контроль за производством, упаковкой и отгрузкой Товара Поставщиком (Грузоотправителем) и контроль соблюдения сроков производства и поставки;

3.3.1.3. участвовать в периодическом выборочном контроле качества Товара на предмет его соответствия требованиям Договора/дополнительного соглашения, организовывать и проводить отбор образцов Товара для их последующего анализа;

3.3.1.4. осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами Поставщика (Производителя);

3.3.1.5. совместно с Поставщиком (Производителем) изучать причины возникновения брака и дефектов Товара в процессе производства, участвовать и контролировать выполнение мероприятий по повышению качества Товара;

3.3.1.6. принимать участие в работе комиссий Поставщика (Производителя), осуществляющих проверку качества поставляемого Товара.

3.3.2. Для проведения технического аудита и инспекций Покупатель направляет Поставщику уведомление о проведении аудита и инспекций не позднее 3 (трех) рабочих дней до расчетной даты прибытия. Представитель Покупателя должен выполнять правила внутреннего распорядка Производителя, требования правил и инструкций по технике безопасности труда, действующих на предприятии Поставщика (Производителя). Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщает о готовности принятия представителей Покупателя и обеспечивает возможность проведения технического аудита и инспекций, как на собственном предприятии, так и на предприятии Производителя Товара или субподрядчиков, вовлеченных в изготовление Товара.

3.3.3. Поставщик обязан обеспечить представителю Покупателя в период его пребывания на территории Поставщика доступ к технической документации, регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и транспортировки Товара.

3.3.4. Стороны признают, что выполнение Поставщиком обязательств, установленных настоящим разделом, является существенным, и их невыполнение может являться основанием для отказа Покупателя от исполнения Договора.

3.3.5. Проведение технического аудита и инспекций, в том числе участие в испытании и контроле за упаковкой и отгрузкой Товара, подписание документов не лишают Покупателя права осуществлять приемку Товара по количеству и качеству после поставки Товара в соответствии с Договором и не лишают права предъявления в дальнейшем претензий Поставщику по количеству и качеству Товара.

3.3.6. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с заключения Сторонами Договора и Спецификаций Покупателем предоставляет Покупателю План инспекций и испытаний на поставляемый Товар по форме Покупателя, либо другой форме, согласованной с Покупателем. В Плане инспекций и испытаний должна быть прописана последовательность контроля и испытаний, обеспечивающая выполнение требований к Товару. План инспекций и испытаний согласовывается Покупателем. К Плану инспекций и испытаний должны быть приложены (либо предоставлены по требованию Покупателя) все внутренние документы Поставщика, определяющие требования к качеству, порядок и способы контроля качества и проведения испытаний, ссылки на которые содержит План инспекций и испытаний. В разработанный Поставщиком План инспекций и испытаний Покупатель вносит информацию о планируемых инспекциях на территории Поставщика.

Приемка Товара

4.1. Принятие Товара будет осуществляться Покупателем или Грузополучателем, указанным Покупателем (далее – Покупатель). Грузополучатель в таком случае признается в целях Договора уполномоченным представителем Покупателя по всем вопросам, связанным с принятием, осмотром и проверкой Товара на предмет соответствия условиям Договора.

• Подписание Покупателем Транспортных документов или Товарной накладной / УПД означает лишь фактическое получение (принятие) Товара, а не осмотр и проверку его по количеству, качеству и комплектности.
• Покупатель вправе проводить входной контроль полученного (принятого) Товара в соответствии с принятыми у него процедурами, а также проверять соответствие Товара гарантированным показателям (техническим характеристикам), если они предусмотрены технической документацией на Товар или в Дополнительном соглашении/Приложении/Спецификации (далее – Спецификации). В случае поставки Товара в таре/упаковке осмотр и проверка такого Товара по качеству и количеству со вскрытием упаковки осуществляется Покупателем по мере использования Товара в производстве в пределах согласованного сторонами в Спецификации срока годности Товара.
• В процессе получения (принятия) Товара от транспортной организации Покупатель проверяет наличие Транспортных документов и документации, в т.ч. технической, соответствие Товара сведениям, указанным в них, целостность крепления Товара, целостность тары, упаковки, маркировки.

Если при получении (принятии) Товара от транспортной организации устанавливается повреждение и/или порча Товара, крепления Товара, тары, упаковки и/или маркировки, несоответствие наименования, веса Товара и/или количества мест данным, указанным в Транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта.

• Если в ходе проведения входного контроля, до начала использования/ввода в эксплуатацию Товара, или в ходе использования/эксплуатации Товара, но в пределах срока его годности/установленного гарантийного срока Покупатель обнаружит несоответствие товара по качеству, количеству или комплектности Договору/Спецификации, технической документации или иным предъявляемым требованиям (далее – Несоответствие):

Выбрать:

Вариант 1 (если договор двухсторонний или многосторонний, но без предприятий в Республике Татарстан):

• • Покупатель вправе приостановить оплату Товара, если он не был оплачен к моменту обнаружения Несоответствия. В этом случае Покупатель оплачивает Товар в первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выполнения Поставщиком требований Покупателя, предусмотренных настоящим разделом, но в любом случае не ранее срока оплаты, согласованного Сторонами в Договоре;

Вариант 2 (если договор многосторонний, и в договоре участвуют предприятия в Республике Татарстан):

• • Покупатель вправе приостановить оплату Товара, если он не был оплачен к моменту обнаружения Несоответствия. В этом случае Покупатель оплачивает Товар

если Покупателем является предприятие Республики Татарстан: в первый рабочий вторник по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выполнения Поставщиком требований Покупателя, предусмотренных настоящим разделом, но в любом случае не ранее срока оплаты, согласованного Сторонами в Договоре;

если Покупателем является любое другое юридическое лицо, за исключением указанных в абзаце выше: в первый рабочий четверг по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выполнения Поставщиком требований Покупателя, предусмотренных настоящим разделом, но в любом случае не ранее срока оплаты, согласованного Сторонами в Договоре.

• • Поставщик обязан в течение 5 дней с момента получения требования Покупателя, предоставить скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, в зависимости от требования Покупателя:

- либо исключив из указанных документов Товары, не соответствующие условиям Договора;

- либо разделив на разные документы:

(1) Товары, по которым Покупателем обнаружены Несоответствия и

(2) Товары, соответствующие условиям Договора,

Стороны договорились, что в указанной ситуации оплата Товара, соответствующего условиям Договора, является встречным обязательством Покупателя к обязанности Поставщика предоставить скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, и оплата соответствующих Договору Товаров приостанавливается до предоставления Поставщиком Покупателю скорректированных первичных документов.

Товарные накладные, счета-фактуры или УПД, оформленные с нарушением условий, установленных в данном пункте, к оплате не принимаются, и Покупатель не несет ответственности за несвоевременную оплату Товара.

• • Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявлении Несоответствий и вызвать его для осмотра, проверки Товара и составления двустороннего акта о несоответствиях. Уведомление направляется Поставщику по электронной почте.
  • Представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара, о котором Покупатель сообщит Поставщику, в течение 5 календарных дней с момента направления уведомления по электронной почте, если Покупателем не назначен более поздний срок.
  • Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в проверке количества, качества, комплектности Товара и подписание соответствующего акта о несоответствиях.
  • В течение 24 часов с момента направления Поставщику Покупателем уведомления Поставщик обязан сообщить о направлении им представителя для участия в проверке Товара и составлении акта о несоответствиях, либо о разрешении согласии на составление акта о несоответствиях Покупателем в одностороннем порядке.
  • Отсутствие ответа Поставщика на уведомление о вызове в течение 24 часов с момента его направления, равно как и неявка для составления акта о несоответствиях в установленный срок, дают Покупателю право составить такой акт в одностороннем порядке, который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
  • Акт о соответствии/несоответствии Товара составляется по форме, принятой у Покупателя, и подписывается всеми лицами, участвовавшими в проверке. Сторона, несогласная с содержанием акта, обязана в лице своего(-их) представителя(-ей) подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.
  • В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, об этом делается соответствующая отметка на акте, который является основанием для предъявления претензии Поставщику.
  • При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок, отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, а также в других случаях возникновения спорной ситуации, Покупатель вправе привлечь к участию в проверке Товара и составлению акта представителя Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) или независимого эксперта.
  • Если при проверке Товара, производимого с участием представителя ТПП или независимого эксперта, будет выявлено Несоответствие Товара, Поставщик обязан в течение 5 дней с момента направления Покупателем соответствующего требования и предоставления Поставщику акта - возместить расходы Покупателя по привлечению представителя ТПП или независимого эксперта. Расходы, связанные с приостановкой проверки Товара, в том числе расходы за простой вагонов, в случае поставки Товара железнодорожным транспортом, несет Поставщик.
• В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям Договора, Покупатель вправе по своему выбору:
• Отказаться от исполнения Спецификации/части Спецификации в рамках которой была осуществлена поставка Товара, не соответствующего требованиям о качестве, в одностороннем внесудебном порядке, а также отказаться от оплаты несоответствующей партии Товара, а если партия уже оплачена - потребовать возврата уплаченной за несоответствующий Товар денежной суммы. Срок возврата денежных средств – в течение 10 дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего требования;
• Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору, Спецификации. Срок замены Товара – в течение 10 дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего требования, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно.
• Потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, если Товар, несмотря на обнаруженное в нем отступление от качества, может использоваться (или уже использован) по прямому назначению без устранения недостатков, и Покупатель согласен на использование такого Товара. После достижения Сторонами соглашения о цене Товара с учетом его Несоответствия, составления об этом дополнительного соглашения к Договору/Спецификации, и получения от Поставщика откорректированных в соответствии с соглашением передаточных документов Покупатель принимает Товар по сниженной цене.

Цена Товара

Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях с учетом налогов, взимаемых на территории Российской Федерации. Цена Товара, указанная в дополнительном соглашении, является фиксированной и увеличению не подлежит. В случае поставки импортного Товара таможенные платежи, связанные с выпуском Товара на таможенную территорию Таможенного союза, включены в цену Товара, указанную в дополнительном соглашении.

Если иное не указано в дополнительных соглашениях, цена Товара включает расходы по упаковке Товара, погрузке в транспортное средство, креплению на транспортном средстве, доставке Товара до грузополучателя (за исключением случаев поставки на условиях самовывоза) и другие расходы, которые несет Поставщик до момента передачи Товара грузополучателю. Покупатель несет все расходы по разгрузке Товара с прибывшего транспортного средства.

В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена Товара изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС.

5.4. В срок до 20 ноября каждого календарного года Покупатель предоставляет Поставщику по электронной почте акт сверки взаимных расчетов в формате PDF за период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября текущего года. Поставщик обязуется в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения от Покупателя акта сверки подтвердить указанную в нем информацию, перейдя по соответствующей гиперссылке, указанной в электронном письме Покупателя. В случае несогласия с актом сверки взаиморасчетов Поставщик направляет в ответном электронном письме свой вариант акта сверки в формате PDF, при этом оспариваемая сумма должна быть обоснована документально.

Порядок оплаты Товара

Порядок оплаты Товара определяется Сторонами в дополнительных соглашениях.

Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика. Обязанность Покупателя по оплате считается надлежащим образом исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

6.1.1. За исключением случаев, когда Стороны согласуют предварительную оплату Товара, оплата Товара осуществляется только при условии, передачи Поставщиком Покупателю оригиналов подписанных Сторонами настоящего Договора соответствующего дополнительного соглашения, а также оригиналов счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12 (далее – «Товарная накладная») надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком и паспорта качества/сертификата соответствия/сертификата анализа на конкретную партию поставки/паспорта безопасности, выданного изготовителем на каждую партию товара и его перевод на русский язык с печатью Поставщика.

Выбрать:

Вариант 1 (если договор двухсторонний или многосторонний, но без предприятий в Республике Татарстан):

В случае не предоставления оригиналов договора, соответствующего дополнительного соглашения, счета-фактуры, Товарной накладной и паспорта качества/сертификата анализа на конкретную партию поставки, актуального паспорта безопасности или Safety Data Sheet (SDS) Товара, выданного изготовителем на каждую партию товара и его перевод на русский язык с печатью Поставщика, а также относящейся к Товару иной документации, перечень которой согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оплаты Покупатель вправе произвести оплату в ближайший рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты получения оригиналов указанных в настоящем пункте документов.

Вариант 2 (если договор многосторонний, и в договоре участвуют предприятия в Республике Татарстан):

В случае не предоставления оригиналов договора, соответствующего дополнительного соглашения, счета-фактуры, Товарной накладной и паспорта качества/сертификата анализа на конкретную партию поставки, актуального паспорта безопасности или Safety Data Sheet (SDS) Товара, выданного изготовителем на каждую партию товара и его перевод на русский язык с печатью Поставщика, а также относящейся к Товару иной документации, перечень которой согласовывается Сторонами в дополнительном соглашении, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оплаты Покупатель вправе произвести оплату

если Покупателем является предприятие Республики Татарстан: в ближайший рабочий вторник по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты получения оригиналов указанных в настоящем пункте документов.

если Покупателем является любое другое юридическое лицо, за исключением указанных в абзаце выше: в ближайший рабочий четверг по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты получения оригиналов указанных в настоящем пункте документов.

6.1.2. При исполнении настоящего Договора допускается оформление Поставщиком вместо Товарных накладных и счетов-фактур универсальных передаточных документов (УПД), при условии соответствия их требованиям законодательства РФ.

• Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.
• С даты поставки Товара и до момента его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.

Выбрать:

Вариант 1 (если договор двухсторонний или многосторонний, но без предприятий в Республике Татарстан):

В случае если в результате проведенного Покупателем входного контроля Товара будет установлено несоответствие качества Товара соответствующим ГОСТ, ТУ, другим стандартам или требованиям, предусмотренным в соответствующем Дополнительном соглашении, и Покупатель принял решение не отказываться от приемки партии Товара или от исполнения Дополнительного соглашения в соответствии Договором, Покупатель имеет право оплатить только ту часть Товара, которая соответствует требованиям о качестве. При этом срок оплаты указанной части товара переноситься на первый рабочий ВЫБРАТЬ: четверг ИЛИ вторник (вторник выбирается только для предприятий в Республике Татарстан) по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты выполнения Поставщиком требования Покупателя, заявленного в соответствии с Договором в отношении Товара в отношении которого будет установлено несоответствие качества ГОСТ, ТУ, другим стандартам или требованиям, предусмотренным в соответствующем Дополнительном соглашении.

Вариант 2 (если договор многосторонний, и в договоре участвуют предприятия в Республике Татарстан):

В случае если в результате проведенного Покупателем входного контроля Товара будет установлено несоответствие качества Товара соответствующим ГОСТ, ТУ, другим стандартам или требованиям, предусмотренным в соответствующем Дополнительном соглашении, и Покупатель принял решение не отказываться от приемки партии Товара или от исполнения Дополнительного соглашения в соответствии Договором, Покупатель имеет право оплатить только ту часть Товара, которая соответствует требованиям о качестве. При этом срок оплаты указанной части товара переноситься на

если Покупателем является предприятие Республики Татарстан: первый рабочий вторник по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты выполнения Поставщиком требования Покупателя, заявленного в соответствии с Договором в отношении Товара в отношении которого будет установлено несоответствие качества ГОСТ, ТУ, другим стандартам или требованиям, предусмотренным в соответствующем Дополнительном соглашении.

если Покупателем является любое другое юридическое лицо, за исключением указанных в абзаце выше: первый рабочий четверг по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты выполнения Поставщиком требования Покупателя, заявленного в соответствии с Договором в отношении Товара в отношении которого будет установлено несоответствие качества ГОСТ, ТУ, другим стандартам или требованиям, предусмотренным в соответствующем Дополнительном соглашении.

• В случае если условиями Договора, дополнительного соглашения или действующими правовыми актами предусмотрена обязанность Поставщика передать Покупателю какие-либо документы, обязательства Покупателя по оплате Товара являются встречными по отношению к обязательству Поставщика по предоставлению Покупателю документации.
• Изменение реквизитов Сторон происходит в соответствии с порядком, указанном в настоящем Договоре. При этом если Поставщик уведомил Покупателя об изменении банковских реквизитов менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до осуществления оплаты в адрес Поставщика, Покупатель имеет право произвести оплату на прежние банковские реквизиты, в таком случае обязанность Покупателя по оплате считается исполненной надлежащим образом.

Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Дополнительном соглашении, и/или сроков устранения недостатков, замены Товара (партии Товара) Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 (Одной десятой) % от общей стоимости всего Товара, подлежащего поставке, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки по день фактического исполнения обязательства Поставщика в полном объеме..

7.1.1. В случае просрочки поставки Товара и/или передачи надлежаще оформленной документации, указанной в Договоре/дополнительном соглашении, поставки некачественного Товара или невыполнении требования Покупателя о замене/ремонте некачественного Товара в срок, указанный в Договоре/дополнительном соглашении, Покупатель в соответствии со ст. 520, 511 ГК РФ имеет право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора в части данного Товара (путем направления соответствующего уведомления Поставщику) и приобрести Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на его приобретение, а также потребовать от Поставщика возврата уплаченного аванса в срок, указанный Покупателем, с начислением на сумму аванса процентов согласно ст.395 ГК РФ за период с даты перечисления суммы аванса Поставщику до даты ее возврата Покупателю (зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя).

7.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя уплачивает штраф в размере 5 (пяти) % от стоимости некачественного, некомплектного Товара и по выбору Покупателя либо производит возврат суммы, полученной Поставщиком от Покупателя за некачественный, некомплектный Товар, либо выполняет иное требование Покупателя в соответствии со ст. 475 ГК РФ и настоящим Договором.

Возврат и замена Товара ненадлежащего качества производится Поставщиком и за его счет в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления от Покупателя, если иной срок не предусмотрен в дополнительном соглашении или не согласовано дополнительно. По истечении указанного срока Покупатель не несет ответственность за сохранность Товара, и Поставщик возмещает Покупателю все расходы, связанные с хранением Товара, на основании счета и калькуляции Покупателя в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Поставщику соответствующего требования или счета.

7.3. За не предоставление Поставщиком первичной документации (товарной накладной, счета-фактуры или УПД, счета, транспортной накладной, иных первичных документов, предусмотренных в Договоре, Дополнительном соглашении в срок, указанный в Договоре или в Дополнительном соглашении, а если таковой не указан - установленный законодательством РФ, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцать тысяч) рублей за каждое нарушение.

За не предоставление Поставщиком технической, в т.ч., но не ограничиваясь, конструкторской, технологической, расшифровка ЗИП (на составляющие) и т.п. документации, перечень которой предусмотрен в Договоре, Дополнительном соглашении в момент даты поставки Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятнадцать тысяч) рублей за каждый не предоставленный документ.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Поставщик возмещает Покупателю в полном объеме причиненные убытки, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

7.5. Стороны согласовали, что любые суммы, причитающиеся Поставщику за выполненное им и принятое Покупателем исполнение по Договору, включая суммы отложенного платежа (независимо от наступления срока оплаты) автоматически уменьшаются на сумму любых непогашенных добровольно Поставщиком претензионных требований Покупателя (в т.ч. по возврату аванса, возмещению убытков, стоимости невозвращенных материалов, начисленных пеней и штрафов), по истечении срока ответа на претензию. А в случае невозможности уменьшения Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойки/другие суммы в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

7.6. Неосуществление Сторонами какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том числе, в установленный настоящим Договором срок, не является отказом от такого права.

7.7. В случае привлечения Покупателя или его должностных лиц к ответственности за нарушение действующего законодательства в связи с невыполнением и/или ненадлежащим выполнением Поставщиком любого из своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется оплатить сумму наложенного штрафа или возместить расходы Покупателя по оплате штрафа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Покупателя копии соответствующего документа (постановления, определения, предписания, протокола, акта и т.п.) уполномоченного органа и претензии (требования об оплате).

7.8. В случае заключения Поставщиком сделок (сделки) об уступке третьим лицам прав и обязанностей по настоящему Договору (в том числе, сделок об уступке прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделок факторинга и (или) иных сделок, в результате которых возникает или может возникнуть обременения прав (требований) Поставщика по Договору и (или) иные обременение, касающиеся предмета/части предмета Договора) без письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан по требованию Покупателя выплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей.

7.9. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, и/или неисполнения обязательств по поставке по любым основаниям, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 (Десяти) % от стоимости не поставленного Товара и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара.

7.10. Ответственность Сторон в части, не предусмотренной Договором, регламентируются законодательством Российской Федерации.

7.11. Совокупный лимит ответственности Поставщика в части неустоек (включая штрафы и пени) не может превышать 30 (тридцати) % от общей стоимости Товара, Работ, Услуг, согласованной в заключенных Спецификациях, Дополнительных соглашениях к Договору и/или Договоре.

Указанный в первом абзаце настоящего пункта лимит ответственности Поставщика не применяется к штрафным санкциям за нарушение Требований Предприятия в области ОТ, ПБ и Э.

Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в

ВАРИАНТ 1 (только для предприятий в Республике Татарстан ИЛИ если договор многосторонний) >>>

независимо от цены спора: Арбитражном суде Республики Татарстан или Арбитражном суде Тюменской области по выбору истца

если контрагент не согласен с предыдущим вариантом: Арбитражном суде Республики Татарстан или Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (или наименование иного субъекта, в котором располагается одно из предприятий СХ) или Арбитражном суде города Москвы или Арбитражном суде (вариант Контрагента) по выбору истца

ВАРИАНТ 2 (для иных предприятий СХ) >>>

СХ, СР или если общая сумма договора будет составлять 50 млн. рублей и более для всех предприятий СХ: Арбитражном суде Тюменской области

иное предприятие СХ, если общая сумма договора будет составлять менее 50 млн. рублей: Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (наименование субъекта РФ, в котором располагается такое предприятие СХ) по выбору истца

если контрагент не согласен с предыдущими вариантами: Арбитражном суде Тюменской области или Арбитражном суде (наименование субъекта РФ, в котором располагается одно из предприятий СХ) или Арбитражном суде города Москвы или Арбитражном суде (вариант Контрагента) по выбору истца

8.2. До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня ее отправления с приложением подтверждающих ее требование документов.

8.3. Стороны договорились, что претензии, отправленные Стороной, заявляющей претензию, посредством электронной почты с электронных адресов этой Стороны на адреса электронной почты другой Стороны, имеют полную юридическую силу и считаются доставленными адресату с момента получения отправителем автоматического ответа почтового сервера адресата о доставке электронного письма (или с момента отправки письма, если функция автоматического ответа на сервере получателя не настроена либо отключена). Надлежащим подтверждением отправки и получения претензий электронной почтой является печатная версия текста электронного письма с приложенным экземпляром претензии, заверенные подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны.

Стороны договорились, что претензии направляются с электронных адресов с доменными именами @sibur.ru (включая также имена поддоменов (субдоменов)) @kos.ru / @nknh.ru и ______________(указать эл.ящик/доменный адрес контрагента, с которого отправляются исходящие претензии) на адреса электронной почты другой Стороны, указанные в разделе «Прочие условия» Договора.

Также претензия может быть направлена в соответствии с Порядком использования электронного документооборота по условиям настоящего Договора либо в общем порядке почтовым отправлением.

Срок действия Договора

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «__» ________ 20___ г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение и от исполнения принятых по Договору на себя в периоде его действия обязательств.

9.2. В случае, если на дату заключения Договора между Сторонами уже возникли фактические отношения по его исполнению, подготовке к его исполнению, настоящий Договор распространяет свое действие на них с даты их возникновения.

10. Договорные условия в электронном формате

10.1. Контрагент подтверждает, что на момент заключения Договора он ознакомлен со всеми документами, доступ к которым предоставляется Предприятием посредством перехода по ссылкам, указанным в Договоре (далее – Договорные условия СИБУР). Договорные условия СИБУР являются неотъемлемой частью Договора.

10.2. Подписание Контрагентом Договора означает присоединение Контрагента к Договорным условиям СИБУР в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса РФ. В случае, если условия Договора расходятся с Договорными условиями СИБУР, Стороны руководствуются Договорными условиями СИБУР.

10.3. Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми Контрагентом, Договорных условий СИБУР является существенным нарушением условий Договора.

10.4. Контрагент обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения Договора, (в том числе, физических лиц, привлеченных Контрагентом на основании гражданско-правовых договоров) с Договорными условиями СИБУР.

10.5. В случае изменения после заключения Договора Договорных условий СИБУР Стороны руководствуются новой редакцией таких Договорных условий СИБУР с даты её размещения на веб-сайте СИБУР, если иная дата не указана в новой редакции Договорных условий СИБУР. Предприятие гарантирует постоянное размещение всех редакций Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР. Контрагент самостоятельно отслеживает изменение Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения Договора, с новыми редакциями Договорных условий СИБУР.

Таблица с веб-адресами:

- Посмотреть таблицу с данными

11. Прочие условия

11.1. Все дополнения, изменения, приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон. Все надлежащим образом оформленные приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае если в дополнительных соглашениях будут согласованы условия иные, чем в Договоре, то применяются условия, согласованные в дополнительных соглашениях. Эти условия применяются к отношениям Сторон только в рамках таких дополнительных соглашениях, в которых согласованы условия иные, чем в Договоре, если иное не указано в дополнительных соглашениях.

11.6. Стороны договорились считать документы, переданные Сторонами по электронной почте, имеющими юридическую силу, равную силе оригинала документа за исключением случаев, когда предоставление оригиналов документов прямо предусмотрено Договором.\

11.7. С момента вступления в силу настоящего договора все предшествующие его заключению переговоры, переписка, соглашения и заверения по вопросам, касающимся настоящего договора, его заключения, исполнения и прекращения утрачивают юридическую силу.

11.8. Сторонам хорошо известны условия договора. Данные условия, а также формулировки договора были определены сторонами совместно и согласованы. При этом каждая из сторон в равной степени имела возможность влиять на содержание договора, исходя из собственных разумно понимаемых интересов.

11.9. Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений к нему обязан возвратить Покупателю подписанные со своей стороны оригиналы Договора и/или дополнительных соглашений и одновременно с направление оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений адрес Покупателя направить Покупателю по электронной почте скан копию документа, подтверждающего направление на почтовый адрес Покупателя оригиналов Договора и дополнительных соглашений. Адрес для направления Поставщиком оригиналов Договора и/или дополнительных соглашений указан в соответствующем дополнительном соглашении, а при отсутствии соответствующего условия в дополнительном соглашении – таким адресом считается почтовый адрес, указанный в настоящем Договоре.

11.10. Поставщик заверяет и гарантирует, что реорганизация Покупателя никоим образом не нарушит прав Поставщика. Поставщик не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков согласно п. 2 ст. 60 ГК РФ в случае реорганизации Покупателя.

11.11. Стороны определили следующую контактную информацию для электронной переписки:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае изменения контактной информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

11.12. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, в том числе банковских, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их изменения путем направления уведомления об изменения реквизитов по форме, размещенной по адресу: https://www.sibur.ru/upload/details_change/ на электронную почту, указанную в контактной информации для электронной переписки в строке «Уведомления об изменении реквизитов, об одностороннем отказе от исполнения договора или иные уведомления, предусмотренные договором».

Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

12. Требования к формированию графиков изготовления и отгрузки Товара

12.1. Поставщик в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса с электронного адреса ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть либо иного адреса Покупателя, прямо указанного в договоре, обязан предоставить в зависимости от полученного запроса график изготовления (прохождения этапов изготовления и поставки) и/или информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки. При получении запроса в формате Microsoft Excel (.xlsx или .xls) Поставщик заполняет полученный файл с соблюдением требований, указанных в запросе, и направляет в ответ адресату запроса. Шаблон запроса Поставщику представлен Покупателем по ссылке: https://www.sibur.ru/ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/purchase-of-goods/.

12.2. За 48 часов до даты отгрузки Товара Поставщик обязан посредством электронной почты, указанной выше, сообщить Покупателю и Грузополучателю, наименование и количество отгружаемого Товара, информацию о необходимости использования Покупателем грузоподъемной техники для выгрузки Товара из транспортного средства.

В течение 24 часов после отгрузки Товара Поставщик обязан посредством электронной почты, указанной выше, сообщить об отгрузке Покупателю и Грузополучателю, направить копию Транспортного документа, подтверждающего произведенную отгрузку, и информацию по перевозчику (в случае, если перевозка организовывается Поставщиком), для последующей организации пропусков на территорию Грузополучателя.

В случае нарушения предусмотренного порядка Поставщиком Покупатель/Грузополучатель вправе отказать Поставщику в допуске транспорта на территорию Покупателя/Грузополучателя и как следствие не приступать к принятию Товара до предоставления Поставщиком полной информации по отгрузке. Стороны особо оговорили, что в таком случае Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком (пени, штрафы, возмещение убытков Поставщика). Шаблон данных водителя представлен Покупателем по ссылке: https://www.sibur.ru/ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/purchase-of-goods/.

12.3. Итоговый график изготовления предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя по итогам согласования Рабочей конструкторской документации (РКД) в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от Покупателя согласно пункту выше.

12.4. В случае если Поставщик в установленный срок не направил Покупателю согласно п. 1 или п. 3 настоящего раздела График, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 (Одной десятой) % от общей стоимости Товара, согласованного в Спецификации (Дополнительном соглашении), или в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в части соответствующей Спецификации (соответствующего Дополнительного соглашения) без каких-либо финансовых последствий для себя и взыскать с Поставщика штраф в размере 5 (Пяти) % от общей стоимости Товара, поставляемого по такой Спецификации (такому Дополнительному соглашению). В этом случае соответствующая Спецификация (Дополнительное соглашение) считается расторгнутой с момента направления Покупателем Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения этой Спецификации (Дополнительного соглашения).

12.5. В случае если Поставщик в срок и в объеме, указанном в электронном запросе, не сообщит Покупателю и Грузополучателю информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(три тысячи) рублей за каждый факт выявленного нарушения, начиная с третьего оставшегося без надлежащего ответа запроса Покупателя.

12.6. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки Товара, Графика, Поставщик незамедлительно уведомляет Покупателя о причинах нарушения сроков и предпринимает все возможные меры для устранения нарушения.

12.7. Поставщик, по запросу Покупателя, предоставляет материалы (видео, фотодокументы, акты, либо иное по запросу Покупателя), подтверждающие выполнение сроков, установленных Графиком. Срок предоставления материалов – не более 5 (Пяти) календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику соответствующего запроса.

12.8. В случае изменения электронного адреса Покупатель уведомляет Поставщика о новом электронном адресе по адресу электронной почты, указанной в соответствующем Дополнительном соглашении (Спецификации).

12.9. Покупатель вправе не применять штрафы, начисленные в соответствии с настоящим разделом Договора, если срок поставки Товара Поставщиком не нарушен, и у Покупателя отсутствуют убытки, возникшие в связи с нарушением Поставщиком настоящего раздела Договора.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № ______ от ____.____. 20___ года

(далее – «Договор»)

Требования к качеству отдельных видов Товаров,

поставляемых в рамках Договора поставки № _______ от «___»____________20__года

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Данное приложение добавляется в текст Договора, если Договор многосторонний. В приложении необходимо выбрать/добавить только те предприятия группы СИБУР, которые будут выступать Стороной в Договоре, остальные нужно удалить. Убедитесь, что подписант со стороны Предприятий группы СИБУР имеет право подписать данный Договор от лица каждого Предприятия из финального перечня.

Приложение № 2 к Договору №___ от «__» ______ ____г.

Предприятия Группы СИБУР

- Посмотреть таблицу с данными

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ОПИ по ведению процесса реагентной обработки

узла получения деминерализованной воды

для ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез»

Казань 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный технолог

ПАО «Казаньоргсинтез»

_______________ М.Г. Хайруллин

«____» _________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ОПИ по ведению процесса реагентной обработки

узла получения деминерализованной воды

для ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез»

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Основные

Содержание

данные

Сведения о Заказ- ПАО «Казаньоргсинтез» Генеральный директор Сафин А.Ф.

чике

Ведущий инженер-технолог Макаров А.С.

Ведущий инженер Кабирова Э.И.

Расположение

Россия▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101, промышленная

объекта

площадка ПАО «Казаньоргсинтез».

Производство электрогенерации ПГУ-250 ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

.

Основание

для 1)

Сокращение издержек производства

выполнения ра- 2)

Реализация мероприятий по поддержанию качественных показатебот

лей деминерализованной воды в соответствии регламентными значениями;

3)

Обеспечение надежной работы оборудования, с сохранением проектных характеристик теплообменных процессов на весь межремонтный

интервал.

4)

Необходимость увеличения интервала между чистками теплообменного оборудования.

5)

Внедрение эффективной программы по ведению процесса реагентной обработки, с предоставлением методов, позволяющих рассчитывать

и обеспечивать подачу оптимального количества реагентов при изменении качественного состава исходной воды и воды по ступеням очистки

Сроки начала

1 квартал 2026 г. (годовая программа)

оказания услуг,

период оказания

услуг

Особые условия В условиях действующего производства

проведения работ

Технические ха- Водоподготовительная установка, получения деминерализованной ворактеристики

ды, служит для подпитки котла. Генеральный проектировщик ООО

оборудования

«Татбелэнергопроект», поставщик оборудования – «ARTAS».

(общие данные по Установка введена в эксплуатацию в ноябре 2025 года. Проектная прообъекту)

изводительность деминерализованной воды - 14 м3/ч. Узел получения деминерализованной воды состоит из следующих основных блоков:

• 1 резервуар для неочищенной воды

• 2 питательных насоса дегазатора 100 %

• Башня дегазатора 1x100%

• 1x100% резервуар для дегазированной воды

2

7.

• 2 насоса подачи 100% MMФ / UФ

• 2x100% мультимедийных фильтра

• 2 воздуходувки 100% MMФ

• 2 блока фильтрации с активированным углем 100%

• Система ультрафильтрации 2x100%

• 2 резервуара для воды с пермеатом ультрафильтрации

• 2 насоса со 100% ультрафильтрацией/ мультимедиафильтрацией, с

обратной промывкой / CEB

• 2 насоса обратного осмоса первого прохода 100%

• 2x100% микронных фильтра первого прохода обратного осмоса

• 2x100% установки обратного осмоса 1-го

• 2 Бака (V= 5 м3) для воды с пермеатом обратного осмоса первого прохода

• 2x100% подающих насоса обратного осмоса второго прохода

• 2x100% микронных фильтра второго прохода обратного осмоса

• 2x100% установки обратного осмоса 2-го

• Питательный резервуар для пермеата обратного осмоса / УЭД, 2 Бака

(V= 5 м3) .

• 1 комплект CIP-системы: 1 бак СIP, 2х100% насосы

• 2 питательных насоса 100% УЭД

• 2 микронных фильтра с УЭД 100%

• 2 блока 100% УЭД

• 2 резервуара для деминерализованной воды

• 1 комплект дозирующих устройств

• 1 резервуар для нейтрализации

• 1 Бассейн нейтрализации

• 2 перекачивающий насос нейтрализации 100%

• 1 сливной резервуар для воды

• 2 насоса нейтрализации 100%

• 2 водяных насоса с нагнетанием 100%

• 1 Бассейн сбросной воды

Стадийность вы- 1)

Выполнение Поставщиком обследования объекта оказания

полнения работ в услуг включая, но не ограничиваясь:

рамках ОПИ

- Технологическая схема;

- Режимы работы;

- Показатели качества исходной и подготовленной воды;

- Действующая схема реагентной обработки воды;

- Опыт эксплуатации объекта;

2)

Поставщик проводит оценку действующего оборудования для

дозирования и контроля результатов обработки.

3)

Поставщик разрабатывает индивидуальную комплексную программу реагентной обработки объекта, включающую в себя, но не

ограничиваясь: номенклатуру реагентов, количество реагентов, периодичность обработки, дозы, периодичность и последовательность операций по химической мойке (CEB, CIP), концентрации моющих растворов, критерии эффективности обработки включая химические мойки установок обратного осмоса, ультрафильтрации и ЭДИ. При необходимости предлагает варианты дооснащения действующих схем подачи реагентов.

4)

Поставщик предоставляет референции по работе предлагаемых

реагентов, с указанием реальных результатов эффективной работы

представленных реагентов на промышленных установках.

5)

Поставщик направляет технико – коммерческое предложение

3

8.

(ТКП);

После заключения договора на поставку реагентов Поставщик осуществляет:

- Поставку реагентов и при необходимости дополнительное оборудования для реагентной обработки на площадку ПГУ-250 ПАО «Казаньоргсинтез».

- Выполняет монтаж оборудования и пусконаладочные работы, при необходимости.

- Организовывает работы по контролю оптимального режима реагентной обработки.

- Проводит первичное обучение технологического персонала.

Требования к по- Поставщик:

ставщику, стадии

1. выполняет исследование состава исходной воды и воды по стувыполнения рапеням очистки;

бот

2. выполняет обследование реагентного помещения на наличие

необходимого насосного оборудования, средств контроля;

3. на основании исходных данных и результатов обследования, по

согласованию с заказчиком, разрабатывает программу реагентной обработки:

4. по результатам обследования определяет необходимость дополнительных точек подачи реагентов;

5. определяет объем дооснащения основными и резервными насосами – дозаторами требуемой производительности, объем прокладки дополнительных линий подачи реагентов (при необходимости), устройствами контроля качества воды и автоматического дозирования реагентов (или в зависимости от качества

воды или содержания активного вещества), согласовывает с Заказчиком;

6. дооснащает существующее реагентное помещение необходимым оборудованием для подачи реагентов, врезками в дополнительные точки дозирования, дополнительными линиями подачи реагентов (при необходимости), устройствами контроля

качества воды и автоматического дозирования реагентов (в зависимости от качества воды или содержания активного вещества);

7. организует процесс реагентной обработки подготовки деминерализованной воды с применением производимых им реагентов, определяет их дозировку, периодичность, места ввода и

др.;

8. несет ответственность за организацию безопасного дозирования реагентов, согласно требованиям ОТ и ПБ;

9. принимает на себя поставку реагентов и сервисное сопровождение по ведению процесса реагентной обработки подготовки деминерализованной воды;

10. предоставление и установку насосного дозировочного оборудования (при необходимости), лабораторного оборудования

для мониторинга реагентной обработки;

11. осуществляет пуско – наладку процесса обработки воды и необходимое инженерно – техническое и научно – консультационное сопровождение сервиса, включая обучение обслуживающего персонала и контроль процесса подготовки деминерализованной воды (не реже двух раз в год);

4

12. обеспечивает реализацию программы реагентной подготовки

деминерализованной воды;

13. отражает результаты реагентной обработки в ежемесячном и

годовом отчетах, а также в отчетах внеплановых, по обращению Заказчика, проверок (в бумажном и электронном виде);

14. предусматривает поставку реагентов в жидком состоянии в

пластиковых армированных контейнерах объемом 1,0 м3, 200

л.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл. (по согласованию с Заказчиком допускается поставка реагентов в таре другого объема)

Исполнитель должен:

1. быть производителем реагентов, либо являться Лицензиатом и

обладать правом пользования товарным знаком;

2. быть сертифицирован на выполнение требований международного стандарта менеджмента качества ISO: 9001;

3. иметь опыт проведения данного вида работ на нефте- и газоперерабатывающих предприятиях или предприятиях энергетики

не менее 5 лет, техническую оснащённость, позволяющие выполнить работы в установленные сроки;

4. самостоятельно выполнить весь комплекс обследований, необходимый для разработки программы применения реагентов и

ТКП, рабочей документации;

5. обеспечить наличие сервизного представителя на площадке не

реже одного раза в квартал.

6. обеспечить представителя на площадке портативными приборами, тестами для проведения контроля качества исходной воды

и по стадиям подготовки деминерализованной воды;

7. соблюдать требования по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Выполнять все требования НТД по охране труда и промышленной безопасности, установленные в ПАО «Казаньоргсинтез»;

8. получать необходимые наряды-допуски, разрешения на ведение работы, пропуска на въезд на территорию Заказчика в установленном порядке;

9. подчиняться внутриобъектному и пропускному режимам, действующим на предприятии Заказчика, согласовывая с Заказчиком режим своей работы;

10. обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью;

Поставщик обязан предоставить следующую информацию:

1)

перечень наиболее крупных аналогичных работ на химических

и нефтехимических предприятиях или предприятиях энергетики, выполненных организацией;

2)

референц-лист с указанием объектов ведущих из числа химических и нефтехимических предприятий или предприятий энергетики, на

которых данной организацией были реализованы аналогичные работы

и контактной информацией эксплуатирующих организаций;

3)

данные о наличии необходимых специалистов в соответствии

со спецификой данных работ, с предоставлением подробной информации по уровню квалификации и опыту управляющего и технического

персонала;

4)

данные о наличии необходимого измерительного оборудования;

5)

заполненный опросный лист по соответствию Поставщика тре5

9.

Гарантии Заказчика

10.

Гарантии Поставщика

бованиям Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС (по требованию службы

ОТиПБ предприятия предоставить на проверку документацию по аттестации персонала по охране труда и др.);

6)

другую информацию, которую сочтет необходимой предоставить.

Заказчик принимает на себя обязательства по соблюдению рекомендаций Поставщика по ведению технологического процесса реагентной

обработки подготовки деминерализованной воды.

При реализации программы обработки воды должны быть гарантированы следующие показатели:

1.

Полный возврат к исходной производительности для

каждого мембранного и электродионизационного блока установки после проведения химических моек (за исходную производительность

принимается производительность после проведения химической мойки перед началом периода оказания услуг);

2.

Микробиологическое загрязнение при биоцидной обработке не более 103 КОЕ/л. (поставщик обеспечивает наличие на площадке Заказчика тестов ОМЧ).

3.

Не допущение роста перепада давления между каскадами, выше рекомендованного значения указанных изготовителем мембран.

4.

Не допущение падения производительности узла получения пермеата установок обратного осмоса более 15% от номинальных

характеристик.

5.

Обеспечение SDI не более 5.

6.

Соблюдение требований производителей мембран к применяемым реагентам и технологиям реагентной обработки.

7. В случае недостижения гарантийных показателей качества воды, указанных в Приложение 1 настоящего Технического задания, Исполнитель оплачивает штраф в размере 1% от суммы заключенного

контракта (Спецификации/Дополнительного соглашения) за каждый

выявленный и подтвержденный документально случай нарушения гарантийных показателей качества воды. При выявлении нарушения гарантийных показателей Заказчик уведомляет Исполнителя любым доступным способом, после чего в течение 3-х дней с момента уведомления составляется и подписывается Акт представителями Исполнителя

и Заказчика. При этом не будет считаться нарушением требований

Приложение 1 технического задания отклонение фактических показателей качества воды, не превышающее 5 % от значений величины гарантийных показателей. В случае достижения суммы штрафов более

15% от стоимости контракта, настоящий контракт может быть прекращен Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке путем письменного извещения о расторжении. Расторжение настоящего контракта не освобождает Заказчика от обязанности оплаты за ранее поставленные реагенты и оказанные сервисные услуги, выполненные до получения Исполнителем извещения о расторжении настоящего Договора и подтвержденных документально.

8. В случае, если при оказании сервисного сопровождения (реагентной обработки) в результате действий (бездействий) Исполнителя,

последует останов (повреждение) оборудования Заказчика, Заказчик

вправе взыскать с Исполнителя все понесенные расходы, издержки,

связанные с ликвидацией останова оборудования, его последствий и

подтвержденных документально, но не более суммы контракта (Спе6

11.

12.

цификации/Дополнительного соглашения).

9. В случае если расчетное количество поставляемых реагентов

в процессе эксплуатации не будет соответствовать заявленному в договоре количеству, необходимому для обеспечения требований настоящего технического задания, Исполнитель будет обязан произвести

допоставку реагентов за свой счет для доведения показателей до установленных норм.

10 .Исполнитель обязуется разработать нормы расхода реагентов и ежемесячно делать отчет Заказчику о фактическом расходе реагентов с предоставлением комментариев о причинах отклонения от

установленных норм.

Требования к ре- Реагенты должны быть:

агентам

− биоразлагаемыми, не оказывать вредного воздействия на персонал, окружающую среду, что должно подтверждаться документально (Подрядчик должен предоставить подтверждающие документы – сертификат соответствия, паспорт безопасности и др.).

− обеспечивать качество получаемой обессоленной воды, пермеата

в соответствии с требованиями, указанными в п.10 и приложения

№1.

−

Описание техноИсходная вода подается из двух существующих водоводов

логической схе- речной воды 2х ДУ700 в камеру повысительных насосов по двум

мы

трубопроводам Ду300. После повышения давления до требуемого речная

вода по двум трубопроводам Ду250 подается в ЗЦПНС, где после по

двум трубопроводам Ду250 подается в аванкамеру для подпитки СОО и

по одному трубопроводу Ду150 для заполнения бака сырой воды (500

м3).

При помощи насосов сырой воды исходная НСВ-1, 2 (55 м3/ч)

поступает на пластинчатые теплообменники, где подогревается сетевой

водой до температуры▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть°С. Далее вода поступает в башню

дегазатор. Вода собирается в бак для дегазированной воды.

Дегазированная вода перекачиваться в мультимедийный фильтр, фильтр

с активированным углем и установку ультрафильтрации с помощью

подающих насосов мультмедийной и ультрафильтрации НДгВ-1, 2 (25

м3/ч). В напорный трубопровод дегазированной воды подаются регенты.

Далее вода собирается в баке ультрафильтрованной воды (2 шт по 15 м3).

С бака ультрафильтрованной воды насосами НУфВ -1, 2 (25 м3/ч)

подается на установку обратного осмоса 1 ст (УОО 1ст). УОО 1ст

состоит из микронных фильтров (2 шт, по 100%, каждый включает в себя

картриджные фильтры 8шт * 40 дюймов, 5 мкм), насосов высокого

давления НВД 1 ст - 1, 2 (25 м3/ч), два мембранных блока УОО 1ст (5

мембранных элемента на корпус, по 4 корпуса на блок). Пермиат в

количестве 17 м3/ч после УОО 1 ст. направляется в бак пермиата УОО

1ст (2 шт, по 5 м3). Насосами НП УОО 1 ст (2 шт, по 20 м3/ч)

направляется в блок УОО 2ст. УОО 2ст состоит из микронных фильтров

(2 шт, по 100%, каждый включает в себя картриджные фильтры 5шт * 40

дюймов, 5 мкм), насосов высокого давления НВД 2ст - 1, 2 (20 м3/ч), два

мембранных блока УОО 2ст (5 мембранных элемента на корпус, по 3

корпуса на блок). Пермиат УОО 2ст направляется в бак УОО 2ст (5 м3),

откуда насосами НП УОО 2ст -1, 2 (16 м3/ч) подается на установку

электродионизации (УЭДИ). УЭДИ состоит из микронных фильтров (2

шт, по 100%, каждый включает в себя картриджные фильтры 8шт * 40

дюймов, 5 мкм) и модуля УЭДИ (2*100%). Деминерализованная вода

7

13.

Качество воды

14.

Пакет реагентов

15.

Комплектность

поставки

16.

17.

18.

(14 м3/ч) подается в бак деминерализованной воды (2 шт, по 500 м3).

Качество исходной воды и по ступеням подготовки деминерализованной воды указано в приложении №1

Расчет количества поставляемых реагентов для узла получения деминерализованной воды ВПУ ведется исходя из следующих условий:

 Деактиватор хлора – на расход ульрафильтрованной воды 21 м3/ч;

 Антискалант(ы)– на расход ульрафильтрованной воды 21 м3/ч;

 Консервант(ы) – на периоды постановки оборудования в резерв

более 2-х суток;

 Реагенты для периодических химических промывок мембранных установок, ЭДИ: УОО1 (два модуля) – 1 раз в квартал, 8 моек; УОО2 (два модуля – 2 раза в год, 4 мойки); ЭДИ (два модуля) два раза в год, 4 мойки. Каждая мойка включает в себя кислотную и щелочную процедуру.

 Остальные реагенты, используемые в процессе (кислота, щелочь, гипохлорит натрия, коагулянт) поставляются Заказчиком.

1.

Для установки получения деминерализованной воды реагентов в

канистрах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьлитров (по согласованию с Заказчиком допускается поставка реагентов в таре другого объема).

2. Оборудование для дозирования реагентов (при необходимости, в

случае определения дополнительных точек ввода реагентов, не

предусмотренных текущей технологической схемой). Также запасные части к предоставленым дозирующим насосам в случае их

поломки, шланги всаса и нагнетания дозирующих насосов необходимого диаметра и длины, запасные электроды (датчики) для

приборов автоматического аналитического контроля. Портативные приборы измерения электропроводности и рН, лабораторная

посуда для измерения остаточного хлора.

3. Дополнительное оборудование, необходимое для промывок или

коррекционной обработки воды по согласованию с Заказчиком.

4. Поставщик осуществляет собственными силами проведение СIPмоек оборудования.

Аналитический Контроль исходной воды и по ступеням подготовки деминерализованконтроль

ной воды осуществляются Заказчиком (Лабораторией ЦЗЛ) и Поставщиком согласно показателям качества Планов аналитического контроля.

Перечень мероПоставщик обязан разработать мероприятия, обеспечивающие соблюприятий

дение требований природоохранного законодательства. Реагенты

по охране окрудолжны быть биоразлагаемыми и не оказывать вредного воздействия

жающей среды

на персонал, не оказывать токсичного действия на окружающую среду, что должно подтверждаться документально. Реагенты должны

иметь санитарно-гигиенические или рыбохозяйственные ПДК (предельно-допустимые концентрации) для окружающей среды (Поставщик должен предоставить подтверждающие документы – сертификаты соответствия, паспорта безопасности и др.).

Материалы,

Необходимая техническая документация предоставляется по официпредоставляемые альному запросу поставщика:

Заказчиком

1. Показатели качества исходной воды.

2. Монтажно-технологическая схема.

3. Краткое описание технологической схемы (п.12).

Дополнительная информация предоставляется по отдельному запросу.

8

19.

Особые условия

Исходные данные, необходимые для выполнения работы, предоставляет Заказчик.

Техническое задание является неотъемлемой частью договора.

Требования в области ОТ, ПБ И Э изложены в приложении 2.

В случае необходимости Заказчик гарантирует организацию работ по

сбору недостающей требуемой информации специалистами Поставщика непосредственно на промышленной площадке ПГУ-250 ПАО

«Казаньоргсинтез». Представители Поставщика самостоятельно осуществляют сбор необходимых дополнительных исходных данных отсутствующих у Заказчика.

9

Приложение №1

Показатели качества воды*

Наименование показателя

рН

Жесткость

общая

(Жо)

Щелочность

общая

(Що)

Натрий (Na+)

Железо общее (Fe)

Хлориды (Cl)

Сульфаты

(SO42-)

Кремнесодержание

(SiO2)

Солесодержание

Нефтепродукты

Взвешенные

вещества

Удельная

электропроводимость

Исходная вода

Осветлен

ная вода

Пермеат обратного осмоса первой ступени

7,59-8,28

6,5-7,5

5,5

Пермеат

обрат

ного осмоса второй

ступени

7,4

мгэкв/дм³

3,6-5,3

3,6-5,3

0,003

0,001

0

мгэкв/дм³

2,34-2,85

1,94-2,45

0,02

0,003

0

мг/дм³

4,89-9,4

4,89-9,4

0,4

0,24

0,001

мг/дм³

0,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,435

0,07-0,145

0,001

0

0

мг/дм³

9,3-14

13,5-20,5

0,1

0

0

мг/дм³

54-89,5

54-89,5

0,4

0

0

мг/дм³

4,07-11,56

3,7-10,5

0,08

0

0

мг/дм³

311,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,54

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2,15-2,45

0,5

˂0,1

мг/дм³

0,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,343

0,08

0

0

0

мг/дм³

2,49-6,6

˂0,5

0

0

0

-

-

2,5

0,3

≤0,08

Размер

ность

мкСм/см

Деми

нера

лизо

ванная

вода

~7

*Данные получены на основании проектной документации.

10

Приложение 2

1.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И Э

1.1.

Режим выполнения работ

1.1.1. Порядок допуска на объект выполнения работ

1.1.2. Порядок проведения работ

(включая оформление актов-допусков, нарядов-допусков, проектов и планов производства работ, технических/технологических карт и др.)

Допуск персонала Исполнителя на объекты Заказчика, осуществляется согласно локальным нормативноправовым актам Предприятия.

Исполнитель представляет Заказчику:

- информацию о привлекаемых по договору сотрудниках, по форме, установленной Заказчиком, с приложением подтверждающих документов (удостоверения, протоколы, медицинские допуски, распорядительные документы и иные документы на право производства планируемых работ);

- информацию о техническом оснащении оборудованием, транспортными средствами, инструментами,

материалами и иными средствами по форме, установленной Заказчиком, с приложением подтверждающих

документов (сертификатов/деклараций соответствия,

паспортов оборудования, журналов осмотра/испытаний и иных документов);

- информацию о разрешительной и нормативной документации по форме, установленной Заказчиком, с

приложением подтверждающих документов (лицензий, разрешений, свидетельств, журналов, инструкций и иных документов).

В ходе выполнения работ по договору на территории

Заказчика Исполнитель обязуется строго соблюдать

требования действующего законодательства РФ, договора и локально-нормативных актов Предприятия

(ЛНА предприятия расположены по электронному адресу https://www.sibur.ru/sustainability/health/allcompany/ ).

При выполнении работ обеспечивается оповещение о

происшествиях и отчетность в области ОТ, ПБ и Э в

соответствии с условиями договора

1.2.

Комплектация материалами, оборудованием, инструментами

1.2.1. Требования к материалам, при- Материалы, приспособления, техника, оборудование,

способлениям, технике, оборуинструмент, должны иметь соответствующие сертидованию, инструментам

фикаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их

качество и безопасность использования.

Исполнитель обязан предоставлять сертификаты соответствия и паспорта на поставляемые материалы и

оборудование, применяемые при монтаже.

При отсутствии надлежащих документов, надлежащей маркировки и упаковки, при несоответствии

предоставленным документам материалы не могут

использоваться для производства работ.

1.3.

Требования к сертификации, разрешительной документации

1.3.1. Специальные требования по на- Наличие договора с образовательной организацией на

11

личию разрешительных документов на право проведения работ и/или подтверждающих готовность к проведению работ

1.3.2. Медицинский осмотр

обучение сотрудников или лицензии на образовательную деятельность

Наличие договора с медицинским учреждением на

проведение медицинских осмотров

1.4.

Требования к квалификации и оснащенности

1.4.1. Требования к качественно-коли- Наличие обученного и аттестованного кадрового сочественному составу персонала става.

Все работники работают по трудовым договорам.

Исполнителя

Лица участвующие в работах до начала работ на объекте Заказчика должны пройти стажировку, обучиться безопасным методам и приемам выполнения работ

и уметь фактически применять их в работе.

Официальным языком общения должен быть русский

язык.

Количество ответственных руководителей должно

быть рассчитано исходя из требования не менее 1 руководителя на каждое место проведения работ повышенной опасности

Количество специалистов по охране труда без совмещения должности должно быть рассчитано исходя из

соотношения 1:50 к общей сумме работников Подрядчика и работников, привлекаемых им третьих лиц

для исполнения договора (1 специалист по ОТ не более, чем к 50 работникам; при численности более 10

работников - минимум 1 специалист по ОТ).

Наличие допусков:

Для руководителей и специалистов:

Документ, подтверждающий образование (диплом,

удостоверение, свидетельство, иной документ)

Документ, подтверждающий обучение по охране труда (периодичность обучения не реже 1 раза в 3 года).

Обучение по ОТ: программы Б, В (Работы на высоте,

Ремонтные, монтажные), обучение по применению

(использованию) СИЗ, обучение по оказанию первой

помощи пострадавшим.

Документ, подтверждающий область аттестации А1 Основы промышленной безопасности (периодичность

аттестации не реже 1 раза в 5 лет)

Документ, подтверждающий область аттестации

Б1.10 (до 15.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБ.1.15) - Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный

ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих

и нефтехимических производств (периодичность аттестации не реже 1 раза в 5 лет)

Документ, подтверждающий область аттестации

Б1.11 (до 15.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБ.1.17, Б.1.19) - Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ (периодичность аттестации не реже 1 раза в 5 лет);

Документ, подтверждающий обучение по охране тру12

да при работах на высоте на 3 группу (периодичность

обучения не реже 1 раза в 5 лет);

Документ, подтверждающий обучение по Программе

повышения квалификации для лиц,

на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (периодичность

обучения не реже 1 раза в 5 лет);

Документ, подтверждающий обучение по охране труда при эксплуатации электроустановок не ниже 3

группы (периодичность обучения не реже 1 раза в

год)

Для исполнителей работ:

Документ, подтверждающий наличие профессии по

выполняемому виду работ (диплом, удостоверение,

свидетельство, иной документ)

Документ, подтверждающий обучение по охране труда (периодичность обучения не реже 1 раза в 3 года).

Обучение по ОТ: программы Б, В (Работы на высоте,

Ремонтные работы, монтажные работы), обучение по

применению (использованию) СИЗ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.

Документ, подтверждающий проведение противопожарного инструктажа (периодичность не реже 1 раза

в 6 месяцев). (копия из журнала проведения противопожарных инструктажей);

Документ, подтверждающий обучение по охране труда при работах на высоте на 1 и 2 группу для соответствующей категории работников (периодичность обучения не реже 1 раза в 3 года), и документ, подтверждающий медицинский допуск к производству работ

на высоте (п.6 приказа 29н, до 31.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.1 прил.2

приказа 302н, периодичность не реже 1 раза в год);

Документ, подтверждающий медицинский допуск к

производству работ, непосредственно связанные с

применением легковоспламеняющихся и взрывчатых

материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах, работы на коксовой батарее на открытых

производственных зонах (п.13 приказа 29н, до

31.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.6 прил.2 приказа 302н, периодичность

не реже 1 раза в 2 года)

Документ, подтверждающий обучение по охране труда при эксплуатации электроустановок не ниже 3

группы (периодичность обучения не реже 1 раза в

год), и документ, подтверждающий медицинский допуск к производству работ в электроустановках (п.9

приказа 29н, до 31.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.2 прил.2 приказа 302н,

периодичность не реже 1 раза в 2 года)

Для специалистов по охране труда дополнительно:

Документ, подтверждающий соответствие квалификации специалиста по охране труда требованиям профессионального стандарта

Документ, подтверждающий стаж работы по должно13

1.4.2. Требования к средствам индивидуальной защиты

1.4.3.

Дополнительные требования к

техническому оснащению

сти специалист по охране труда не менее 3 (трех) лет

при наличии среднего профессионального образования, а при наличии высшего образования не менее 1

(одного) года (представляется копия трудовой книжки).

Средства индивидуальной защиты должны быть исправны, сертифицированы/декларированы. Все СИЗ

должны применяться в соответствии с инструкциями

по эксплуатации завода-изготовителя. Маркировка

СИЗ должна быть читаема. СИЗ с истекшим сроком

эксплуатации или при наличии износа применять запрещено. Перчатки должны иметь стойкость к истиранию, проколам, порезам , раздиру соответствующую виду выполняемых работ.

При нахождении вне "зеленых зон" независимо от вида выполняемых работ работники должны быть обеспечены и применять:

- спецодежда со светоотражающими полосами и имеющая логотип Подрядчика/Субподрядчика;

- закрытая спецобувь с жестким подноском, нитрильной подошвой и антипрокольной стелькой;

- каска защитная с подбородочным ремнем;

- очки защитные;

- противогаз фильтрующий марки ДОТпро 600+

А2В2Е2К2АХР, портативное дыхательное устройство;

Дополнительно при возможном контакте рук с поверхностями:

- перчатки с полимерным покрытием;

Дополнительно при возможном контакте рук с жидкостями:

- перчатки из полимерных материалов;

Дополнительно при возможном контакте рук с нагретыми поверхностями:

- перчатки для защиты от повышенных температур;

Дополнительно при нахождении в зоне работ с повышенным уровнем шума:

- беруши или наушники противошумные с креплением на каску защитную;

Дополнительно при выполнении работ на высоте:

- системы защиты от падения с высоты, соответствующие характеру работ с учетом запаса высоты и

опасных факторов;

- средства спасения и эвакуации работников в случае

их зависания;

Обеспечение работников специальными противоскользящими устройствами на обувь (ледоходы, снегоступы) при наличии снега/наледи на путях передвижения вне взрывоопасных зон

Наличие аптечек первой помощи в местах размещения работников

Наличие необходимого количества средств связи, соответствующих по взрывозащите категории помеще14

ния или наружной установки, для обеспечения доступа к каждому работнику

Наличие необходимого количества средств пожаротушения для обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности

15